2025年度大数据中心机房建设合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度大数据中心机房建设合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：地址：________________________法定代表人：________________________联系电话：________________________地址：________________________法定代表人：________________________联系电话：________________________鉴于甲方需建设大数据中心机房，乙方具备相应的技术实力和施工能力，双方经友好协商，就甲方建设大数据中心机房事宜达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：2025年度大数据中心机房建设项目2.项目地点：________________________3.项目规模：________________________4.项目投资：人民币________________________元5.项目建设周期：________________________二、工程内容1.甲方提供机房建设所需场地、水、电等基础设施。2.乙方负责机房建设的设计、施工、调试及验收等工作。3.机房建设内容包括但不限于：（1）土建工程：包括机房主体结构、消防系统、给排水系统、通风空调系统等；（2）电气工程：包括高低压配电系统、强电系统、弱电系统等；（3）网络工程：包括网络设备、光纤布线、网络接入等；（4）安全防范系统：包括视频监控系统、门禁系统、报警系统等；（5）其他辅助设施：包括消防设备、空调设备、电源设备等。三、双方责任1.甲方责任：（1）提供项目所需场地、水、电等基础设施；（2）负责办理项目所需各项审批手续；（3）按时支付乙方工程款；（4）协助乙方解决施工过程中遇到的问题。2.乙方责任：（1）按照甲方要求，按时完成机房设计、施工、调试及验收等工作；（2）确保工程质量符合国家相关标准和规范；（3）在施工过程中，严格按照施工图纸、设计文件和规范要求进行施工；（4）负责施工过程中产生的垃圾清理及环境保护工作。四、工程款支付1.工程款支付方式：分阶段支付，具体支付节点及比例由双方协商确定。2.工程款支付时间：按实际完成工程量及合同约定的时间支付。五、违约责任1.甲方违约责任：（1）未按时支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为逾期付款金额的_____%；（2）未按时办理项目所需各项审批手续，应承担相应的法律责任。2.乙方违约责任：（1）未按时完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为逾期完成工程天数×每日工程款总额的_____%；（2）工程质量不符合国家相关标准和规范，应承担相应的法律责任。六、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交________________________仲裁委员会仲裁。2.仲裁委员会的仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。七、合同生效及其他1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________签订日期：________________________第一部分结束。第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，“第三方”指除甲方、乙方之外的，参与本合同项目建设的任何单位或个人，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商、施工队伍、中介机构等。二、第三方介入的目的1.设计单位：负责机房的整体设计，确保设计符合国家相关标准和规范，满足甲方需求。2.监理单位：负责对施工过程进行监督管理，确保工程质量、进度和安全。3.材料供应商：提供符合要求的建筑材料、设备等。4.设备供应商：提供符合要求的设备，并负责设备的安装、调试和验收。5.施工队伍：负责机房的施工、安装和调试工作。6.中介机构：协助甲方和乙方进行项目协调、沟通和纠纷解决。三、第三方责任限额1.第三方应按照国家相关法律法规和行业标准，对其提供的设计、材料、设备等承担相应的责任。2.第三方的责任限额如下：（1）设计单位：设计责任限额为设计合同金额的_____%；（2）监理单位：监理责任限额为监理合同金额的_____%；（3）材料供应商：材料责任限额为材料供应合同金额的_____%；（4）设备供应商：设备责任限额为设备供应合同金额的_____%；（5）施工队伍：施工责任限额为施工合同金额的_____%；（6）中介机构：中介责任限额为中介服务合同金额的_____%。