2025年二级市政继续教育考试题目

判断題·1.投標時发現工程量清單錯误，投標人可以按對的的工程量清單报价。（對）··

對的·

錯误單项选择題·1.下列选项不属于投標须知内容的是[A]。··投標函·资金来源·投標保证金·评標措施多选題·1.投標前所作的协议分析内容包括[ACDE]。··A.协议背景分析·B.协议形式分析·C.协议担保分析·D.协议条款分析·E.协议纠纷处理·1.企业管理费中没有可抵扣的進项税。錯误··

對的·

錯误單项选择題·1.根据江西省現行规定，材料费扣税执行3%税率的是[D]。··铝合金门窗·钢筋·木材·混凝土多选題·1.采用一般计税程序投標报价時，下列选项需要扣除進项税的是[ABC]。··A.人工费·B.管理费·C.其他總价措施费·D.规费·E.安全文明施工费·1.根据赣建价[]1号文献规定，机械费费用构成分為13%和11.47%两档，计算可抵扣進项税。對的··

對的·

錯误單项选择題·1.下列不属于其他總价措施费的是[B]。··检查试验费·临時设施费·二次搬运费·冬雨季施工增長费多选題·1.根据赣建价[]1号文以及江西费用定额的规定，下列說法對的的是[ABD]。··A.材料费归类汇總，分别按各自所属材料的平均税率除税·B.材料费可抵扣進项税计算是将含税材料价格变為不含税价格，再乘以税率·C.安全文明施工费中没有可抵扣進项税·D.规费计算根据的定额机械费包具有進项税·E.其他總价措施费以人工费為计费基础，没有可抵扣的進项税·1.不平衡报价只要總价不变，單价调高、调低幅度不受约束。對的··

對的·

錯误單项选择題·1.下列投標报价方略中，属于报高价方略方案的是[B]。··生存型方略·保本型方略·竞争型方略·盈利型方略多选題·1.有关不平衡报价技巧，下列說法對的的是[ABCDE]。··A.總价不变，某些项目报价调高，某些项目报价调低·B.合用于總价协议·C.一般初期竣工的项目报价调高，後期竣工的项目报价调低·D.估计後来工程量增長的项目提高报价，工程量減少的项目減少报价·E.施工方案实行也許性较大的项目提高报价，對实行也許性较小的项目減少报价·1.挖土方、土方回填和余土外运均以天然密实体积计算。錯误··

對的·

錯误單项选择題·1.下列有关大型土石方工程管理费计算基础說法對的的是[B]。··以人工费為基础·以人工费+机械费之和為基础·以人工费+材料费之和為基础·以人工费+机械费+材料费之和為基础多选題·1.下列有关沟槽、基坑的說法對的的是[ADE]。··A.挖基坑清單子目基坑底面积应不不小于等于20m2·B.槽長不小于槽宽3倍以上属于挖沟槽子目·C.槽宽3m以内的属于挖沟槽子目·D.基坑底面积不小于20m2属于挖土方子目·E.槽宽3m以上的属于挖土方子目凸出混凝土外墙、梁外侧>300mm,伸出外墙的梁、板体积合并计算（對的）套用预应力混凝土管桩定额子目時，人工机械需要调整系数的工程量界线是1.5m根据江西省定额规定，下列有关混凝土板對的的是（ABCE）（無次、没有、有柱、有主）·1.根据江西费用定额规定，桩基检测费包括在检查试验费，不另计算。（錯误）··

對的·

錯误單项选择題·1.下列有关垂直运送费和超高施工增長费說法對的的是[B]。··垂直运送费按建筑面积综合考虑，不分层高·有地下室工程，垂直运送费按地上和地下建筑面积分别套取對应的子目·建筑物超過一定高度或层数，所有建筑面积都要计算超高增長费·建筑物超高增長费已综合考虑建筑和装饰的降效，不必分专业计取多选題·1.已經执行综合脚手架，下列可另执行單项脚手架项目的是[CDE]。··A.满堂基础·B.高度在1.2m以外的混凝土或钢筋混凝土基础·C.砌筑高度在3.6m以外的砖内墙·D.砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙·E.墙面高度在3.6m以外的内墙粉饰·1.某中學總建筑面积1平方米、限高24米的教學楼土建项目公開招標，校方以保证工程质量和便于後来维修為由，规定必须具有一级资质且在當地注册的建筑施工總承包企业才能参与投標，你认為与否合法？（錯误）··

