2025年度海绵城市建设劳务分包劳动合同

2025年度海绵城市建设劳务分包劳动合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（用人单位）：名称：________________________地址：________________________法定代表人：____________________乙方（劳动者）：姓名：________________________性别：________________________住址：________________________联系电话：____________________一、合同期限1.本合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。2.合同期满后，经双方协商一致，可以续签。二、工作内容1.乙方同意按照甲方的要求，在海绵城市建设项目中提供劳务服务。2.乙方应按照甲方指定的施工图纸、施工方案、施工工艺和施工规范进行施工。3.乙方应按照甲方的要求，完成施工任务，确保工程质量。三、工作地点1.乙方工作地点为：________________________2.乙方应遵守甲方制定的各项规章制度，服从甲方管理。四、工作时间和休息休假1.乙方实行标准工作时间，每日工作时间为____小时。2.乙方每周工作____天，每周休息____天。3.乙方在法定休假日和婚丧假、产假、护理假、带薪年休假、探亲假等期间，甲方应按照国家规定支付工资。五、劳动报酬1.乙方工资标准为：____元/月。2.乙方工资支付方式为：每月____日支付。3.乙方在合同期内，如因甲方原因导致停工、窝工，甲方应按照国家规定支付乙方停工、窝工期间的工资。六、社会保险和福利1.甲方应依法为乙方缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险。2.甲方应按照国家规定为乙方缴纳住房公积金。3.甲方应按照国家规定为乙方提供相应的福利待遇。七、劳动保护1.甲方应按照国家规定为乙方提供安全的生产和工作环境。2.甲方应按照国家规定为乙方提供必要的劳动保护用品。3.乙方应遵守国家有关劳动保护的法律法规，正确使用劳动保护用品。八、劳动合同的解除和终止1.乙方有下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同：（1）在试用期间被证明不符合录用条件的；（2）严重违反劳动纪律或者甲方规章制度的；（3）严重失职，营私舞弊，给甲方造成重大损害的；（4）被依法追究刑事责任的。2.甲方有下列情形之一的，乙方可以解除劳动合同：（1）未按照国家规定支付工资的；（2）未按照国家规定缴纳社会保险费的；（3）未按照国家规定提供劳动保护或者劳动条件的；（4）法律、行政法规规定可以解除劳动合同的其他情形。3.除上述规定外，双方协商一致，可以解除劳动合同。4.劳动合同期满或者双方约定的终止条件出现，劳动合同即行终止。九、争议解决1.双方在履行劳动合同过程中发生争议，应当协商解决。2.协商不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。3.对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。十、其他1.本合同未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：乙方（签字）：签订日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.本合同所称第三方，是指在本合同履行过程中，为甲方提供劳务分包服务、技术支持、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。（1）劳务分包商：负责具体施工任务的独立法人或其他组织。（2）技术支持方：提供技术指导、设计、咨询等服务的独立法人或其他组织。（3）监理方：对施工过程进行监督、检查、验收的独立法人或其他组织。（4）检测方：对施工材料、设备、工程质量进行检测的独立法人或其他组织。（5）评估方：对项目进度、成本、质量等进行评估的独立法人或其他组织。二、第三方责任限额1.第三方在本合同履行过程中，因自身原因造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。2.第三方责任限额如下：（1）劳务分包商：承担不超过合同总价款的____%的赔偿责任。（2）技术支持方：承担不超过合同总价款的____%的赔偿责任。（3）监理方：承担不超过合同总价款的____%的赔偿责任。（4）检测方：承担不超过合同总价款的____%的赔偿责任。（5）评估方：承担不超过合同总价款的____%的赔偿责任。三、第三方责权利划分1.第三方责任：（1）劳务分包商：按照合同约定，完成施工任务，确保工程质量，按期交付工程。（2）技术支持方：提供符合国家规定和行业标准的技术支持，确保施工质量。（3）监理方：对施工过程进行监督、检查、验收，确保工程质量符合要求。（4）检测方：对施工材料、设备、工程质量进行检测，确保符合国家规定和行业标准。（5）评估方：对项目进度、成本、质量等进行评估，提出改进意见。2.