2025年度数据中心机房精装修施工合同范本

2025年度数据中心机房精装修施工合同范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______一、工程概况1.1工程名称：_______数据中心机房精装修施工项目1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：包括但不限于机房地面、墙面、天花板的装修，强弱电布线，消防系统、监控系统、门禁系统、空调系统等配套设施的安装和调试。1.5工程合同总价：人民币_______元整（大写：_______元整）。二、工期及进度2.1工期：本工程自合同签订之日起_______天内完成。2.2进度安排：具体进度安排详见附件一。三、工程款项及支付方式3.1工程款项：本工程合同总价为人民币_______元整（大写：_______元整）。3.2支付方式：（1）开工前支付合同总价_______%作为预付款；（2）工程进度款按实际完成工程量支付，每月支付_______%的工程进度款；（3）工程验收合格后支付合同总价_______%的工程款；（4）工程保修期满后支付合同总价_______%的工程款。四、工程质量及验收4.1工程质量：乙方应严格按照国家有关质量标准和规范进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。4.2验收标准：本工程验收标准参照国家有关质量标准和规范执行。4.3验收程序：（1）乙方在工程完工后，应向甲方提交验收申请报告；（2）甲方在收到验收申请报告后_______日内组织验收；（3）验收合格后，甲方应在_______日内支付验收合格部分的工程款。五、工程变更及索赔5.1工程变更：因设计变更、施工条件变化等原因导致工程量增加或减少的，经甲乙双方协商一致后，可对合同内容进行变更。5.2索赔：因不可抗力、设计变更等原因导致工程延期或增加工程量的，甲乙双方应协商解决索赔事宜。六、违约责任6.1甲方违约责任：（1）甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付_______%的违约金；（2）甲方未按约定提供施工条件的，应承担相应的违约责任。6.2乙方违约责任：（1）乙方未按约定完成工程的，应向甲方支付_______%的违约金；（2）乙方施工过程中出现质量问题的，应承担相应的修复责任。七、争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他8.1本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。8.2本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正9.第三方介入9.1定义在本合同中，“第三方”是指除甲方和乙方以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商、保险机构、仲裁机构等。9.2第三方介入的目的第三方介入的目的是为了确保本工程的质量、进度、安全以及合同履行的合规性，提高工程管理的效率。9.3第三方介入的方式9.3.1设计单位：负责对本工程的设计工作，确保设计符合国家相关标准和规范。9.3.2监理单位：负责对本工程的施工过程进行监督和检查，确保施工质量、进度和安全。9.3.3材料供应商：负责提供符合合同要求的建筑材料。9.3.4设备供应商：负责提供符合合同要求的设备。9.3.5保险机构：负责为本工程提供相应的保险服务。9.3.6仲裁机构：在合同争议解决中提供仲裁服务。9.4第三方的责任9.4.1第三方应按照合同约定和法律法规的要求，履行其职责。9.4.2第三方在履行职责过程中，因自身原因导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应的责任。9.4.3第三方在履行职责过程中，如因不可抗力等原因导致工作延误或无法履行职责，应及时通知甲乙双方，并采取必要的补救措施。9.5第三方的责任限额9.5.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质、范围和风险程度确定。9.5.2第三方的责任限额应在合同中明确约定，并在提供服务的协议中予以确认。9.5.3如第三方责任限额不足以覆盖其可能承担的责任，甲乙双方应共同承担超出部分的责任。9.6第三方与其他各方的划分说明9.6.1第三方与甲方、乙方之间的关系是独立的，第三方应独立承担责任。9.6.2第三方在履行职责过程中，应遵守甲乙双方的要求，不得损害甲乙双方的合法权益。9.6.3第三方在履行职责过程中，如需与甲方或乙方进行沟通，应通过合同约定的方式。9.6.4第三方在履行职责过程中，如发现甲方或乙方存在违约行为，应及时通知甲乙双方，并采取必要的措施。10.第三方介入的变更和终止10.1第三方介入的变更10.1.1如需变更第三方介入的内容，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。10.1.2变更后的第三方介入内容应在本合同中予以明确。10.2第三方介入的终止10.2.1如第三方因故无法继续履行职责，甲乙双方应协商确定替代方案。10.2.2如协商不成，甲乙双方可解除与第三方的协议，并按照合同约定处理相关事宜。10.2.3第三方介入的终止不影响本合同其他条款的效力。11.第三方介入的争议解决11.1第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决。11.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3第三方介入的争议解决，不影响本合同其他条款的效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程进度安排表要求：详细列出工程各阶段的时间节点、预计完成量和验收标准。说明：本附件用于双方跟踪工程进度，确保工程按计划进行。2.附件二：工程预算明细表要求：详细列出工程各项费用，包括材料、人工、机械等费用。说明：本附件用于双方核对工程预算，确保费用合理。3.附件三：工程质量标准及验收规范要求：明确工程质量的各项指标和验收标准。说明：本附件用于双方在工程质量方面达成共识，确保工程质量。4.附件四：第三方介入协议要求：详细列出第三方介入的名称、职责、权利和义务。说明：本附件用于明确第三方在工程中的角色和责任。5.附件五：合同变更记录要求：记录合同执行过程中发生的所有变更，包括变更原因、变更内容、变更时间等。说明：本附件用于双方回顾合同变更历史，确保合同执行的一致性。6.附件六：争议解决记录要求：记录合同执行过程中发生的争议，包括争议内容、解决方式和结果。说明：本附件用于双方了解争议解决过程，避免类似问题再次发生。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：未按约定支付工程款；未按约定提供施工条件；未按约定进行验收；其他违反合同约定的行为。乙方违约行为：未按约定完成工程；施工过程中出现质量问题；未按约定进行验收；其他违反合同约定的行为。第三方违约行为：未按约定履行职责；工作中出现重大失误；未按约定进行沟通；其他违反合同约定的行为。2.责任认定标准：甲方违约责任：未按约定支付工程款，应向乙方支付_______%的违约金；未按约定提供施工条件，应承担相应的违约责任。乙方违约责任：未按约定完成工程，应向甲方支付_______%的违约金；施工过程中出现质量问题，应承担相应的修复责任。第三方违约责任：第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质、范围和风险程度确定；如第三方责任限额不足以覆盖其可能承担的责任，甲乙双方应共同承担超出部分的责任。3.违约行为示例说明：甲方未按约定