2025年度港口建设工程施工合同（二期工程）签订协议

2025年度港口建设工程施工合同（二期工程）签订协议本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度港口建设工程施工合同（二期工程）甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________鉴于甲方需对港口建设工程进行二期工程建设，乙方愿意承担该工程的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程总投资：____________________5.工程建设周期：____________________二、工程内容1.乙方负责本工程的施工、安装、调试及试运行等工作。2.乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工组织设计进行施工。3.乙方应确保工程质量、安全、进度和文明施工。三、合同价款及支付方式1.合同价款：____________________2.支付方式：（1）合同签订后，乙方收到甲方支付的首付款：____________________。（2）工程进度款：按实际完成工程量及合同约定比例支付。（3）竣工结算后，甲方支付结算款：____________________。（4）质保金：____________________，在工程保修期满后无质量问题退还。四、工期及延期1.工程建设周期：____________________2.乙方应严格按照合同约定的时间完成工程，如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，应向甲方支付违约金：____________________。3.甲方原因造成工期延误，应相应顺延工期，并承担乙方由此产生的损失。五、工程质量及验收1.乙方应严格按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量符合设计要求。2.工程验收标准：____________________3.工程验收程序：____________________4.工程验收不合格，乙方应承担返工、修复等费用。六、安全生产及文明施工1.乙方应严格按照国家有关安全生产法律法规和标准进行施工，确保施工安全。2.乙方应加强施工现场管理，确保文明施工，不得污染环境。七、知识产权及保密1.乙方在施工过程中，应尊重甲方及他人的知识产权，不得侵犯他人合法权益。2.乙方应对工程中涉及的商业秘密和保密信息予以保密。八、违约责任1.乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。2.乙方在施工过程中造成工程质量事故，应承担相应责任。3.乙方违反安全生产规定，造成安全事故，应承担相应责任。九、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________签订日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.本合同中所称“第三方”是指除甲方、乙方之外的，为履行本合同而介入工程建设的任何个人、企业、机构或其他组织，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商、检测机构等。二、第三方介入的必要性1.第三方介入是为了确保工程建设的顺利进行，提高工程质量，保障工程安全，优化施工管理，提高施工效率。三、第三方责任限额（1）设计单位：设计单位对设计文件造成的损失，其责任限额为设计合同价款的10%。（2）监理单位：监理单位对监理服务造成的损失，其责任限额为监理合同价款的10%。（3）材料供应商：材料供应商对提供的材料造成的损失，其责任限额为材料供应合同价款的10%。（4）设备供应商：设备供应商对提供的设备造成的损失，其责任限额为设备供应合同价款的10%。（5）检测机构：检测机构对检测服务造成的损失，其责任限额为检测合同价款的10%。四、第三方责权利（1）根据合同约定，获得相应的报酬。（2）按照合同约定，享有相应的知情权、参与权和监督权。（3）在合同履行过程中，有权提出合理化建议。（1）按照合同约定，提供优质、高效的服务。（2）遵守国家有关法律法规和行业标准。（3）保守商业秘密和保密信息。五、第三方与其他各方的划分说明1.甲方与乙方之间的合同关系不受第三方介入的影响，双方的权利义务仍按照本合同约定执行。2.第三方与甲方、乙方之间的合同关系，按照各自签订的合同约定执行。3.第三方在履行本合同过程中，应与甲方、乙方保持密切沟通，确保工程建设的顺利进行。六、第三方介入的程序1.甲方在确定第三方介入前，应征得乙方的同意。2.甲方与第三方签订合同后，应及时通知乙方。3.乙方在接到甲方通知后，应在合理期限内对第三方的工作进行监督和指导。七、第三方变更1.第三方在履行本合同过程中，如需变更，应提前通知甲方和乙方，并经双方同意后方可变更。2.第三方变更后，其权利义务仍按照本合同约定执行。八、第三方退出1.第三方在履行本合同过程中，如需退出，应提前通知甲方和乙方，并经双方同意后方可退出。2.第三方退出后，其权利义务终止。3.第三方退出后，甲方和乙方应按照本合同约定，继续履行合同义务。九、争议解决1.第三方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________签订日期：____________________第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计文件：要求：设计文件应完整、准确，符合国家相关标准和规范。说明：设计文件包括施工图纸、设计说明书、设计计算书等。2.施工组织设计：要求：施工组织设计应科学合理，确保工程质量和安全。说明：施工组织设计包括施工方案、施工进度计划、施工安全措施等。3.工程量清单：要求：工程量清单应详细、准确，包括工程量、工程单价、合价等。说明：工程量清单是工程结算的依据。4.材料设备清单：要求：材料设备清单应详细列出所需材料的名称、规格、数量、产地等。说明：材料设备清单是材料采购和设备供应的依据。5.施工合同：要求：施工合同应明确甲乙双方的权利义务，包括工程范围、工期、质量标准、付款方式等。说明：施工合同是甲乙双方履行工程建设的法律依据。6.监理合同：要求：监理合同应明确监理单位的责任、权利和义务，包括监理范围、监理内容、监理费用等。说明：监理合同是监理单位履行监理职责的法律依据。7.安全生产责任制文件：要求：安全生产责任制文件应明确各级人员的安全责任，确保施工安全。说明：安全生产责任制文件是施工安全管理的依据。8.环境保护措施文件：要求：环境保护措施文件应明确施工过程中的环境保护措施，减少对环境的影响。说明：环境保护措施文件是施工环境保护的依据。9.质量检测报告：要求：质量检测报告应真实、准确，反映工程质量的实际情况。说明：质量检测报告是工程质量验收的依据。10.工程验收报告：要求：工程验收报告应详细记录工程验收情况，包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明：工程验收报告是工程竣工的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成工程，造成工期延误。乙方施工过程中出现质量问题，未及时整改。乙方未按合同约定支付工程进度款。甲方未按合同约定提供施工图纸和资料。甲方未按合同约定支付工程结算款。2.责任认定标准：工期延误：每延误一天，乙方应向甲方支付违约金：____________________。质量问题：乙方应承担返工、修复等费用，并赔偿甲方因此造成的损失。工程进度款：乙方未按合同约定支付，应向甲方支付违约金：____________________。施工图纸和资料：甲方未按合同约定提供，每延误一天，甲方应向乙方支付违约金：____________________。工程结算款：甲方未按合同约定支付，每延误一天，甲方应向乙方支付违约金：____________________。3.示例说明：乙方未按合同约定的时间完成工程，延误工期10天。根