2025年度建筑工程合同争议解决机制与索赔流程规范

2025年度建筑工程合同争议解决机制与索赔流程规范本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度建筑工程合同争议解决机制与索赔流程规范甲方（建设单位）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（施工单位）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方需在______年______月______日至______年______月______日期间，在______市______区______路______号______地块内，建设一座建筑面积为______平方米的______项目，乙方具备相应的资质和条件，双方经友好协商，就本项目合同的争议解决机制与索赔流程达成如下协议：一、争议解决机制1.双方应本着平等、诚信、公平、公正的原则，友好协商解决合同履行过程中发生的争议。2.争议发生后，双方应在接到争议通知之日起______日内协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.争议解决过程中，双方应保持沟通，及时交换意见，共同寻求解决方案。4.争议解决过程中，双方应保持项目施工的正常进行，不得因争议影响工程进度。二、索赔流程1.索赔申请（1）索赔事件发生后，乙方应在接到通知之日起______日内向甲方提出索赔申请，并附具相关证明材料。（2）甲方应在接到索赔申请之日起______日内对索赔申请进行审核，并将审核结果通知乙方。2.索赔处理（1）经审核，甲方同意索赔的，应在接到索赔申请之日起______日内与乙方协商确定索赔金额。（2）经协商，双方对索赔金额达成一致意见的，应在协商达成一致之日起______日内签订索赔协议。（3）索赔协议签订后，乙方应在______日内向甲方支付索赔金额。3.索赔争议（1）如双方对索赔金额有争议，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。（2）诉讼过程中，双方应继续履行合同，不得因争议影响工程进度。三、其他1.本合同争议解决机制与索赔流程规范为本项目合同的组成部分，与合同其他条款具有同等法律效力。2.本合同争议解决机制与索赔流程规范自双方签字盖章之日起生效。3.本合同争议解决机制与索赔流程规范一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（建设单位）签字：____________________日期：____________________乙方（施工单位）签字：____________________日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方以外的，因合同履行需要，经甲乙双方同意介入合同争议解决或索赔流程的独立第三方机构或个人，包括但不限于仲裁机构、调解机构、监理机构、咨询机构等。二、第三方介入的条件1.第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订书面协议。2.第三方介入应在争议发生后的______日内，由任一方提出书面申请。3.第三方介入的申请应包括争议的具体情况、介入的必要性以及第三方的基本信息。三、第三方的职责1.第三方应按照甲乙双方的要求，公正、公平地处理争议，确保争议得到及时、有效的解决。2.第三方应协助甲乙双方收集、整理与争议相关的证据材料。3.第三方应定期向甲乙双方报告争议处理进展情况。四、第三方的权利1.第三方有权要求甲乙双方提供与争议相关的证据材料。2.第三方有权要求甲乙双方参与争议处理会议。3.第三方有权根据争议处理的实际情况，提出处理建议。五、第三方的责任限额1.第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。2.第三方的责任限额为本合同总金额的______%，且最高不超过______万元。3.第三方的责任限额不包括因第三方自身原因导致的损失。六、第三方的费用1.第三方的费用由甲乙双方根据实际情况协商确定，并在第三方介入协议中明确。2.第三方费用应在争议解决或索赔流程完成后支付。七、第三方与其他各方的划分说明1.第三方在介入争议解决或索赔流程后，与甲乙双方、其他相关方（如设计单位、材料供应商等）之间的关系应保持独立。2.第三方在处理争议过程中，不得接受任何可能影响其公正处理争议的利益。3.第三方在介入争议解决或索赔流程后，不得泄露甲乙双方的商业秘密。八、第三方介入的终止1.当争议得到解决或索赔流程完成后，第三方介入终止。2.当甲乙双方一致同意终止第三方介入时，第三方介入终止。3.当第三方无法履行职责或违反相关规定时，甲乙双方有权终止第三方介入。九、其他1.本部分为2025年度建筑工程合同争议解决机制与索赔流程规范的附加条款，与合同其他条款具有同等法律效力。2.本部分自双方签字盖章之日起生效。3.本部分一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（建设单位）签字：____________________日期：____________________乙方（施工单位）签字：____________________日期：____________________第三方签字：____________________日期：____________________第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目合同书：详细列明甲乙双方的权利、义务及项目的基本信息。2.设计文件：包括但不限于项目的设计方案、施工图纸、技术规范等。3.施工组织设计：包括施工方案、施工进度计划、施工安全措施等。4.施工进度报告：定期提交，记录项目施工进度、质量、安全等情况。5.质量验收报告：记录项目质量验收情况，包括验收时间、验收人员、验收结果等。6.安全生产事故报告：发生安全生产事故时，提交的事故报告应包括事故时间、地点、原因、损失等。7.索赔申请报告：包括索赔事件、索赔金额、索赔依据等。8.争议解决协议：争议解决过程中，双方或第三方达成的协议。9.第三方介入协议：第三方介入争议解决或索赔流程时，双方与第三方签订的协议。10.付款凭证：记录甲乙双方之间的付款情况。11.其他相关文件：根据项目具体情况，可能涉及的其他文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方违约：未按时支付工程款；未按时提供设计文件、材料等；未按时验收工程；违反合同约定，擅自变更工程内容。（2）乙方违约：未按时完成工程；工程质量不符合合同约定；施工过程中发生安全事故；违反合同约定，擅自变更工程内容。2.责任认定标准：（1）甲方违约：未按时支付工程款：甲方应向乙方支付违约金，违约金按未支付工程款金额的______%计算。未按时提供设计文件、材料等：甲方应向乙方支付延误工期造成的损失，包括但不限于人工、机械、材料等费用。（2）乙方违约：未按时完成工程：乙方应向甲方支付违约金，违约金按延误工期造成的损失金额的______%计算。工程质量不符合合同约定：乙方应负责修复，修复费用由乙方承担。施工过程中发生安全事故：乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。3.违约示例说明：（1）甲方违约示例：甲方未按时支付工程款，导致乙方施工进度受阻，乙方提出索赔，经协商，甲方同意支付违约金，违约金为未支付工程款的______%。（2）乙方违约示例：乙方未按时完成工程，导致甲方无法按期使用工程，甲方提出索赔，经协商，乙方同意支付违约金，违约金为延误工期造成的损失金额的______%。