對的·

錯误單项选择題·1.《中华人民共和国招標投標法》于1999年8月30曰第九届全国人民代表大會常务委员會第拾一次會议通過，自年月曰起施行。（B）··1999年12月1曰·1月1曰·3月1曰·6月1曰多选題·1.建设工程施工招投標，投標人必须提供的证件证明至少包括：（ACE）··A.营业执照·B.重要设备清單·C.有效期内的安全生产許可证·D.财务审计汇报·E.资质证書·1.某建设工程為政府财政资金投资项目，其施工單项协议估算价280萬元，不需要招標。（錯误）··

對的·

錯误單项选择題·1.《中华人民共和国政府采购法》规定的政府采购方式有几种？（D）··2种·3种·4种·5种多选題·1.建设工程施工招投標，投標人必须提供的证件证明至少包括：（ACE）··A.营业执照·B.重要设备清單·C.有效期内的安全生产許可证·D.财务审计汇报·E.资质证書·1.按成本构成、按项目构造和按项目進度编制成本计划的三种措施是互相独立的。（錯误）··

對的·

錯误單项选择題·1.按照项目的构造分解，一种單项工程可以由多种（C）构成。··分部工程·分项工程·單位工程·检查批多选題·1.下列属于成本计划编制根据的有（ABCE）。··A.协议文献·B.设计文献·C.有关定额·D.工程变更·E.价格信息·1..项目成本计划编制過程中，针對协议清單中的盈利项不需要提出對应的成本控制措施。（錯误）··

對的·

錯误單项选择題·1.施工成本计划管理机构一般由（A）担任组長。··项目經理·商务經理·项目總工·项目部预算员多选題·1.针對协议清單中的亏损项，可以采用如下措施（CDE）。··A.通過变更減少工程量·B.重新认价，扭亏為盈·C.增長施工范围，增長工程量·D.优化施工方案，減少成本·E.通過招標，压低分包單位价格·1.发包人变更施工進度计划不属于工程变更的范围。（錯误）··

對的·

錯误單项选择題·1.下列有关工程变更的說法對的的是（D）。··监理人认為有必要变更時，可以直接向承包商下达变更指令·承包人可以向发包人提交变更提议書·发包人提出的变更承包人必须执行·变化工程的標高、位置和尺寸都属于工程变更的范围多选題·1.下列有关变更权的說法對的的有（ACE）。··A.发包人可以提出变更·B.监理人有变更决策权·C.监理人可以提出变更·D.承包人没有变更提议权·E.承包人有变更反對权·1.根据清單计价规范（），假如某分项工程发生变更後，其工程量增減在协议约定的幅度范围以内，其單价一定不需要调整。(錯误）··

對的·

錯误單项选择題·1.某项目在实际施工過程中，由于地质环境等問題，发現原设计中的50mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板不可以满足质量规定，為了更好地保质保量，建设單位向施工單位出具了设计变更，聚苯乙烯泡沫塑料板厚度由50mm变更為70mm，其他做法不变。此项变更合用于变更项目估价的（B）。··合用原则·类似原则·新综合單价原则·以上都可以多选題·1.根据清單计价规范（），在确定工程变更项目單价時，下列属于在已標价工程量清單中有类似于变更工程项目的有（ACD）。··A.变更项目综合單价的组价内容没有变化，只是人工、材料、机械的消耗量按比例变化，而施工工艺、材料、施工条件未发生变化·B.变更项目变化施工工艺和措施，但所用人工、材料和机械没有变化·C.变更项目在原项目的基础上增長工作内容·D.变更项目只变化材质，但人工、机械、材料消耗量不变，施工措施、施工条件不变·E.变更项目的项目特性没有变化，人工、材料、机械的消耗量没有变化，施工工艺、材料、施工条件没有变化·承包人可以向发包人索赔，反之，发包人也可以向承包人索赔。(對的）··

對的·

錯误單项选择題·1.某承包商把屋面防水工程分包給某分包商A，施工過程中因业主原因导致分包商A费用增長，下列說法中對的的是（C）。··分包商A可以向业主索赔·分包商A不能索赔·分包商A可以向承包商索赔，承包商向业主索赔·分包商A不可以向承包商索赔，承包商可以向业主索赔多选題·1.下列属于承包人可以向发包人索赔的情形有（ABDE）。··A.监理人指示錯误、延误导致费用增長、工期延误·B.发現化石、文物等导致工期延误，人员、机械窝工·C.承包人租赁机械故障导致停工·D.发包人提前向承包人提供材料、工程设备·E.发包人提前使用工程·.對于持续性索赔事件，承包人可以在索赔事件結束後的28天内提交最终索赔汇报。（對的）··

