业主水管维修合同范本

业主水管维修合同范本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“业主”）：____________________

乙方（以下简称“维修方”）：____________________

鉴于：

1.业主拥有位于_________________________的房产，其内部水管设施存在故障，需进行维修。

2.维修方具备相关水管维修资质，愿意为业主提供维修服务。

3.双方经友好协商，达成一致意见，特订立本合同。

一、维修内容

1.维修方负责对业主房产内水管设施进行维修，具体包括但不限于：

（1）管道疏通；

（2）阀门更换；

（3）管道焊接；

（4）管道防腐；

（5）维修方认为必要的其他维修项目。

2.维修方应按照国家相关标准和规范进行维修，确保维修质量。

二、维修期限

1.乙方应在接到甲方通知后____________________内，到达现场进行维修。

2.乙方应在维修期限内完成全部维修工作，如因特殊情况无法按时完成，应提前通知甲方，并经甲方同意后顺延维修期限。

三、维修费用及支付方式

1.维修费用总计为人民币____________________元，包含材料费、人工费、税金等。

2.甲方应在维修工作开始前支付维修费用的____________________%，即人民币____________________元。

3.乙方在维修工作完成后，甲方应在验收合格后支付剩余维修费用的____________________%，即人民币____________________元。

四、验收及保修

1.甲方应在乙方完成维修工作后____________________日内对维修成果进行验收。

2.乙方应保证维修质量，如因乙方原因导致维修质量问题，乙方应无偿进行返修。

3.保修期为自验收合格之日起____________________年。

五、违约责任

1.甲方未按约定支付维修费用的，应向乙方支付____________________%的违约金。

2.乙方未按约定时间完成维修工作的，应向甲方支付____________________%的违约金。

3.任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议的，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向____________________人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

附件：

1.维修项目清单

2.维修费用明细

3.相关资质证明文件

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

合同编号：__________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：____________________

乙方（以下简称“维修方”）：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：____________________

