2025围墙施工合同简易模板

合同编号：合同各方：名称：地址：联系人：联系电话：名称：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为围墙施工项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的围墙施工单位，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，就围墙施工项目达成如下合同：一、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：乙方按照甲方的要求，负责围墙的施工工作，包括但不限于设计、材料采购、施工、验收等。1.4工程规模：1.5工程预算：二、合同价格及支付方式2.1双方经协商一致，确定本合同的施工价格为人民币（大写）：元整（小写）：元。（1）合同签订后七个工作日内支付乙方工程总价的30%；（2）工程进度达到50%时支付乙方工程总价的30%；（3）工程验收合格后支付乙方工程总价的40%。2.3甲方支付的工程款，乙方应开具相应的正规发票。三、施工期限3.1乙方应按照双方约定的施工计划完成施工，施工期限自甲方提供施工场地之日起算，共计个月。3.2乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。四、工程质量及验收4.1乙方应严格按照国家相关法律法规及施工图纸、施工规范进行施工，确保工程质量。4.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。4.3工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的工程资料，包括但不限于施工图纸、施工记录、验收报告等。五、违约责任5.1乙方如未按照约定的时间、质量完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的5%。5.2甲方如未按照约定的时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金按照同期银行贷款利率计算。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签名）：乙方代表（签名）：签订日期：注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守国家相关法律法规，确保合同的合法性。解决办法：双方应认真审查对方的资质和合法地位，确保签订的合同合法有效。2.双方应按照合同约定的时间和质量完成各自的权利和义务。解决办法：双方应设立专门的项目管理团队，密切跟踪工程进度，确保按期完成。3.合同价格及支付方式的约定应明确，确保双方的权益。解决办法：双方应在合同中详细约定价格、支付时间及支付方式，避免产生歧义。4.工程质量和验收是合同的核心，双方应严格按照相关标准进行。解决办法：双方应共同参与工程验收，对验收不合格的部分，乙方应无条件进行整改。5.违约责任应明确，确保合同的执行力度。解决办法：双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，违约方应承担相应的违约责任。6.争议解决方式应明确，以便在发生争议时能够及时解决。解决办法：双方应在合同中明确约定争议解决方式，如友好协商、仲裁或诉讼等。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的委托方，负责委托乙方完成某项工作。2.乙方：指合同中的受托方，负责按照甲方的要求完成某项工作。3.施工期限：指乙方完成施工工作的时间限制。4.工程质量：指施工完成的工程符合国家相关法律法规、施工图纸和施工规范的程度。5.违约金：指一方未履行合同约定的义务时，应向另一方支付的赔偿金。6.滞纳金：指一方未按约定时间支付款项时，应向另一方支付的违约金。7.仲裁：指合同双方在发生争议时，自愿将争议提交给仲裁机构进行调解或裁决。8.诉讼：指合同双方在发生争议时，向人民法院提起的诉讼请求。应用场合：1.适用于各类围墙施工项目，包括但不限于住宅区、商业区、工业区等场所的围墙建设。2.适用于甲方为围墙施工项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的围墙施工单位的情况。补充条款：1.乙方应在施工过程中，按照甲方的要求，对施工场地进行有效保护，确保施工安全。2.乙方应承担施工过程中因施工原因造成的人员伤亡和财产损失的责任。3.乙方应在施工过程中，遵守环保法规，确保施工环保。4.乙方应在合同签订后五个工作日内，向甲方提交详细的施工计划和进度安排。5.乙