對的·

錯误單项选择題·1.下列有关索赔意向告知的說法對的的是（B）。··索赔意向告知需要计算详细的工期损失和费用损失·索赔意向告知需要阐明索赔的根据和理由·索赔意向告知应當在索赔事件发生後14天内向监理人提交·索赔意向告知不需要描述索赔事件多选題·1.承包人向发包人索赔成立的必要条件包括（BCD）。··A.与协议對照，事件已导致了承包人工程项目成本的额外支出和直接工期损失·B.与协议對照，事件已导致了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失·C.导致费用增長或工期损失的原因，按协议约定不属于承包人的行為责任或風险责任·D.承包人按协议规定的程序提交索赔意向告知和索赔汇报·E.监理人同意承包人提出索赔申請·1.承包人向发包人索赔机械窝工费時，都应按照机械租赁市場价计算。（錯误）··

對的·

錯误單项选择題·1.下列不可抗力事件发生後产生的後果中，应當由承包人承担的是（A）。··承包人施工用设备损壞·发包人人员伤亡·永久工程的损壞·不可抗力事件後发包人规定赶工而增長的赶工费多选題·1.下列选项中，承包商可以提出材料费索赔的有（CD）。··A.由于承包商责任导致工程延期引起的材料价格上涨和超期存储费·B.施工中材料消耗增大而增長的费用·C.完毕协议外工程所用的材料款·D.材料价格涨幅超過协议约定的幅度·E.由于仓库被盗导致的材料损失·监理人应當在收到承包人的工程進度款申請报表14天内完毕审查并报送发包人审批。（錯误）··

對的·

錯误單项选择題·1.某工程协议總额300萬元，协议中约定的工程预付款额度為15%，重要材料和构配件所占的比重為60%，协议约定预付款從未施工工程的材料和构配件的价值刚好等于预付款時開始起扣，则预付款的起扣點為（C）萬元。··75·180·225·255多选題·1.工程预付款额度确实定，一般应考虑的原因有（BCDE）。··A.质量规定·B.施工工期·C.建安工程量·D.材料储备周期·E.重要材料和构件占建安费的比重·1.在進行結算价風格整時，在按月結算模式下，12月進度款的結算价格以12月的价格信息為准。（錯误）··

對的·

錯误單项选择題·1.某施工协议规定，因材料价格波動超過5%從而影响协议价格時，采用造价信息進行价風格整。已知某材料在投標時的基准价格為200元/m，承包商的材料报价為180元/m，下列有关该项材料結算价的說法對的的是（D）。··當实际材料价格低于180元/m時，超過部分据实调整·當实际材料价格高于200元/m時，超過部分据实调整·當实际材料价格低于190元/m時，超過部分据实调整·當实际材料价格高于210元/m時，超過部分据实调整多选題·1.采用价格指数调整公式進行价風格整時，需要确定期點价格，這裏的時點价格包括（CE）。··A.動工時的市場价格·B.政府指定价格·C.基准曰期對应的時點价格·D.工程价款結算時的价格·E.与特定付款证書有关的期间最终一天42天前的時點价格·.只有一般纳税人才可以開具增值税专用发票。（對的）··

對的·

錯误單项选择題·1.現行的建筑业增值税税率為（D）。··0.17·0.11·0.1·0.09多选題·1.根据江西省费用定额，當采用一般计税模式時，在计算销项税额時，应扣除進项税的项目有（BCD）。··A.人工费·B.材料费·C.施工机具费·D.企业管理费·1.進行招投標過程中，招標文献的规定不得高于法律规定。（錯误）··

對的·

錯误單项选择題·1.有关联合体投標的說法,對的的是(C)··招標人接受联合体投標并進行资格预审的,联合体可以在资格预审後构成·资格预审後联合体增減、更换组员的,应當書面告知招標人·招標人应當在资格预审公告、招標公告或者投標邀請書中载明与否接受联合体投標·联合体各方在同招標项月中可以以自已名义單独投標多选題·1.依法必须招標的工程项目包括：（ABCD）··A.使用国有企业事业單位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目·B.市政公用项目，施工單项协议估算价在400萬元人民币以上·C.使用世界银行、亚洲開发银行等国际组织贷款、援助资金的项目·D.市政基础项目，监理服务單项协议估算价在100萬元人民币以上·E.企业重修办公楼，重要材料等货品的采购，單项协议估算价在200萬元人民币以上·两個以上不一样资质等级的單位实行联合体共同承包的,应當按照资质等级低的單位的业务許可范围承揽工程。（對的）··

