建筑外立面工程施工合同

第第页合同编号:________建筑外立面工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码6/NUMPAGES总页数6一、主体与目的建筑外立面工程施工合同甲方（以下简称“发包方”）：【公司全称】乙方（以下简称“承包方”）：【公司全称】鉴于发包方拥有建筑外立面工程的建设项目，并具备相应的建设资质；承包方具备建筑外立面工程施工的专业技术及经验，双方为共同完成本项目，达成以下合同主体与目的：1.发包方作为项目的投资主体，负责项目所需的资金、技术资料、施工场地等条件，并确保项目的合法性。2.承包方负责本项目建筑外立面工程的施工，按照国家相关法律法规、行业标准及合同约定的质量、安全、进度等要求完成施工任务。3.本合同的目的在于明确双方在建筑外立面工程施工过程中的权利、义务和责任，确保项目顺利进行，实现双方利益的最大化。本合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自职责，共同推进项目进度，确保项目按期完成。二、价格、支付方式1.合同价格双方经协商一致，确定本项目建筑外立面工程施工合同总价为人民币【金额】元整（大写：【金额】元整），该价格包含但不限于工程材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润、税金等与工程相关的全部费用。2.支付方式（1）预付款：合同签订后，发包方应在合同生效之日起【预付款支付天数】天内向承包方支付合同总价款的【预付款比例】%作为预付款，即人民币【预付款金额】元整。（2）进度款：承包方按照合同约定的工程进度，向发包方提交工程进度报告及相应的支付申请。发包方应在收到承包方提交的工程进度报告及支付申请后【进度款支付天数】天内，审查并支付相应比例的工程进度款，支付金额为已完成工程量的【进度款比例】%。（3）结算款：工程竣工验收合格后，承包方向发包方提交工程结算报告。发包方应在收到结算报告后【结算款支付天数】天内进行审查，确认无误后支付至合同总价款的【结算款比例】%。（4）质保金：工程竣工验收合格满【质保金预留期限】个月后，发包方在确认无质量问题时，支付剩余的合同总价款的【质保金比例】%作为质保金。（5）支付方式：以上款项支付，均采用银行转账方式，账户信息如下：发包方账户：【账户名称】【开户行】【账号】承包方账户：【账户名称】【开户行】【账号】双方应严格按照本合同约定的支付方式进行款项支付，确保工程进度不受影响。如有违反，违约方需承担相应的违约责任。三、质量保证、服务、履行与变更1.质量保证（1）承包方应按照国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求进行施工，确保工程质量。（2）承包方应采用合格的工程材料、设备和技术，并相关产品合格证明。（3）工程竣工后，承包方应对工程质量进行自检，并配合发包方进行竣工验收。如工程存在质量问题，承包方应负责无偿修复。（4）工程保修期为工程竣工验收合格之日起【保修期限】年，承包方在此期间对工程质保服务。2.服务（1）承包方应向发包方施工期间的技术咨询、施工方案和施工图纸等服务。（2）承包方应配合发包方进行工程报验、验收等工作，确保工程顺利进行。（3）工程保修期内，承包方应及时响应并解决发包方提出的工程质量问题。3.履行与变更（1）双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，确保工程按期完成。（2）如合同履行过程中发生设计变更、工程量增减等情况，双方应协商一致，签订书面变更协议，明确变更范围、费用及工期调整。（3）合同履行过程中，如发生不可抗力因素，导致工程无法按期完成，双方应协商解决，并签订书面延期协议。（4）任何一方不得擅自解除合同，如需解除，应提前【解除通知期限】天书面通知对方，并承担因解除合同给对方造成的损失。双方应遵循诚实信用原则，共同维护合同权益，确保工程顺利进行。如有违反，违约方需承担相应的法律责任。四、保密条款、争议解决1.保密条款（1）双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息，应予以严格保密。（2）保密信息包括但不限于工程设计图纸、施工方案、合同价格、财务信息、客户信息等。（3）双方应在合同期内及合同终止后【保密期限】年内，继续承担保密义务，不得向第三方披露或泄露保密信息。（4）如一方违反保密义务，导致对方损失，应承担相应的赔偿责任。2.争议解决（1）双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。（2）如协商不成，双方同意将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。（3）诉讼过程中，双方应遵守诉讼程序，如实陈述事实，尊重法院的判决。（4）在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款，确保工程不受影响。双方应遵守本合同的保密条款，确保对方商业利益不受损害。在争议解决过程中，双方应积极配合，共同维护合同权益。如有违反，违约方需承担相应的法律责任。五、其他条款、合同签署1.其他条款（1）本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。（2）双方应遵守国家相关法律法规，确保合同的合法性。（3）合同一方如发生合并、分立、转让等情形，其在本合同中的权利和义务由变更后的法人或其他组织继受。（4）本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。（5）本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的权利义务履行完毕之日终止。2.合同签署（1）双方在签订合同时，应仔细阅读合同条款，确保对合同内容充分理解。（2）双方在合同上签字盖章后，合同即具有法律效力，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。（3）合同签订后，未经双方书面同意，不得擅自修改或