2025年度城市轨道交通施工合同履约保证协议

2025年度城市轨道交通施工合同履约保证协议本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度城市轨道交通施工合同履约保证协议甲方（施工单位）：_____________________________乙方（建设单位）：_____________________________一、保证金额及期限1.本履约保证金额为人民币____元整（大写：____元整）。2.本履约保证期限自施工合同签订之日起至施工合同约定的工程竣工日期后____日内止。二、保证责任1.甲方在本履约保证期限内，应按照施工合同的约定，全面履行施工义务，确保工程质量、进度和安全。2.甲方如因自身原因未能履行施工合同约定的义务，导致工程无法按期竣工或工程质量不符合约定的，乙方有权依据施工合同约定追究甲方的违约责任。3.本履约保证期间，如因不可抗力、政策调整等原因导致工程无法按期竣工或工程质量不符合约定的，甲方应及时通知乙方，并采取一切合理措施尽快解决问题，否则仍需承担相应的违约责任。4.本履约保证期间，甲方应积极配合乙方进行工程验收、移交等事宜。三、保证金的退还1.在本履约保证期限内，如甲方按照施工合同的约定履行了施工义务，工程按期竣工且质量符合约定的，乙方应在工程竣工验收合格后____日内，将本履约保证金无息退还甲方。2.如因甲方违约导致工程无法按期竣工或工程质量不符合约定的，乙方有权扣除相应的违约金后，将剩余履约保证金退还甲方。四、其他约定1.本履约保证协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本履约保证协议一式两份，甲乙双方各执一份。3.本履约保证协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。甲方（施工单位）：_____________________________乙方（建设单位）：_____________________________签订日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.本合同所称“第三方”是指除甲方（施工单位）和乙方（建设单位）以外的，在施工合同履行过程中，为保障合同顺利履行而介入的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、保险机构、仲裁机构等。2.第三方介入合同履行的目的，是为了提高工程质量、确保施工进度、维护合同双方的合法权益。二、第三方责任限额1.第三方在合同履行过程中，如因自身原因导致工程质量问题、施工进度延误或其他违约行为，应承担相应的法律责任。2.第三方的责任限额由甲乙双方根据实际情况在合同中约定，并在本协议中予以明确。3.若第三方责任超出约定的责任限额，甲方和乙方应按照施工合同约定的违约责任承担相应责任。三、第三方介入的流程1.第三方介入前，甲乙双方应就第三方介入的目的、职责、权限和责任限额等事项达成一致意见。2.甲方应在施工合同签订后____日内，将第三方介入的相关信息书面通知乙方。3.乙方收到甲方通知后，应在____日内予以确认，并书面回复甲方。四、第三方的责权利1.责任：第三方在合同履行过程中，应按照合同约定和甲乙双方的要求，履行监理、检测、咨询等职责，确保工程质量、进度和安全。2.权利：第三方有权根据合同约定和甲乙双方的要求，对施工过程进行监督检查，对工程质量、进度和安全提出整改意见，并有权要求甲方和乙方采取措施予以落实。3.利益：第三方在合同履行过程中，应获得甲乙双方支付的相应报酬，包括但不限于监理费、检测费、咨询费等。五、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方的关系：第三方作为甲方聘请的专业机构，应服从甲方的管理，按照甲方的委托履行相关职责。2.第三方与乙方的关系：第三方作为乙方聘请的专业机构，应服从乙方的管理，按照乙方的委托履行相关职责。3.第三方与施工合同的关系：第三方在施工合同履行过程中，应遵守施工合同的相关规定，确保施工合同的有效履行。六、第三方介入后的合同变更1.第三方介入后，如需对施工合同进行变更，甲乙双方应与第三方协商一致，并按照施工合同的约定进行变更。2.第三方介入后的合同变更，应书面通知对方，并经双方签字（或盖章）确认。七、第三方介入后的争议解决1.第三方介入后，如甲乙双方与第三方之间发生争议，应通过协商解决。2.协商不成的，甲乙双方可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼，或申请仲裁机构仲裁。八、第三方介入后的保密义务1.第三方在合同履行过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密和工程信息。2.第三方违反保密义务，导致甲乙双方损失的，应承担相应的法律责任。九、第三方介入后的合同解除a.第三方严重违约，无法履行合同约定的职责；b.第三方违反保密义务，泄露甲乙双方的商业秘密和工程信息；c.第三方因自身原因无法继续履行合同。2.合同解除后，甲乙双方应根据实际情况，对第三方进行相应的补偿。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：《2025年度城市轨道交通施工合同》正本要求：附件一应包含施工合同的全部条款，包括但不限于工程范围、工期、质量标准、费用构成、支付方式、违约责任等。2.附件二：甲方履约保证书要求：甲方履约保证书应由甲方法定代表人或授权代表签字（或盖章），并加盖甲方公章。3.附件三：乙方确认书要求：乙方确认书应由乙方法定代表人或授权代表签字（或盖章），并加盖乙方公章。4.附件四：第三方资质证明文件要求：第三方资质证明文件应包括但不限于营业执照、专业资格证书、相关资质证书等。5.附件五：第三方责任限额协议要求：第三方责任限额协议应明确第三方的责任限额，并由甲乙双方及第三方签字（或盖章）。6.附件六：第三方工作计划及职责分工要求：第三方工作计划及职责分工应详细列明第三方在施工过程中的工作计划、职责分工及时间安排。7.附件七：工程质量检测报告要求：工程质量检测报告应由具备资质的检测机构出具，并加盖检测机构公章。8.附件八：工程进度报告要求：工程进度报告应由甲方或第三方出具，并加盖相关公章。9.附件九：工程验收报告要求：工程验收报告应由甲方、乙方及第三方共同签署，并加盖相关公章。10.附件十：争议解决协议要求：争议解决协议应明确争议解决的方式，包括协商、调解、仲裁或诉讼。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a.甲方违约行为：未按合同约定的时间开始或完成工程；工程质量不符合合同约定；违反合同约定的施工规范和安全要求；拖欠工程款；其他违反合同约定的行为。b.乙方违约行为：未按合同约定支付工程款；拖延工程验收；违反合同约定的工程管理要求；其他违反合同约定的行为。c.第三方违约行为：未按合同约定履行监理、检测、咨询等职责；提供虚假报告或信息；违反保密义务；其他违反合同约定的行为。2.责任认定标准：a.甲方违约责任：逾期完成工程，按逾期天数支付违约金；工程质量不符合约定，修复或返工，承担修复或返工费用；违反施工规范和安全要求，承担由此造成的损失；拖欠工程款，支付违约金。b.乙方违约责任：逾期支付工程款，支付违约金；拖延工程验收，支付违约金；违反工程管理要求，承担由此造成的损失。c.第三方违约责任：未履行职责，赔偿由此造成的损失；提供虚假报告或信息，赔偿由此造成的损失；违反保密义务，赔偿由此造成的损失。3.示