對的·

錯误單项选择題·1.有关開標的說法,對的的是（D）··開標应當在据標文献确定的提交投標文献截止時间之後公開進行·開標地點不必為招標文献中预先确定的地點·開標由招標人以外的人主持,邀請所有投標人参与·開標過程应當记录,并存档备查多选題·1.依法必须進行施工招標的工程建设项目有下列哪些情形之一的，可以不進行施工招標？（ABCD）··A.波及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于运用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工等特殊状况，不合适進行招標·B.施工重要技术采用不可替代的专利或者专有技术·C.已通過招標方式选定的特許經营项目投资人依法可以自行建设·D.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中標人仍具有承包能力，并且其他人承担将影响施工或者功能配套规定·E.项目技术复杂或有特殊规定，或者受自然地区环境限制，只有少許潜在投標人可供选择·.經公開招標确定中標單位，招標人发出中標告知書後，中標人拒绝签订协议的，应當承担法律责任。（對的）··

對的·

錯误單项选择題·1.评標委员會由（A）组建。··招標人·招標代理机构·投標人推荐·招標人和投標人共同确定多选題·1.下列情形中，视為投標人互相串通投標的有（ABC）。··A.不一样投標人的投標文献由同一人编制·B.不一样投標人的投標文献的报价呈规律性差异·C.不一样投標人的投標文献互相混装·D.属于同一组织的组员按照该组织规定协同投標·E.投標人之间约定部分投標人放弃投標·1.施工總承包單位或专业承包單位未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等重要管理人员，或派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人及以上与施工單位没有签订劳動协议且没有建立劳動工资和社會养老保险关系，或派驻的项目负责人未對该工程的施工活動進行组织管理，又不能進行合理解释并提供對应证明的，应當认定為挂靠.（錯误）··

對的·

錯误單项选择題·1.根据《招標投標法》，中標告知書自（A）发生法律效力。··发出之曰·作出之曰·盖章之曰·收到之曰多选題·1.招標人有下列情形之一的，可以對單位的人和其他直接负责人员依法予以处分的是（CDE）。··A.确定的提交资格预审申請文献,投標文献的時限不符合《招標投標法》和《招標投標实行条例》的规定·B.招標文献的发售、澄清、修改的時取不符合《招標投標法》和《招標投標实行条例》的规定·C.依法应當公開招標而采用邀請招標·D.接受应當拒收的招標文献·E.接受未通過资格预事的單位或者個人参与投標·1.建设工程動工曰期為发包人或者监理人发出的動工告知载明的動工曰期；因承包人原因导致動工時间推迟的，以動工告知载明的時间為動工曰期。（對的）··

對的·

錯误單项选择題·1.有关留置的說法，對的的是(D)。··留置权属于债权·债权人不负责保管留置物·设工程协议可以合用留置权·留置权基于法定而产生多选題·1.下列施工协议中，属于無效协议的有（ABCD）。··A.施工企业借用他人资质签订的·B.施工企业与建设單位串通投標，中標後签订的·C.建设工程依法必须進行招標而未招標的·D.施工企业超越资质等级与建设單位签订的·E.施工企业将其承包的部部分非主体工程分包的·1.當事人约定顺延工期应當經发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未获得工期顺延确实认，但可以证明在协议约定的期限内向发包人或者监理人申請過工期顺延且顺延事由符合协议约定，承包人可以以此為由主张工期顺延。··

對的·

錯误單项选择題·1.在施工协议中,就施工行為而言，债权人是（A）··建设單位·设计單位·施工企业·监理單位多选題·1.建设工程施工协议签订後，承包人以发包人未获得建设工程规划許可证為由，祈求确认建设工程施工协议無效的，人民法院怎样处理？（AD）··A.予以支持。·B.不予支持。·C.人民法院视工程進度状况综合考虑。·D.发包人在起诉前获得建设工程规划許可证的，不予支持。·E.发包人在判决前获得建设工程规划許可证的，不予支持。·1.根据《建设工程质量管理条例》,设计中對有特殊规定的专用设备,设计單位可以指定生产廠商或供应商。(對的）··

對的·

錯误單项选择題·1.建设工程应當自领取施工許可证之曰起（B）個月内動工。··1·3·2·6多选題·1.某项目動工告知发出後，現場实际上尚不具有動工条件，後发承包双方因工期发生纠纷，法院怎样确定動工曰期？（BC）··A.以承包人实际進場施工的時间為動工曰期。·B.以動工条件具有的時间為動工曰期。·C.如因承包人原因导致動工時间推迟，以動工告知载明的時间為動工曰期。·D.如因承包人原因导致動工時间推迟，以协议约定的動工時间為動工曰期。·E.如因承包人原因导致動工時间推迟，以有助于发包人的時间為動工曰期。·1.當事人對建设工程動工曰期有争议的，承包人經发包人同意已經实际進場施工的，以实际進場施工時间為動工曰期。（對的）··

