2025住宅小区水电安装清包合同范本

合同编号：合同签订日期：年__月__日甲方（发包方）：地址：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系电话：鉴于甲方为住宅小区的开发商，需对小区进行水电安装工程，乙方具备相应的施工资质和经验，双方本着平等互利的原则，经协商一致，就甲方住宅小区水电安装工程达成如下协议：一、工程内容1.1乙方负责甲方住宅小区的水电安装工程，包括但不限于：水电管线的铺设、设备安装、接通水电、验收等一切与水电安装相关的工作。1.2乙方应按照甲方的要求及国家标准进行施工，确保工程质量。二、合同价格2.1双方确认，本工程合同总价为人民币（大写）：元整（小写）：￥元。2.2乙方在签订合应向甲方支付合同总价__%作为预付款，余款在工程验收合格后支付。三、施工期限3.1乙方应在本合同签订后的__个工作日内开工，工程预计工期为__天。3.2乙方如因特殊情况需延长工期，应提前__天向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。四、质量保证4.1乙方应保证工程质量，工程验收不合格的，乙方应负责整改，直至达到验收标准。4.2工程验收合格后，乙方应按国家标准提供__年的质保期服务。五、保密条款5.1乙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密和个人信息予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。六、违约责任6.1乙方如违反合同约定，导致工程延期、质量问题等，应承担相应的违约责任。6.2甲方如未按约定时间支付合同款项，应支付乙方逾期付款的违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国相关法律法规。解决办法：双方应确保合同内容符合国家的法律、行政法规、地方性法规、部门规章等要求，如有不符，应及时修改，确保合同的合法性。2.双方应按照合同约定履行各自的义务。解决办法：双方应严格按照合同约定的条款执行，如遇到问题应通过友好协商解决，必要时可寻求法律途径。3.合同中的金额、日期、工程内容等关键信息应准确无误。解决办法：双方在签订合应仔细核对相关信息，确保无误。如发现错误，应及时更正，并重新签订补充协议。4.工程质量应符合国家标准和双方约定。解决办法：乙方应按照甲方的要求及国家标准进行施工，甲方有权对工程质量进行监督和检验，如工程验收不合格，乙方应负责整改，直至达到验收标准。5.保密信息不得泄露给第三方。解决办法：乙方应严格遵守保密条款，对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密和个人信息予以保密。如发生泄露，乙方应承担相应的违约责任。6.合同争议的解决。解决办法：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.发包方（甲方）：指委托乙方进行水电安装工程的住宅小区开发商。2.承包方（乙方）：指承担住宅小区水电安装工程的施工方。3.工程验收：指工程完成后，甲方对工程质量、功能、安全性等进行检查，以确定工程是否符合合同约定及国家标准。4.质保期：指工程验收合格后，乙方按国家标准提供一定年限的免费维修、保养服务。5.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。6.管辖权：指对某一案件具有审判权的法院。7.商业秘密：指不为公众所知悉，具有商业价值，能为权利人带来经济利益的信息。应用场合：1.住宅小区开发商与具有水电安装资质的施工方签订的水电安装工程合同。2.适用于其他类似的水电安装工程项目。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、甲方要求等原因导致工程量增减或工程内容的变更，双方应协商一致，并签订补充协议。2.不可抗力：因不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致工程无法正常进行，双方应协商解决，并根据实际情况调整工期和费用。3.工程保险：乙方应根据工程特点和风险，自行办理相应的工程保险，确保工程安全和风险可控。4.环境保护：乙方应遵守国家环保法规，做好施工现场的环保工作，防止对周边环境造成污染。5.工程资料移交：工程验收合格后，乙方应将工程相关资料（如设计图纸、施工记录等）完整移交给甲方。附件列表：1.甲方提供的工程设计