第三方权利：（1）劳务分包商：按照合同约定，获得相应的劳务报酬。（2）技术支持方：按照合同约定，获得相应的技术支持费用。（3）监理方：按照合同约定，获得相应的监理费用。（4）检测方：按照合同约定，获得相应的检测费用。（5）评估方：按照合同约定，获得相应的评估费用。3.第三方与其他各方的划分说明：（1）甲方与第三方之间的合同关系，由双方另行签订合同约定。（2）第三方应按照本合同约定，履行相应的责任和义务。（3）第三方在履行合同过程中，如违反本合同约定，甲方有权要求第三方承担相应的法律责任。（4）第三方在履行合同过程中，如因自身原因造成甲方损失，甲方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。四、第三方介入程序1.甲方在确定第三方后，应将第三方的基本信息（包括名称、地址、法定代表人等）书面通知乙方。2.乙方在收到甲方通知后，应在____日内对第三方进行审核，确认其具备履行合同的能力。3.乙方在确认第三方具备履行合同能力后，应与第三方签订相应的合作协议。4.第三方在签订合作协议后，应按照本合同约定，履行相应的责任和义务。五、第三方变更1.甲方如需更换第三方，应提前____日书面通知乙方，并说明更换原因。2.乙方在收到甲方通知后，应在____日内对新的第三方进行审核，确认其具备履行合同的能力。3.乙方在确认新的第三方具备履行合同能力后，应与新的第三方签订相应的合作协议。4.新的第三方在签订合作协议后，应按照本合同约定，履行相应的责任和义务。六、第三方退出1.第三方在合同履行过程中，如因自身原因无法继续履行合同，应提前____日书面通知甲方和乙方。2.甲方和乙方在收到第三方通知后，应在____日内协商确定新的第三方，并签订相应的合作协议。3.新的第三方在签订合作协议后，应按照本合同约定，履行相应的责任和义务。4.第三方退出合同后，应按照本合同约定，承担相应的责任和义务。七、争议解决1.第三方在履行合同过程中，如与甲方或乙方发生争议，应协商解决。2.协商不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。3.对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。八、其他1.本合同未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：乙方（签字）：签订日期：____年____月____日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸及技术规范要求：施工图纸及技术规范应详细说明工程的技术要求、施工工艺、质量标准等，并符合国家相关标准。说明：附件一为施工的重要依据，乙方应严格按照图纸及技术规范进行施工。2.附件二：劳务分包合同要求：劳务分包合同应明确甲乙双方的权利义务，包括工程范围、质量要求、工期、付款方式、违约责任等。说明：附件二为劳务分包的基础文件，双方应仔细阅读并履行合同约定。3.附件三：第三方合作协议要求：第三方合作协议应明确第三方在项目中的责任、权利、义务，以及与甲乙双方的关系。说明：附件三为第三方参与项目的依据，甲乙双方应确保第三方具备履行合同的能力。4.附件四：施工进度计划要求：施工进度计划应详细列出各阶段的施工内容、时间节点、验收标准等。说明：附件四为施工进度的管理依据，甲乙双方应按计划推进施工。5.附件五：工程量清单要求：工程量清单应详细列出各项工程内容的工程量、单价、总价等。说明：附件五为工程结算的依据，甲乙双方应按清单进行结算。6.附件六：工程款支付计划要求：工程款支付计划应明确各阶段的付款金额、时间节点等。说明：附件六为工程款支付的依据，甲乙双方应按计划支付。7.附件七：工程验收报告要求：工程验收报告应详细记录工程验收的时间、地点、验收人员、验收结果等。说明：附件七为工程验收的依据，甲乙双方应按报告进行验收。8.附件八：工程变更记录要求：工程变更记录应详细记录工程变更的原因、内容、时间、审批人等。说明：附件八为工程变更的依据，甲乙双方应按记录进行变更。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）乙方未按合同约定完成施工任务，延误工期。（2）乙方施工质量不符合合同约定和国家标准。（3）乙方未按合同约定支付工程款。（4）甲方未按合同约定支付工程款。（5）第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准：（1）乙方延误工期，每延误一日，应向甲方支付____元违约金。（2）乙方施工质量不符合合同约定和国家标准，甲方有权要求乙方进行返工，并承担返工产生的费用。（3）乙方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向甲方支付____元违约金。（4）甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付____元违约金。（5）第三方未按合同约定履行职责，甲方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。3.示例说明：（1）示例一：乙方延误工期3天，应向甲方支付____元违约金。（2）示例二：乙方施工质