對的·

錯误單项选择題·1.有关建设工程依法实行工程监理的說法,對的的是（B）。··建设單位应當委托该工程的设计單位進行工程监理·建设單位应當委托具有對应资质等级的工程监理單位進行监理·工程监理單位不能与建设單位有從属关系·工程监理單位不能与该工程的设计單位有利害关系多选題·1.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械不得出租、使用的情形有（ACE）。··A.經检查未到达安全技术原则规定的·B.属于国家不鼓励使用的·C.没有完整安全技术档案的·D.安全保护装置齐全有效的·E.超過安全技术原则或者制造廠家规定的使用年限的·1.未經监理工程師签字,建筑材料不得在工程上使用，施工企业不得進入下一道工序的施工。（對的）··

對的·

錯误單项选择題·1.有关履约保证金的說法,對的的是（C）。··履约保证金不得低于中標协议金额的10%·中標人不履行与招標人签订的协议的,履约保证金不予退還,給招標人导致的损失超過履约保证金数额的,對超過部分不予赔偿·招標文献规定中標人提交履约保证金的,中標人应當提交·施工企业不得以银行保函或担保企业保函的形式,向建设單位提供履约担保多选題·1.根据《最高人民法院有关审理建设工程施工协议纠纷案件适使用方法律問題的解释》,发包人的下列行為中,导致建设工程质量缺陷,应承担過錯责任的有（ABCE）。··A.提供的设计有缺陷·B.提供的建筑材料不符合强制原则·C.指定购置的建筑构配件不符合强制原则·D.同意總承包人依法选择的分包人分包专业工程·E.直接指定分包人分包专业工程·1.在中华人民共和国境内從事建设工程的新建、扩建、改建和救火等有关活動及实行對建设工程安全生产的监督管理，合用《建设工程安全生产条例》。（錯误）··

對的·

錯误單项选择題·1.某施工企业對某市辖区建筑工程质量监督站以该区建设行政主管部门名义作出的通报批评成果不服而申請复议，该复议可以向（B）提出··市质量监督站·市建设行政主管部门·区质量监督站·区建设行政主管部门多选題·1.存在下列哪些情形之一的，应當认定為转包？（ABC）··A.承包單位将其承包的所有工程转給其他單位（包括母企业承接建筑工程後将所承接工程交由具有独立法人资格的子企业施工的情形）或個人施工的·B.承包單位将其承包的所有工程肢解後来，以分包的名义分别转給其他單位或個人施工的·C.协议约定由承包單位负责采购的重要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他單位或個人采购、租赁，或施工單位不能提供有关采购、租赁协议及发票等证明，又不能進行合理解释并提供對应证明的·D.没有资质的單位或個人借用其他施工單位的资质承揽工程的·E.有资质的施工單位互相借用资质承揽工程的，包括资质等级低的借用资质等级高的，资质等级高的借用资质等级低的，相似资质等级互相借用的·1.发包人将依法不属于必须招標的建设工程進行招標後，与承包人另行签订的建设工程施工协议背离中標协议的实质性内容，當事人祈求以中標协议作為結算建设工程价款根据的，人民法院应予支持，但发包人与承包人因客观状况发生了在招標投標時难以预見的变化而另行签订建设工程施工协议的除外。（對的）··

對的·

錯误單项选择題·1.有关工程總承包的說法,對的的是（A）··采购-施工總承包（P-C）是指工程總承包企业按照协议约定,承担工程项目采购和施工,并對承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责·工程總承包是指发包人将所有施工任务发包給具有工程總承包资质的企由该企业按照协议的约定向建设單位负责,承包完毕施工任务·设计采购施工總承包（EPC）是指工程總承包企业按照协议约定,承担工程目设计和施工,并對承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责·交钥匙總承包的施工必须由總承包企业自行完毕多选題·1.有关质量保证责任的說法,對的的有（BCDE）。··A.因建设單位錯误管理导致的质量缺陷，由施工企业负责维修和承担费用·B.质量保修有保修期限和保修范围的双重约束·C.因地震、台風、洪水等原因导致的永久工程损壞，先由施工單位负责维修，建设参与各方再根据国家详细政策分担經济责任·D.建设工程质量保证金是從建设單位应付的工程款中预留的资金·E.缺陷责任期内预留质量保证金的，施工企业履行协议约定的责任，到期後施工企业可以向建设單位申請返還质量保证金·1.對施工中出現质量問題的建设工程，無论与否施工企业原因导致的，施工企业都应负责返修。（對的）··

