2025年度城市综合体项目主体结构施工劳务分包合同

2025年度城市综合体项目主体结构施工劳务分包合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（施工方）：_______乙方（分包方）：_______鉴于甲方需要将2025年度城市综合体项目主体结构施工部分进行劳务分包，乙方愿意接受甲方分包，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2025年度城市综合体项目主体结构施工2.工程地点：_______3.工程规模：_______4.工程内容：包括但不限于地基处理、基础工程、主体结构工程等。二、合同工期1.合同工期：_______天2.乙方应在合同约定的工期内完成主体结构施工。三、合同价款及支付方式1.合同价款：_______2.付款方式：（1）合同签订后，乙方提交相关资质证明文件，甲方支付合同价款的_______%作为预付款；（2）主体结构施工过程中，甲方按月支付合同价款的_______%作为进度款；（3）主体结构施工完成后，甲方验收合格后支付合同价款的_______%作为结算款；（4）甲方在乙方提交竣工结算资料后_______个工作日内支付合同价款的_______%作为最终结算款。四、工程质量管理1.乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计要求。2.甲方有权对工程进行监督检查，乙方应予以配合。3.工程质量出现问题，乙方应负责整改，直至符合要求。五、工程安全文明施工1.乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。2.乙方应加强施工现场管理，做好文明施工，保护环境。3.发生安全事故，乙方应立即采取有效措施，减少损失，并及时上报甲方。六、违约责任1.乙方未按合同约定完成主体结构施工，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。2.乙方未按合同约定进行施工，导致工程质量不合格，甲方有权要求乙方返工，并承担由此产生的费用。3.乙方违反安全生产规定，造成安全事故，乙方应承担相应责任。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。2.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。甲方（施工方）：_______乙方（分包方）：_______签订日期：_______附件：1.主体结构施工图纸2.相关资质证明文件3.其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的概念1.中介方：在甲乙双方签订合同过程中提供中介服务的第三方。2.监理方：负责对工程施工过程进行监督、检查的第三方。3.设计方：负责工程设计的第三方。4.材料供应商：提供工程所需材料的第三方。5.保险机构：为工程提供保险服务的第三方。二、第三方介入的责权利（1）遵守国家法律法规和合同约定，确保自身行为符合合同要求。（2）按照合同约定履行相关职责，保证工程质量和安全。（3）对自身行为造成的损失，依法承担赔偿责任。（1）根据合同约定获取报酬。（2）在合同履行过程中，有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督。（3）在合同履行过程中，有权提出合理化建议。三、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方的关系：（1）第三方应向甲方提供相关资质证明文件，经甲方审核通过后，方可介入合同关系。（2）第三方在介入合同关系后，应服从甲方的管理和监督。（3）第三方与甲方之间发生争议，应通过协商或仲裁方式解决。2.第三方与乙方的关系：（1）第三方应向乙方提供相关资质证明文件，经乙方审核通过后，方可介入合同关系。（2）第三方在介入合同关系后，应服从乙方的管理和监督。（3）第三方与乙方之间发生争议，应通过协商或仲裁方式解决。3.第三方与监理方的关系：（1）第三方在介入合同关系后，应服从监理方的监督和管理。（2）第三方与监理方之间发生争议，应通过协商或仲裁方式解决。四、第三方责任限额1.第三方在介入合同关系后，因自身原因造成的损失，应承担相应的赔偿责任。（1）中介方：合同价款的_______%。（2）监理方：合同价款的_______%。（3）设计方：合同价款的_______%。（4）材料供应商：合同价款的_______%。（5）保险机构：合同价款的_______%。3.如第三方责任超过责任限额，超出部分由甲乙双方按合同约定分担。五、第三方介入的变更与解除1.第三方介入合同关系后，如需变更或解除，应经甲乙双方协商一致，并书面通知对方。2.第三方介入合同关系变更或解除后，原合同中关于第三方的条款自动失效。3.第三方介入合同关系变更或解除后，甲乙双方应重新签订相关协议，明确第三方在变更或解除后的权利义务。六、其他1.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商补充。2.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。甲方（施工方）：_______乙方（分包方）：_______签订日期：_______附件：1.主体结构施工图纸2.相关资质证明文件3.其他相关文件第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.主体结构施工图纸详细要求：包含主体结构施工的全部图纸，包括但不限于基础结构图、主体结构图、钢筋配筋图、施工详图等。说明：图纸应清晰、完整，符合国家相关设计规范和标准。2.相关资质证明文件详细要求：乙方应提供有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证、施工许可证等。说明：资质证明文件应真实有效，且在合同有效期内。3.甲方提供的工程资料详细要求：甲方应提供工程地质勘察报告、设计文件、施工组织设计、工程量清单等。说明：工程资料应齐全，以便乙方进行施工准备。4.施工合同及补充协议详细要求：包括本合同及其所有补充协议，以及双方签署的其他相关文件。说明：合同及协议应完整，以便双方履行合同义务。5.工程进度计划详细要求：乙方应编制详细的工程进度计划，包括各阶段施工时间节点和完成标准。说明：进度计划应合理可行，便于甲方监督和控制工程进度。6.施工组织设计详细要求：乙方应编制详细的施工组织设计，包括施工方案、施工工艺、施工方法等。说明：施工组织设计应科学合理，确保工程质量、安全和进度。7.材料设备清单详细要求：包括工程所需材料的品牌、规格、型号、数量、质量要求等。说明：材料设备清单应详细，以便甲方和乙方共同进行材料设备采购。8.工程验收报告详细要求：包括工程质量验收、安全验收、进度验收等报告。说明：验收报告应真实反映工程实际情况，为工程结算提供依据。9.工程结算资料详细要求：包括工程结算书、工程量清单、付款凭证等。说明：结算资料应完整，以便甲方和乙方进行工程结算。10.争议解决文件详细要求：包括争议解决协议、仲裁裁决书、法院判决书等。说明：争议解决文件应明确争议解决结果，保障各方权益。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定完成主体结构施工责任认定：乙方应承担违约责任，包括但不限于返工、赔偿甲方损失、支付违约金等。示例：若乙方未按合同约定完成主体结构施工，导致工程延期，乙方应支付违约金。2.乙方提供的材料质量不合格责任认定：乙方应承担违约责任，包括但不限于更换材料、赔偿甲方损失、支付违约金等。示例：若乙方提供的钢筋质量不合格，导致工程结构安全隐患，乙方应立即更换材料并赔偿甲方损失。3.甲方未按合同约定支付工程款责任认定：甲方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。示例：若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金。4.第三方介入过程中出现的问题责任认定：第三方应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方或乙方的损失、支付违约金等。示例：若监理方在监理过程中出现重大失误，导致工程质量问题，监理方应赔偿甲方或乙方的损失。5.工程安全事故责任认定：根据事故原因和责任划分，相关责任方应承担相应