2025年度建筑工程合同价款争议解决机制及流程规范

2025年度建筑工程合同价款争议解决机制及流程规范本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度建筑工程合同价款争议解决机制及流程规范甲方（施工单位）：名称：____________________法定代表人：____________________住所地：____________________营业执照号：____________________乙方（建设单位）：名称：____________________法定代表人：____________________住所地：____________________营业执照号：____________________鉴于甲方为乙方承建____项目，双方经友好协商，就2025年度建筑工程合同价款争议解决机制及流程达成如下协议：一、争议解决原则1.甲方和乙方在履行合同过程中，如发生合同价款争议，应本着公平、公正、合理的原则，通过友好协商解决。2.如协商不成，双方可按照本合同约定的争议解决机制和流程进行处理。二、争议解决机制1.协商解决：发生争议后，双方应在____个工作日内进行友好协商，协商期间，双方应继续履行合同义务。2.争议调解：如协商不成，双方可共同委托第三方调解机构进行调解，调解期间，双方应继续履行合同义务。3.争议仲裁：如调解不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向有资质的仲裁机构申请仲裁。三、争议解决流程1.争议提出：一方发现争议后，应在____个工作日内以书面形式向对方提出争议事项，并附上相关证据。2.争议答复：收到争议事项后，另一方应在____个工作日内予以答复，如对争议事项有异议，应提出具体意见和依据。3.协商解决：双方在收到争议答复后，应在____个工作日内进行友好协商，争取达成一致意见。4.争议调解：如协商不成，双方可共同委托第三方调解机构进行调解，调解期间，双方应继续履行合同义务。5.争议仲裁或诉讼：如调解不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向有资质的仲裁机构申请仲裁。四、争议解决费用1.协商解决：双方应各自承担因协商而产生的费用。2.争议调解：调解费用由双方协商分担，如协商不成，由败诉方承担。3.争议仲裁或诉讼：仲裁或诉讼费用由败诉方承担，具体费用按照相关法律法规和仲裁/诉讼规则执行。五、其他1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至2025年12月31日。2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。3.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。甲方（施工单位）签字（或盖章）：____________________乙方（建设单位）签字（或盖章）：____________________签订日期：____________________甲方（施工单位）：名称：____________________法定代表人：____________________住所地：____________________营业执照号：____________________乙方（建设单位）：名称：____________________法定代表人：____________________住所地：____________________营业执照号：____________________第二部分：合同附件1.工程概况项目名称：____________________建设地点：____________________建设规模：____________________建设工期：____________________合同金额：____________________2.争议解决相关文件（1）争议事项清单（2）争议证据材料（3）争议调解协议（4）仲裁/诉讼裁决书第三部分：争议解决机构及联系方式1.调解机构：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.仲裁机构：____________________联系人：____________________联系电话：____________________3.法院：____________________联系人：____________________联系电话：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的概念与范围.1第三方的概念在本合同中，“第三方”是指除甲方和乙方之外的独立第三方机构或个人，包括但不限于调解机构、仲裁机构、律师事务所、会计师事务所、技术鉴定机构等。.2第三方介入的范围（1）协助双方进行争议调解；（2）对争议事项进行技术鉴定或评估；（3）提供法律咨询或法律援助；（4）协助双方进行合同履行监督；（5）其他经双方同意的第三方介入事项。