對的·

錯误單项选择題·1.设备采购协议约定，任何一方不履行协议应當支付违约金20萬元。采购人按照约定向供应商交付定金15萬元，协议履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高祈求额是(D)萬元。··30·20·15·35多选題·1.根据《建设工程安全生产管理条例》,属于建设單位安全责任的有（BC）。··A.编制施工安全生产规章制度·B.向施工企业提供精确的地下管线资料·C.将拆除工程的有关资料报送有关部门立案·D.保证设计文献符合工程建设强制性原则·E.為從事特种作业的施工人员办理意外伤害保险·1.发包人欠付工程款，实际施工人怠于追偿的，承包人可以将发包人、实际施工人列為共同被告。（錯误）··

對的·

錯误單项选择題·1.有关總分包單位的质量责任的說法，對的（B）。··分包工程质量由分包單位自行向建设單位负责·分包單位应當接受總承包單位的质量管理·總承包單位与分包單位對分包工程的质量各自向建设單位承担對应的责任·分包工程发生质量問題，建设單位只能向總承包單位祈求赔偿多选題·1.招標人和中標人另行签订的建设工程施工协议约定的（ABCD）等实质性内容，与中標协议不一致，一方當事人祈求按照中標协议确定权利义务的，人民法院应予支持。··A.工程范围·B.建设工期·C.工程质量·D.工程价款·E.协议格式·1.建设工程施工协议無效，且建设工程經竣工验收不合格的，經施工單位修复後验收合格，承包人自行承担修复费用。（對的）··

對的·

錯误單项选择題·1.建设單位组织竣工验收，對不符合民用建筑节能强制性原则的，不得出具（A）汇报。··竣工验收合格·建筑节能合格·建筑节能达標·能耗验收合格多选題·1.下列属于建设工程竣工验收应當具有的条件有（ABCDE）。··A.有完整的技术档案和施工管理资料·B.完毕建设工程设计和协议约定的重要内容·C.有勘察、设计、施工、工程监理等單位分别签订的质量合格文献·D.有施工企业签订的工程保修書·E.有工程使用的重要建筑材料，建筑构配件和设备的進場试验汇报·1.发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，但发包人可以根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权。（錯误）··

對的·

錯误單项选择題·1.某项目施工完毕，发包人拒付工程款，（D）可以根据协议法第二百八拾六条规定祈求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿？··与承包人签订分包协议的实际施工人。·防水专业分包人。·项目材料供应商。·与发包人签订施工协议的承包人。多选題·1.建设工程价款优先受偿的范围包括（BCD）··A.违约金·B.承包人為建设工程应當支付的工作人员酬劳。·C.承包人為建设工程应當支付的材料款。·D.根据国务院有关行政主管部门有关建设工程价款范围的规定确定。·E.利息·1.屋面防水工程、有防水规定的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，電气管线、給排水管道、设备安装和装修工程，保修期限為5年。（對的）··

對的·

錯误單项选择題·1.注册建造師担任施项目负责人,在其承建的工程项目竣工验罢手续办結前,可以变更注册至另一种企业的情形是（B）。··同一工程分期施工·发包方同意更换项目负责人·承包方同意更换项目负责人·停工超過120天承包方认為需要调整的多选題·1.施工协议中對应付款時间约定不明時，有关付款起算時间的說法，對的的有(ABE)。··A.工程已实际交付的，為交付之曰·B.工程未交付的，為提交峻工結算文献之曰·C.工程已交付，工企业主张工程款的，為提出主张之曰·D.工程未交付的，為提交竣工验收汇报之曰·E.工程未交付，工程程价款也未結算的，為當事人起诉之曰·1.建设工程施工协议無效，但建设工程經竣工验收合格，承包人祈求参照协议约定支付工程价款的，应予支持。（對的）··

對的·

錯误單项选择題·1.某项目承包人起诉发包人规定支付工程款，一审诉讼中，經法院释明，承包人申請鉴定但未支付鉴定费用，二审诉讼中承包人再次申請鉴定的，人民法院下列处理措施中哪种是不對的的？（A）··不予准許承包人的鉴定申請。·人民法院认為确有必要的，发回重审。·人民法院认為确有必要的，同意鉴定。·法院认為無必要的，不予准許承包人的鉴定申請。多选題·1.在施工协议纠纷的诉讼中，能作為证据的有(BCDE)。··A.法律规定·B.當事人的陈說·C.施工企业偷录的淡判录音·D.工程设计图紙·E.工程质量司法鉴定机构出具的鉴定汇报·1.施工單位应當在建设工程竣工验收後，及時向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案。（錯误）··

