2025年度智慧城市建设项目结算工程款协议书

2025年度智慧城市建设项目结算工程款协议书本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度智慧城市建设项目结算工程款协议书甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______鉴于甲方需进行2025年度智慧城市建设项目，乙方愿意承接该项目的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：2025年度智慧城市建设项目2.项目地点：_______3.项目内容：_______4.项目规模：_______5.项目总投资：_______二、工程款结算1.工程款结算依据：本协议及甲方提供的工程量清单、施工图纸、变更通知等文件。2.工程款支付方式：（1）乙方在工程进度达到合同约定节点后，向甲方提交工程款结算申请。（2）甲方在收到乙方提交的工程款结算申请后，经审核确认无误，在5个工作日内支付相应工程款。（3）工程款支付比例：根据工程进度分阶段支付，具体比例如下：阶段一：工程开工前支付合同价的10%作为预付款；阶段二：工程完成主体结构封顶后支付合同价的30%；阶段三：工程完成竣工验收后支付合同价的50%；阶段四：工程交付使用后支付合同价的10%。3.工程款支付时间：按上述支付比例，在相应节点达到后支付。4.逾期支付违约责任：甲方逾期支付工程款，应向乙方支付逾期付款利息，利率按中国人民银行同期贷款利率计算。三、工程质量与验收1.乙方应严格按照国家有关工程质量标准、施工图纸及规范要求进行施工，确保工程质量。2.甲方有权对工程进行监督检查，发现质量问题，乙方应立即整改。3.工程验收：（1）工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。（2）甲方在收到乙方提交的竣工验收申请后，组织相关人员进行验收。（3）验收合格后，甲方应在5个工作日内向乙方支付合同价的50%。四、工期与延误责任1.工程工期：_______2.乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。3.甲方因不可抗力等原因导致工期延误，应向乙方支付工期延误赔偿金，赔偿金按合同价的1%计算。五、违约责任1.乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。2.甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息，并有权解除合同。3.双方在履行合同过程中，如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定1.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本协议中，“第三方”是指除甲方和乙方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、保险公司、仲裁机构等。二、第三方介入的目的1.监理单位：负责对工程进度、质量、安全等方面进行监督管理，确保工程按合同约定顺利进行。2.设计单位：负责提供工程设计图纸和技术指导，确保工程设计符合相关规范和标准。3.咨询机构：提供专业咨询服务，协助甲方和乙方解决项目实施过程中遇到的技术、管理等问题。4.检测机构：负责对工程材料、设备、施工质量等进行检测，确保其符合国家相关标准和要求。5.保险公司：为工程提供保险服务，降低风险。6.仲裁机构：在双方发生争议时，提供仲裁服务。三、第三方责任限额1.监理单位：监理单位对工程进度、质量、安全等方面的责任限额，不得超过其监理合同约定的金额。2.设计单位：设计单位对工程设计质量的责任限额，不得超过其设计合同约定的金额。3.咨询机构：咨询机构对提供咨询服务的责任限额，不得超过其咨询合同约定的金额。4.检测机构：检测机构对检测结果的准确性的责任限额，不得超过其检测合同约定的金额。5.保险公司：保险公司对工程保险的责任限额，不得超过其保险合同约定的金额。6.仲裁机构：仲裁机构对仲裁结果的执行责任，不得超过其仲裁规则规定的责任限额。四、第三方责权利划分1.监理单位：权利：对工程进度、质量、安全等方面进行监督管理；对乙方施工过程中发现的问题提出整改意见；对工程变更进行审核。义务：按照监理合同约定，履行监理职责；对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查；对乙方提出的整改意见进行跟踪落实。2.设计单位：权利：提供工程设计图纸和技术指导；对工程变更进行审核。义务：按照设计合同约定，履行设计职责；对工程设计质量负责；对工程变更提出合理化建议。3.咨询机构：权利：提供专业咨询服务；对项目实施过程中遇到的问题提出解决方案。义务：按照咨询合同约定，履行咨询职责；对提供咨询服务的质量负责。4.检测机构：权利：对工程材料、设备、施工质量等进行检测。义务：按照检测合同约定，履行检测职责；对检测结果的准确性负责。5.保险公司：权利：在保险责任范围内，对工程损失进行赔偿。义务：按照保险合同约定，履行保险职责；对保险责任范围内的损失进行赔偿。6.仲裁机构：权利：对双方争议进行仲裁。义务：按照仲裁规则，公正、公平地处理争议。五、第三方介入的程序1.甲方和乙方协商确定第三方介入事宜，并签订相关合同。2.第三方根据合同约定，履行相应职责。3.甲方和乙方应积极配合第三方的工作，确保工程顺利进行。4.第三方在履行职责过程中，如发现甲方或乙方存在违约行为，应及时通知双方，并采取相应措施。六、第三方介入的终止1.第三方在履行职责过程中，如发现甲方或乙方存在严重违约行为，有权终止合同。2.第三方在履行职责过程中，如发现自身无法继续履行职责，有权终止合同。3.第三方终止合同后，应及时通知甲方和乙方，并采取必要措施，确保工程顺利进行。七、争议解决1.甲方、乙方和第三方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他1.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。2.本协议一式两份，甲乙双方和第三方各执一份。甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______第三方：_______签订日期：_______年_______月_______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单：详细列明工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等，作为工程款结算的依据。2.施工图纸：包括但不限于总平面图、建筑图、结构图、设备安装图等，用于指导施工。3.变更通知：记录工程实施过程中发生的变更，包括设计变更、进度变更、材料变更等。5.工程质量检验报告：由第三方检测机构出具的工程质量检验报告，证明工程质量符合要求。6.工程验收报告：由甲方组织验收后出具的工程验收报告，证明工程已按合同要求完成。7.预付款支付凭证：证明甲方已支付预付款的凭证。8.工程款支付凭证：证明甲方已支付工程款的凭证。9.乙方施工组织设计：乙方提交的施工组织设计文件，包括施工方案、进度计划、质量保证措施等。10.乙方人员资质证书：乙方施工人员的相关资质证书，证明其具备相应的施工能力。11.乙方设备清单：乙方用于施工的设备清单，包括设备名称、型号、数量等。12.乙方材料清单：乙方用于施工的材料清单，包括材料名称、规格、数量等。13.甲方提供的场地、资源使用协议：甲方为乙方提供的场地、资源使用等相关协议。14.保险合同：乙方与保险公司签订的工程保险合同。15.争议解决协议：双方就争议解决方式达成的协议。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定的时间节点完成工程，每延误一天，应向甲方支付合同价的0.5%作为违约金。示例：若合同约定工期为120天，乙方实际完成工期为150天，则应支付30天的违约金，即合同价的15%。2.甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付合同价的0.5%作为逾期付款利息。示例：若合同约定支付某笔工程款时间为30天后，甲方实际支付时间为45天后，则应支付15天的逾期付款利息，即合同价的7.5%。3.乙方施工过程中出现质量问题，经检测机构检测确认，每发现一处质量问题，乙方应承担修复费用，并支付合同价的0.5%作为违约金。示例：若检测机构检测发现一处质量问题，修复费用为2万元，则乙方应支付2万元的修复费用和合同价的1%作为违约金。4.甲方未按照合同约定提供施工场地、资源等，每延误一天，应向乙方支付合同价的0.5%作为违约金。示例：若合同约定甲方应在10天内提供施工场地，实际提供时间为15天，则应支付5天的违约金，即合同价的2.5%。