2025年度建筑工程施工合同停工协议范本

2025年度建筑工程施工合同停工协议范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（施工单位）：名称：________________________地址：________________________法定代表人：__________________乙方（建设单位）：名称：________________________地址：________________________法定代表人：__________________鉴于：1.甲方根据《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，具备从事建筑工程施工的资质。2.乙方拟委托甲方进行建筑工程施工。3.双方就停工事宜达成一致意见。根据上述事实，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本协议，以资共同遵守。第一条停工原因因________________________（具体原因）导致工程停工。第二条停工期限自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____天。第三条停工期间费用承担1.甲方在停工期间，应保持施工现场的安全、整洁，并负责维护施工现场的设施设备。2.乙方应按照合同约定，向甲方支付停工期间的工程款。3.停工期间，甲方应向乙方提供停工期间的相关资料，包括但不限于：（1）停工原因及证明材料；（2）停工期间施工现场的维护情况；（3）停工期间甲方人员、设备的情况。第四条停工期间工程款支付1.乙方应按照合同约定，在停工期间向甲方支付工程款。2.甲方在收到乙方支付的工程款后，应及时出具收据。第五条停工期间工程进度1.甲方应尽力确保在停工期间，尽快恢复施工。2.乙方应积极配合甲方恢复施工，并提供必要的协助。第六条争议解决1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。3.本协议未尽事宜，可由双方另行协商解决。甲方（施工单位）：名称：________________________地址：________________________法定代表人：__________________乙方（建设单位）：名称：________________________地址：________________________法定代表人：__________________签订日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本协议中，“第三方”是指除甲乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、评估机构、调解机构、仲裁机构等。二、第三方介入的情形1.甲乙双方在履行本协议过程中，如遇特殊情况，需要第三方介入协助解决。2.乙方在支付工程款时，需要第三方进行资金监管。3.甲方在恢复施工过程中，需要第三方提供技术支持或咨询服务。4.双方认为有必要引入第三方介入的其他情形。三、第三方责任限额1.第三方在履行本协议过程中，因自身原因导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。2.第三方责任限额由甲乙双方在协议中约定，未约定的，按法律规定执行。（1）因第三方提供的技术支持或咨询服务导致工程延误或质量不合格的，第三方应承担相应的赔偿责任；（2）因第三方监管资金不当导致资金损失的，第三方应承担相应的赔偿责任；（3）因第三方提供的信息不准确或误导导致甲乙双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。四、第三方责权利划分（1）根据本协议约定，获取相应的报酬；（2）要求甲乙双方提供必要的协助和配合；（3）根据本协议约定，对甲乙双方进行监督和检查。（1）按照本协议约定，提供真实、准确、完整的信息；（2）按照本协议约定，履行技术支持或咨询服务；（3）按照本协议约定，对资金进行监管；（4）按照本协议约定，对甲乙双方进行监督和检查。3.第三方与其他各方的划分说明：（1）第三方与甲方的关系：第三方应协助甲方完成工程恢复施工，并对工程进度、质量进行监督。（2）第三方与乙方的关系：第三方应协助乙方完成资金监管，确保工程款的合理使用。（3）第三方与甲乙双方的关系：第三方应维护甲乙双方的合法权益，确保本协议的履行。五、第三方介入的程序1.双方在需要第三方介入时，应提前向对方通报，并共同确定第三方。2.双方应与第三方签订书面协议，明确第三方在本协议中的权利、义务和责任。3.第三方介入后，应按照本协议约定，履行相关职责。六、第三方介入的终止1.第三方在履行本协议过程中，如发现甲乙双方存在欺诈、虚假陈述等违法行为，有权终止本协议。2.第三方在履行本协议过程中，如发现自身无法继续履行职责，有权终止本协议。3.第三方终止本协议的，应提前通知甲乙双方，并按照本协议约定，妥善处理相关事宜。七、保密条款1.第三方在履行本协议过程中，应遵守保密原则，不得泄露甲乙双方的商业秘密。2.第三方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。八、其他约定1.本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商解决。2.本协议的修改、补充或终止，应经甲乙双方和第三方共同书面同意。3.本协议自甲乙双方和第三方签字（或盖章）之日起生效。甲方（施工单位）：名称：________________________地址：________________________法定代表人：__________________乙方（建设单位）：名称：________________________地址：________________________法定代表人：__________________签订日期：____年____月____日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：停工原因证明材料详细要求：提供与停工原因相关的证明材料，如政府部门的通知、自然灾害证明、不可抗力事件证明等。附件说明：本附件作为证明停工原因合法性的依据，甲方应在停工原因发生之日起____日内提交给乙方。2.附件二：停工期间施工现场维护情况报告详细要求：报告应包括停工期间的施工现场维护措施、设备维护记录、安全巡查记录等。附件说明：本附件用于证明甲方在停工期间对施工现场的维护情况，甲方应在停工期间结束后的____日内提交给乙方。3.附件三：停工期间人员、设备情况说明详细要求：说明应包括停工期间人员变动情况、设备闲置情况、人员培训情况等。附件说明：本附件用于证明甲方在停工期间的人员和设备情况，甲方应在停工期间结束后的____日内提交给乙方。4.附件四：工程进度恢复计划详细要求：计划应包括恢复施工的时间节点、具体措施、预计完成时间等。附件说明：本附件用于证明甲方在恢复施工过程中的具体计划，甲方应在收到乙方恢复施工通知后的____日内提交给乙方。5.附件五：第三方合作协议详细要求：合作协议应包括第三方名称、职责、权利、义务、责任限额等。附件说明：本附件用于明确第三方在本协议中的角色和责任，甲乙双方应在引入第三方前共同签订。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未在约定的时间内提交附件一至附件五。责任认定标准：甲方未按约定时间提交上述附件的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为____元/天。示例说明：若甲方未在停工原因发生之日起7日内提交停工原因证明材料，乙方有权要求甲方支付每日1000元的违约金。2.违约行为：甲方未在约定的时间内恢复施工。责任认定标准：甲方未按约定时间恢复施工的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为____元/天。示例说明：若甲方未在收到乙方恢复施工通知后的30日内恢复施工，乙方有权要求甲方支付每日5000元的违约金。3.违约行为：乙方未按约定时间支付工程款。责任认定标准：乙方未按约定时间支付工程款的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为____元/天。示例说明：若乙方未在每月规定的时间内支付工程款，甲方有权要求乙方支付每日2000元的违约金。4.违约行为：第三方未按协议约定履行职责。责任认定标准：第三方未按协议约定履行职责的，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任，违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明：若第三方在资金监管过程中出现失误，导致资金损失，乙方有权要求第三方赔偿损失。甲方（施工单位）：名称：____