對的·

錯误單项选择題·1.某施工單位經正常招投標程序中標某市政项目，随即跟建设單位签订了与中標告知書有关工期、价款约定不一致的建设工程施工协议并進行了立案，项目動工之前又跟建设單位签订了与立案协议、中標告知書有关工期、价款约定不一致的补充协议作為实际履行的协议。後双方因工程款結算发生纠纷，施工單位欲起诉建设單位，应當以（A）為結算根据？··实际履行的补充协议。·招投標文献。·立案的施工协议。·视实际状况选择對自身結算工程款有利的。多选題·1.实际施工人以发包人為被告主张权利的，人民法院应當追加（）為本案第三人，在查明发包人欠付建设工程价款的数额後，判决发包人在欠付建设工程价款范围内對实际施工人承担责任。（AC）··A.转包人。·B.分包人。·C.违法分包人。·D.违法转包人。·E.监理·1.发包人在承包人提起的建设工程施工协议纠纷案件中，以建设工程质量不符合协议约定或者法律规定為由，就承包人支付违约金提出反诉的，人民法院可以合并审理。（對的）··

對的·

錯误單项选择題·1.施工企业将工程隐蔽部位覆盖後，建设單位對质量有疑問并规定施工企业對已覆盖的部位揭開重新检查的，其费用、工期和利润的承担原则是（A）。··經检查证明工程质量不符合协议规定的，由施工企业承担由此增長的费用和延误的工期·經检查证明工程质量不符合协议规定的，由施工企业承担由此增長的费用，建设單位承担延误的工期·經检查证明工程质量符合协议规定的，建设單位承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润·經检查证明工程质量符合协议规定的，建设單位只承担由此增長的费用和延误的工期多选題·1.投標人互相串通投標报价,损害招標人利益,情节严重的,也許承担的刑事责任有（BCD）。··A.没收财产·B.拘役·C.有期徒刑·D.罚金·E.管制·1.建设工程施工协议無效,将會产生赔偿损失、继续履行、支付违约金等法律後果。（錯误）··

對的·

錯误單项选择題·1.施工企业在施工過程中发現设计文献和图紙有差錯的,应當(D)··继续按设计文献和图紙施工·對设计文献和图紙進行修改,按修改後的设计文献和图紙進行施工·對设计文献和图紙進行修改,征得设计單位同意後按修改後的设计文献和图紙進行施工及時提出意見和提议·及時提出意見和提议多选題·1.有关建设工程保修责任的說法,對的的是(CDE)。··A.因建设單位使用不妥导致的工程损壞,由施工企业负责维修,其费用由施工企业向建设單位承担·B.由于设计問題导致的质量缺陷,施工企业有义务维修,其费用由材料采购單位承担·C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷,由施工企业负责维修,其费用由材料采购單位承担·D.因地震等自然灾害导致工程损壞,由施工企业负责维修,其费用由建设單承担·E.因施工企业违反有关原则佳规范施工导致质量缺陷,由施工企业负责维修·1.建筑业對国计民生关系拾分重大，直接影响到国家安全和人民生命财产安全。（對的）··

對的·

錯误單项选择題·1.（A）是建筑工业化的重要构成部分，势必极大地提高我国建筑业的生产效率。··装配式建筑·BIM技术·大数据企业·互联网购物多选題·1.建筑业的持续健康发展對于我国成功实行“一带一路”有著重大影响。国家“一带一路”倡议要在（ABCDE）等方面互联互通。··A.政策·B.设施·C.资金·D.贸易·E.民心·1.長期以来，我国建筑业的诸多問題不是孤立的，可以說是系统性的，与既有建筑市場监管体制机制不畅亲密有关。（錯误）··

對的·

錯误單项选择題·1.伴随全国统一建筑市場的推進，资质管理和行政审批等措施的改革，必将為建筑业带来更為（A）的发展环境。··高效·严格·宽松·国际化多选題·1.《意見》的出台，對深化建筑业“放管服”改革，（ABCDE）增進建筑业持续健康发展具有重要意义··A.完善监管体制机制·B.优化市場环境·C.提高工程质量安全水平·D.强化队伍建设·E.增强企业关键竞争力·1.我們要坚持原则化设计、工廠化生产、装配化施工、一体化妆修、信息化管理、智能化应用，推進建造方式创新。（對的）··

對的·

錯误單项选择題·1.要缩小必须招標的工程建设项目范围，让社會投资工程的建设單位自主决定发包方式。充足尊重市場主体意愿，体現“谁（D）、谁决策”的理念。··管理·负责·使用·投资多选題·1.此後要鼓励（ABCDE）等企业采用联合經营、并购重组等方式发展全過程工程征询，培育一批具有国际水平的全過程工程征询企业。··A.投资征询·B.勘察设计·C.监理·D.招標代理·E.造价·1.建筑业产生的大量数据交互和共享是需要有统一的数据原则。（對的）··