二、第三方介入的程序.3第三方介入的申请1.争议发生后，任何一方均可向对方提出第三方介入的申请。2.申请方应在提出申请的同时，向对方提供第三方机构的名称、资质证明、联系人及联系方式等相关信息。.4第三方介入的同意1.接到第三方介入申请后，对方应在____个工作日内予以答复，同意或不同意第三方介入。2.如对方同意第三方介入，双方应共同与第三方签订《第三方介入协议》。.5第三方介入的实施1.双方与第三方签订《第三方介入协议》后，第三方应根据协议约定，开展相关工作。2.第三方在介入过程中，应保持独立、客观、公正的原则，不得偏袒任何一方。三、第三方的责任与权利.6第三方的责任1.第三方在介入过程中，应严格遵守法律法规和职业道德，对介入事项负有保密义务。2.第三方应按照双方约定的方式和期限完成相关工作，对因自身原因造成的延误或错误，应承担相应的责任。.7第三方的权利1.第三方有权要求甲方和乙方提供与介入事项相关的资料和证据。2.第三方有权根据介入事项的需要，对甲方和乙方进行询问或调查。四、第三方的责任限额.8第三方的责任限额1.第三方在介入过程中，因自身原因造成的损失，其责任限额为____万元人民币。2.第三方的责任限额可根据双方协商一致的原则进行调整。五、第三方与其他各方的划分说明.9第三方与甲方的关系1.第三方与甲方之间不存在隶属关系，甲方不得要求第三方对甲方承担任何责任。2.第三方在介入过程中，对甲方提出的意见和建议，甲方有权采纳或拒绝。.10第三方与乙方的关系1.第三方与乙方之间不存在隶属关系，乙方不得要求第三方对乙方承担任何责任。2.第三方在介入过程中，对乙方提出的意见和建议，乙方有权采纳或拒绝。.11第三方与合同其他各方的划分1.第三方在介入过程中，对合同其他各方（如供应商、分包商等）提出的意见和建议，相关各方有权采纳或拒绝。2.第三方在介入过程中，对合同其他各方产生的损失，不承担任何责任。六、其他.12本条款的补充与解释本条款未尽事宜，由双方另行协商解决。如双方对本条款的理解发生争议，应通过友好协商或第三方介入的方式解决。.13本条款的修订与生效本条款的修订应经双方书面同意，自双方签字（或盖章）之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：.1附件名称及要求1.工程概况表要求：详细列明项目名称、建设地点、建设规模、建设工期、合同金额等信息。2.争议事项清单要求：详细列明争议的具体内容、涉及金额、争议双方的主张等。3.争议证据材料要求：提供与争议事项相关的所有证据材料，包括但不限于合同文本、往来函件、图纸、照片、录音、录像等。4.第三方介入协议要求：协议中应明确第三方的职责、权利、义务、费用承担及争议解决方式等。5.技术鉴定报告要求：由第三方技术鉴定机构出具，对争议事项进行技术鉴定，并提供鉴定结论。6.法律意见书要求：由第三方律师事务所出具，对争议事项提供法律意见。7.争议调解协议要求：双方在第三方调解下达成的一致意见，包括争议解决方式、赔偿金额、履行期限等。8.仲裁/诉讼裁决书要求：仲裁机构或法院作出的裁决书，明确争议解决结果。9.争议解决费用清单要求：详细列明争议解决过程中产生的各项费用，包括但不限于律师费、仲裁/诉讼费、鉴定费等。10.其他相关文件要求：根据实际情况，可能涉及的其他相关文件。说明二：违约行为及责任认定：.2违约行为1.甲方违约行为（1）未按合同约定的时间、质量、数量完成工程；（2）未按合同约定支付工程款；（3）未经乙方同意擅自变更工程设计；（4）未按合同约定进行工程验收；（5）其他违反合同约定的行为。2.乙方违约行为（1）未按合同约定的时间、质量、数量提供材料或设备；（2）未按合同约定支付工程款；（3）未经甲方同意擅自变更工程设计；（4）未按合同约定进行工程验收；（5）其他违反合同约定的行为。.3责任认定标准1.甲方违约责任（1）因甲方违约造成的工期延误，甲方应支付违约金；（2）因甲方违约造成的工程质量问题，甲方应承担修复责任，并赔偿乙方因此遭受的损失；（3）因甲方违约造成的工程款损失，甲方应赔偿乙方实际损失。2.乙方违约责任（1）因乙方违约造成的工期延误，乙方应支付违约金；（2）因乙方违约造成的工程质量问题，乙方应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失；（3）因乙方违约造成的工程款损失，乙方应赔偿甲方实际损失。.4违约示例说明1.甲方未按合同约定的时间完成工程，导致工期延误5个月，甲方应支付乙方违约金____万元。2.乙方提供的材料不符合合同约定，导致工程质量问题，乙方应承担修复责任，并赔偿甲方损失____万元。3.甲方未按合同约定支付工程款，导致乙方无法正常施工，甲方应支付乙方违约金____万元。合同主体方签署部分：甲方（施工单位）：名称：____________________