2025年度地下停车场管沟土方回填及排水系统施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度地下停车场管沟土方回填及排水系统施工合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：____________________________乙方（施工单位）：____________________________鉴于甲方需要对其地下停车场进行管沟土方回填及排水系统施工，乙方愿意承担该施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2025年度地下停车场管沟土方回填及排水系统施工2.工程地点：____________________________3.工程规模：____________________________4.工程内容：地下停车场管沟土方回填及排水系统施工5.工程工期：自合同签订之日起____个月二、工程范围及质量要求（1）管沟土方开挖、运输、回填；（2）排水管道铺设、检查井施工；（3）排水设施安装、调试；（4）工程质量检测、验收。2.质量要求：严格按照国家相关标准、规范及设计要求进行施工，确保工程质量达到优良等级。三、工程价款及支付方式1.工程价款：人民币____元整（大写：____元整）。2.支付方式：（1）合同签订后____个工作日内，乙方提交相关资质证明文件，甲方支付合同总价款的____%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定节点时，乙方提交工程进度款申请，甲方在收到申请后____个工作日内支付相应款项；（3）工程竣工验收合格后____个工作日内，甲方支付合同总价款的____%作为竣工结算款；（4）工程保修期内，如发生保修范围内的质量问题，乙方负责免费维修，甲方在收到维修通知后____个工作日内支付维修费用。四、工期及延误责任1.工期：自合同签订之日起____个月。2.延误责任：（1）因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任，并支付乙方相应的工期延误赔偿；（2）因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任，并支付甲方相应的工期延误赔偿；（3）因不可抗力导致工期延误，双方应协商解决，必要时可延长工期。五、工程验收及保修1.工程验收：工程竣工验收合格后，甲方应在____个工作日内完成验收，并将验收结果通知乙方。2.保修：工程保修期为____年，自竣工验收合格之日起计算。在保修期内，如发生保修范围内的质量问题，乙方应免费维修。六、违约责任1.甲方违约责任：（1）未按约定支付工程款，应向乙方支付____%的违约金；（2）未按约定提供施工条件，导致工期延误，应承担相应责任。2.乙方违约责任：（1）未按约定完成工程，应向甲方支付____%的违约金；（2）工程质量不符合约定，应承担相应责任。七、争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份。甲方（建设单位）：____________________________乙方（施工单位）：____________________________签订日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、质量检测机构、材料供应商、设备租赁商等。二、第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证工程的质量、进度和安全性，确保合同条款的履行，以及协助解决合同履行过程中可能出现的争议。三、第三方责任限额1.第三方在其职责范围内提供的服务或产品，其责任限额由合同具体约定，不得超过合同总价款的____%。2.第三方因自身原因导致工程质量不合格或工程延误，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲乙双方造成的损失。3.第三方在履行职责过程中，如因不可抗力导致工程延误或损失，其责任限额按照不可抗力事件的性质和影响程度确定。四、第三方职责1.监理单位：负责对工程施工进行全过程监理，确保工程质量、进度和安全符合合同约定和相关规定。2.设计单位：负责提供符合合同要求的工程设计文件，并对设计文件进行技术交底。3.质量检测机构：负责对工程材料、施工过程和工程质量进行检测，确保工程质量达到合同要求。4.材料供应商：负责按照合同约定提供合格的材料，并承担材料质量责任。5.设备租赁商：负责提供符合合同要求的施工设备，并承担设备质量责任。五、第三方权利1.第三方有权要求甲乙双方按照合同约定提供必要的施工条件、资料和配合。2.第三方有权对工程施工进行监督检查，并提出合理化建议。3.第三方有权要求甲乙双方对违反合同约定的行为进行纠正。六、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方、乙方之间的关系为服务或合作关系，第三方对甲方、乙方不承担直接责任。2.第三方在履行职责过程中，如因甲乙双方的原因导致第三方损失，甲乙双方应承担相应责任。3.第三方与其他各方之间的争议，由争议各方协商解决；协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。七、第三方介入的程序1.甲方、乙方应在合同中明确第三方介入的具体事项和范围。2.甲方、乙方应在合同签订后____个工作日内，将第三方介入的相关信息通知对方。3.第三方应在收到通知后____个工作日内，向甲方、乙方提交相关资质证明文件和履行职责计划。八、第三方变更1.如需变更第三方，甲乙双方应提前____个工作日通知对方，并书面确认变更事宜。2.第三方变更后，原第三方与甲乙双方之间的权利义务关系终止，新第三方与甲乙双方之间另行建立权利义务关系。九、第三方介入的终止1.如第三方因故无法继续履行职责，甲乙双方应协商确定替代第三方，并书面通知对方。2.第三方介入的终止，不影响甲乙双方根据本合同约定的权利义务。十、本条款的适用范围本部分条款适用于本合同中涉及第三方介入的所有事项，甲乙双方应严格遵守本部分条款的约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同主体资格证明文件：第三方：相关资质证书、授权委托书2.工程设计文件：设计单位提供的设计图纸、施工图、技术说明书等3.施工组织设计：施工单位编制的施工组织设计文件，包括施工方案、进度计划、质量保证措施等4.材料清单及合格证明：乙方提供的工程材料清单，包括材料品牌、规格、数量等材料合格证明文件，如产品合格证、检测报告等5.设备清单及合格证明：乙方提供的施工设备清单，包括设备型号、规格、数量等设备合格证明文件，如产品合格证、检验报告等6.施工现场安全管理措施：施工单位制定的施工现场安全管理制度和措施7.施工现场环境保护措施：施工单位制定的施工现场环境保护管理制度和措施8.工程进度款支付申请及支付凭证：乙方提交的工程进度款支付申请，包括进度款支付申请表、工程进度证明等甲方支付进度款的凭证，如银行转账记录等9.工程验收报告及验收证书：工程竣工验收报告，包括工程质量评定、验收结论等验收证书，如工程质量保修书等10.工程保修期内发生的维修记录及维修费用结算凭证：维修记录，包括维修内容、维修时间、维修人员等维修费用结算凭证，如维修发票、付款凭证等说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：未按约定支付工程款未按约定提供施工条件未按约定进行工程验收乙方违约行为：未按约定完成工程工程质量不符合约定工程进度延误第三方违约行为：提供的工程设计文件、材料、设备不符合要求未按约定履行监理、检测等职责2.责任认定标准：甲方违约责任：未按约定支付工程款，应向乙方支付____%的违约金未按约定提供施工条件，导致工期延误，应承担相应责任乙方违约责任：未按约定完成工程，应向甲方支付____%的违约金工程质量不符合约定，应承担相应责任第三方违约责任：提供的工程设计文件、材料、设备不符合要求，应承担相应责任未按约定履行监理、检测等职责，应承担相应责任3.违约责任示例：甲方未按约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付____%的违约金，并承担因延