對的·

錯误單项选择題·1.建筑业改革发展的关键是（C）？··集约化·市場化·专业化·信息化多选題·1.纵观《意見》中七大改革举措，（ABCDE）等贯穿其中，统领全文，必将對建筑行业产生巨大而深遠的影响。··A.国际化·B.专业化·C.规模化·D.市場化·E.信息化·1.项目經理需要掌握项目管理知识和工程项目有关的技术知识、經济知识和法律知识，只要满足會干的知识规定就行（錯误）··

對的·

錯误單项选择題·1.伴随项目經理能力的不停提高，會有机會進入组织（企业）的（A）工作，应重视逐渐培养项目經理的宏观思维、战略分析和經营管理能力··高层·中层·基层·底层多选題·1.德国的AHO原则将与建设项目控制和管理服务有关的工作阶段分為（ABCD）··A.建设项目准备阶段·B.设计阶段·C.施工阶段·D.项目完毕·E.使用阶段·1.一种施工企业如有多种项目同步在施工，则可按企业經营管理的需要选择若干個项目，构成一种或多种项目组合，以便相對集中進行有效管理（對的）··

對的·

錯误單项选择題·1.项目组合关注保证项目集和项目可以按照组织战略的关联与一致性進行（C）地资源配置··统一·分散·优先级·智能化多选題·1.《组织变革管理实践指南》指出，变革的生命周期包括（ABCDE）等工作环节。··A.启動变革·B.规划变革·C.实行变革·D.管理過渡·E.保持变革·1.無论组织设计得怎样完美，在运行了一段時间後来都必须進行变革（對的）··

對的·

錯误單项选择題·1.《项目组合、项目集和项目治理实践指南》指出，治理和管理是两個不一样的概念，管理的关键是关注（B），包括工作的组织和实行。··做什么·怎么做·為谁做·哪裏做多选題·1.《项目组合、项目集和项目治理实践指南》指出，治理的关键是关注做什么，重要的治理职能包括（ABCDE）。··A.研究职能·B.监督职能·C.控制职能·D.决策职能·E.整合职能·1.项目管理的目的是又快、又好、又廉价（錯误）··

對的·

錯误單项选择題·1.P系统的重要功能包括（C）控制线和费用控制线等二条控制主线、八条管理副线··质量·安全·進度·信息多选題·1.项目管理信息系统（PMIS）重要包括(ABCDE)等功能模块。··A.投资控制·B.進度控制·C.质量控制·D.协议管理·E.系统维护·1.BIM的用途决定了BIM模型细节的精度，現阶段一般只需一种BIM工具就能能完毕所有的工作。（錯误）··

對的·

錯误單项选择題·1.現阶段，大家越来越清晰BIM的价值所在，BIM应當是以（B）為源頭，要從设计開始贯彻应用BIM，最终的目的是缩短工期、減少拆改、节省财务成本，提高品质。··政府·业主·设计·施工多选題·1.BIM技术在不停创新，BIM与（ABCDE）技术融合更能发挥其价值。··A.AI·B.AR·C.VR·D.GIS·E.3D打印·1.建设智慧工地在实現绿色建造、引领信息技术应用、提高社會综合竞争力等方面具有重要意义。（錯误）··

對的·

錯误單项选择題·1.（D）是运用信息化手段，通過三维设计平台對工程项目進行精确设计和施工模拟，围绕施工過程管理，建立互联协同、智能生产、科學管理的施工项目信息化生态圈。··文明工地·秀美乡村·舒美公路·智慧工地多选題·1.数字化施工系统是指依托建立数字化地理基础平台、（ABCDE），整合工地信息资源，突破時间、空间的局限，而建立一种開放的信息环境，以使工程建设项目的各参与方更有效地進行实時信息交流，运用BIM模型成果進行数字化施工管理。··A.地理信息系统·B.遥感技术·C.工地現場数据采集系统·D.工地現場机械引导与控制系统·E.全球定位系统等基础平台·1.没收违法所得、没收非法财物、没收财产属于行政责任。（錯误）··

對的·

錯误單项选择題·1.项目负责人是工程项目质量安全管理的第一负责人，应對工程项目贯彻带班制度负责。项目负责人在同一時期只能承担（A）工程的管理工作。··一种·二個·三個·最多不超過三個多选題·1.法律责任分為:(ABCDE)。··A.刑事法律责任·B.民事法律责任·C.行政法律责任·D.违宪法律责任·E.国家赔偿责任·1.注册建造師没有按照规定提供注册建造師信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正，逾期未改正的可以罚款1000元至10000