鉴于：

1.业主拥有位于_________________________的房产，其内部水管设施存在故障，需进行维修，以确保居住安全和用水质量。

2.维修方具备相关水管维修资质，愿意为业主提供维修服务。

3.监理方具备专业监理能力，愿意对维修过程进行监督，确保维修质量。

4.双方经友好协商，达成一致意见，特订立本合同，以明确各方权利义务。

一、维修内容与监理职责

1.维修方负责对业主房产内水管设施进行维修，具体包括但不限于：

（1）管道疏通；

（2）阀门更换；

（3）管道焊接；

（4）管道防腐；

（5）维修方认为必要的其他维修项目。

2.监理方负责对维修过程进行全程监督，包括但不限于：

（1）审查维修方案及材料；

（2）现场监督施工过程；

（3）验收维修成果；

（4）对维修质量提出整改意见。

二、维修期限与监理要求

1.乙方应在接到甲方通知后____________________内，到达现场进行维修。

2.乙方应在维修期限内完成全部维修工作，如因特殊情况无法按时完成，应提前通知甲方，并经甲方同意后顺延维修期限。

3.监理方应在维修过程中定期向甲方报告工作进展，确保维修进度符合合同约定。

三、维修费用及支付方式

1.维修费用总计为人民币____________________元，包含材料费、人工费、税金等。

2.甲方应在维修工作开始前支付维修费用的____________________%，即人民币____________________元。

3.乙方在维修工作完成后，甲方应在验收合格后支付剩余维修费用的____________________%，即人民币____________________元。

四、验收及保修

1.甲方应在乙方完成维修工作后____________________日内对维修成果进行验收。

2.监理方应在验收过程中出具验收报告，对维修质量进行评估。

3.乙方应保证维修质量，如因乙方原因导致维修质量问题，乙方应无偿进行返修。

4.保修期为自验收合格之日起____________________年。

五、甲方的权益与权利

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间和质量完成维修工作。

2.甲方有权要求监理方对维修过程进行监督，确保维修质量。

3.甲方有权要求乙方在维修过程中提供必要的技术支持和服务。

4.甲方有权要求乙方对维修过程中产生的垃圾进行清理。

5.甲方有权在维修过程中随时了解维修进度和维修质量。

六、乙方的违约及限制条款

1.乙方如未按时完成维修工作，应向甲方支付____________________%的违约金。

2.乙方如未按合同约定进行维修，导致维修质量问题，应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

3.乙方不得将维修工程转包或分包给不具备相应资质的单位或个人。

4.乙方不得使用不合格的材料或设备进行维修。

七、监理方的责任与权利

1.监理方应确保维修质量符合国家相关标准和规范。

2.监理方有权要求乙方提供必要的资料和配合。

3.监理方有权对乙方提出的维修方案和材料进行审查。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议的，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向____________________人民法院提起诉讼。

九、合同生效及其他

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，由甲乙丙三方另行协商解决。

第三方介入的意义和目的：

1.监理方的介入有助于确保维修质量，降低维修风险。

2.监理方可以提供专业意见，提高维修效率。

3.监理方的存在有助于维护甲方的合法权益。

甲方为主导的目的和意义：

1.甲方作为合同主体，有权对维修过程进行监督，确保维修质量。

2.甲方有权要求乙方提供必要的技术支持和服务，保障自身权益。

3.甲方作为业主，有权对维修成果进行验收，确保维修质量符合预期。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“开发商”）：____________________

乙方（以下简称“施工方”）：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：____________________

鉴于：

1.开发商拥有一块土地使用权，计划在该土地上建设住宅小区，需要乙方负责小区的水电安装工程。

2.乙方具备相关水电安装资质，愿意为开发商提供施工服务。

3.丙方具备专业监理能力，愿意对施工过程进行监督，确保施工质量。

4.双方经友好协商，达成一致意见，特订立本合同，以明确各方权利义务，保障乙方权益。

一、施工内容与监理职责

1.乙方负责住宅小区的水电安装工程，具体包括但不限于：

（1）住宅楼水电管道铺设；

（2）强电系统安装；

（3）弱电系统安装；

（4）电气设备安装；

（5）施工方认为必要的其他施工项目。

2.丙方负责对施工过程进行全程监督，包括但不限于：

（1）审查施工方案及材料；

（2）现场监督施工质量；

（3）验收施工成果；

（4）对施工质量提出整改意见。

二、施工期限与监理要求

1.乙方应在接到开发商通知后____________________内，开始施工。

2.乙方应在施工期限内完成全部施工工作，如因特殊情况无法按时完成，应提前通知开发商，并经开发商同意后顺延施工期限。

3.丙方应在施工过程中定期向开发商报告工作进展，确保施工进度符合合同约定。

三、施工费用及支付方式

1.施工费用总计为人民币____________________元，包含材料费、人工费、税金等。

2.开发商应在施工工作开始前支付施工费用的____________________%，即人民币____________________元。

3.乙方在施工工作完成后，开发商应在验收合格后支付剩余施工费用的____________________%，即人民币____________________元。

四、验收及保修

1.开发商应在乙方完成施工工作后____________________日内对施工成果进行验收。

2.丙方应在验收过程中出具验收报告，对施工质量进行评估。

3.乙方应保证施工质量，如因乙方原因导致施工质量问题，乙方应无偿进行返修。

4.保修期为自验收合格之日起____________________年。

五、乙方的权益与权利

1.乙方有权要求开发商按照合同约定的时间和质量支付施工费用。

2.乙方有权要求丙方对施工过程进行监督，确保施工质量。

3.乙方有权要求开发商提供必要的施工条件和支持。

4.乙方有权在施工过程中随时了解施工进度和施工质量。

六、甲方的违约及限制条款

1.开发商未按时支付施工费用的，应向乙方支付____________________%的违约金。

2.开发商如未按合同约定提供施工条件，导致施工进度延误，应承担全部责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

3.开发商不得要求乙方进行超出合同范围的施工。

七、监理方的责任与权利

1.丙方应确保施工质量符合国家相关标准和规范。

2.丙方有权要求乙方提供必要的资料和配合。

3.丙方有权对乙方提出的施工方案和材料进行审查。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议的，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向____________________人民法院提起诉讼。

九、合同生效及其他

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，由