工程施工合同简单模板3

第第页合同编号:________工程施工合同简单模板二甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码6/NUMPAGES总页数6一、主体与目的工程施工合同简单模板二（以下简称“本合同”）由以下当事人签订：甲方（以下简称“业主”）：【全称】，住所地：【详细地址】。乙方（以下简称“承包商”）：【全称】，住所地：【详细地址】。鉴于业主拥有【工程项目名称】（以下简称“本项目”），位于【工程地点】，并具备相应的建设资金；鉴于承包商具备相应的工程施工资质和能力，双方为明确各自的权利义务，确保本项目顺利实施，经友好协商，特订立本合同。合同目的：根据本合同约定，承包商负责完成本项目的施工建设，业主支付相应的工程款项，双方共同确保项目质量、进度、安全等目标的实现。背景：业主为实现投资目的，拟将本项目委托给具备专业施工能力的承包商进行建设。承包商同意接受委托，按照相关法律法规、行业标准及本合同约定完成本项目施工任务。双方为实现互利共赢，特签订本合同。二、价格与支付条款1.标的物价格：本合同项下工程项目的合同总价为人民币【金额】元整（大写：【金额】元整），该价格包括但不限于工程设计、施工、材料、设备、劳务、管理、利润、税费、保险等所有费用及风险。2.支付方式：（1）预付款：业主在本合同签订后【预付款支付时间】日内，向承包商支付合同总价款的【预付款比例】%作为预付款，即人民币【预付款金额】元整。（2）进度款：承包商完成本项目各阶段施工后，业主应在收到承包商提交的合法税务发票和进度付款申请后的【进度款支付时间】日内，按实际完成工程量支付相应比例的进度款。（3）结算款：本项目竣工验收合格、办理完毕结算手续后，业主应在收到承包商提交的合法税务发票和结算款申请后的【结算款支付时间】日内，支付至合同总价款的【结算款比例】%。3.支付账户：业主应将合同款项支付至以下承包商指定账户：开户名称：【承包商全称】开户银行：【银行名称】银行账号：【账号】4.逾期支付：业主逾期支付预付款、进度款或结算款的，每逾期一日，应按逾期付款金额的【逾期利率】%向承包商支付违约金。5.保留金：业主在支付进度款时，可按合同总价款的【保留金比例】%保留质量保证金，待本项目质量保证期满且无质量问题后，予以支付。双方确认，以上价格与支付条款系充分协商后确定，共同遵守。三、履行期限与地点、双方权利与义务、违约责任1.履行期限：（1）本合同签订之日起，承包商应按约定时间节点开始施工，预计总工期为【工期限定】天，自【开工日期】起算。（2）如因不可抗力等正当原因导致工期延误，经双方协商一致，可适当延长工期。2.履行地点：本项目施工地点位于【工程地点】，承包商应严格按照本合同约定及业主的施工图纸、技术要求等，在指定地点完成施工任务。3.双方权利与义务：（1）业主权利与义务：①项目施工所需的资料、图纸，并确保其准确性；②按时支付合同款项；③对工程项目进行监督、管理和协调；④协助承包商办理相关施工手续。（2）承包商权利与义务：①按照约定的时间、质量、技术要求完成施工任务；②负责施工现场的安全、环保等工作；③配合业主及相关政府部门完成各项检查、验收工作；④及时向业主报告工程进度、质量等情况。4.违约责任：（1）如业主违反合同约定，未按时支付合同款项，每逾期一日，应按逾期付款金额的【逾期利率】%向承包商支付违约金。（2）如承包商违反合同约定，未按期完成工程，每逾期一日，应按合同总价款的【违约金比例】%向业主支付违约金。（3）如因承包商原因导致工程质量不符合约定，承包商应负责无偿返工直至满足合同要求。双方确认，以上履行期限与地点、双方权利与义务、违约责任等条款具有法律效力，共同遵守。四、保密条款、争议解决、合同变更与解除1.保密条款：（1）双方在签订和履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息，应予以严格保密。（2）保密期限自本合同签订之日起算，至合同履行完毕后【保密期限】年止。（3）违反保密义务的一方应承担相应的法律责任，向受损害方支付违约金，并赔偿因其违约行为给对方造成的损失。2.争议解决：（1）双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。（2）如协商不成，任何一方均有权将争议提交至【合同签订地】的有管辖权的人民法院诉讼解决。3.合同变更与解除：（1）双方同意，合同的变更或解除必须采取书面形式，经双方签字盖章后生效。（2）在以下情况下，一方有权书面通知对方解除合同：①对方严重违反合同约定，导致合同无法继续履行；②因不可抗力等正当原因，导致合同无法履行；③双方协商一致，决定解除合同。（3）合同解除后，双方应按照合同约定及法律规定，处理合同解除后的相关事宜。五、通知与送达、其他条款、签字盖章1.通知与送达：（1）本合同项下的所有通知、要求、文件和资料等，应以书面形式送达对方。（2）通知送达的地点为各方在本合同中注明的住所地或双方另行约定的地址。（3）通知自发出之日起，视为已送达对方。如因邮寄等原因导致通知延误，延误时间不计入通知期限。2.其他条款：（1）本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。（2）本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同履行完毕止。（3）本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。3.签字盖章：以下无正文，以下是签字盖章部分：甲方（业主）签字：____________________甲方（业主）盖章：______________