四、第三方责任划分1.设计单位责任：（1）提供符合要求的工程设计图纸、说明书等技术文件；（2）对设计图纸进行必要的修改和完善；（3）对施工过程中出现的设计问题进行解答和指导。2.监理单位责任：（1）对施工过程进行全过程监督，确保工程质量、进度和安全；（2）对施工过程中发现的问题及时通知乙方进行处理；（3）对施工过程中的违规行为进行制止和纠正。3.材料供应商责任：（1）提供符合质量标准、规格型号的材料；（2）保证材料供应的及时性和稳定性；（3）对供应的材料负责保修。4.设备供应商责任：（1）提供符合质量标准、规格型号的设备；（2）保证设备的安装、调试和验收；（3）对供应的设备负责保修。5.施工队伍责任：（1）按照设计图纸、施工规范和施工方案进行施工；（2）确保施工质量、进度和安全；（3）对施工过程中出现的问题及时与乙方沟通。6.中介机构责任：（1）协助甲方和乙方进行项目协调、沟通和纠纷解决；（2）提供专业意见和咨询；（3）保证服务质量和效率。五、第三方权利1.第三方有权按照合同约定收取费用。2.第三方有权要求甲方和乙方履行合同义务。3.第三方有权在合同约定的范围内，对项目进行监督和管理。六、第三方义务1.第三方应按照合同约定，按时完成工作。2.第三方应确保工作质量符合国家相关标准和规范。3.第三方应配合甲方和乙方的工作，及时解决项目实施过程中出现的问题。4.第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。七、第三方变更1.第三方在合同履行过程中，如需更换，应经甲方和乙方同意，并签订补充协议。2.第三方更换后，原合同约定的权利义务仍由新第三方承担。八、违约责任1.第三方违约责任：（1）未按时完成工作，应向甲方和乙方支付违约金，违约金为合同约定金额的_____%；（2）工作质量不符合国家相关标准和规范，应承担相应的法律责任。2.甲方和乙方违约责任：（1）未按时支付费用，应向第三方支付违约金，违约金为逾期付款金额的_____%；（2）未配合第三方工作，应承担相应的法律责任。九、争议解决1.第三方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交________________________仲裁委员会仲裁。2.仲裁委员会的仲裁裁决为终局裁决，对三方均有约束力。十、合同生效及其他1.本合同及本部分修正条款自双方签字盖章之日起生效。2.本合同及本部分修正条款一式______份，甲乙双方及第三方各执______份，具有同等法律效力。3.本合同及本部分修正条款未尽事宜，由双方另行协商解决。甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________第三方（盖章）：________________________签订日期：________________________第二部分修正条款结束。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计合同：详细要求：设计合同应包含设计范围、设计标准、设计期限、设计费用、设计图纸及文件交付要求、设计变更及费用调整条款、违约责任等内容。说明：设计合同是甲方与设计单位签订的，用于明确设计单位的设计责任和权利。2.监理合同：详细要求：监理合同应包含监理范围、监理内容、监理期限、监理费用、监理报告及文件提交要求、监理变更及费用调整条款、违约责任等内容。说明：监理合同是甲方与监理单位签订的，用于明确监理单位的监理责任和权利。3.材料供应合同：详细要求：材料供应合同应包含材料名称、规格型号、数量、质量标准、交付时间、交付地点、价格、支付方式、保修期、违约责任等内容。说明：材料供应合同是甲方与材料供应商签订的，用于明确材料供应商的供应责任和权利。4.设备供应合同：详细要求：设备供应合同应包含设备名称、规格型号、数量、质量标准、交付时间、交付地点、价格、支付方式、安装调试、保修期、违约责任等内容。说明：设备供应合同是甲方与设备供应商签订的，用于明确设备供应商的供应责任和权利。5.施工合同：详细要求：施工合同应包含施工范围、施工内容、施工期限、施工质量标准、施工进度、施工费用、支付方式、验收标准、保修期、违约责任等内容。说明：施工合同是甲方与施工队伍签订的，用于明确施工队伍的施工责任和权利。6.中介服务合同：详细要求：中介服务合同应包含中介服务内容、服务期限、服务费用、服务标准、服务成果交付要求、违约责任等内容。说明：中介服务合同是甲方与中介机构签订的，用于明确中介机构的服务责任和权利。7.验收报告：详细要求：验收报告应包含项目名称、验收时间、验收内容、验收结果、验收人员等信息。说明：验收报告是项目完成后由监理单位或第三方机构出具的，用于证明项目符合合同约定的质量标准。8.付款凭证：详细要求：付款凭证应包含付款时间、付款金额、付款对象、付款原因等信息。说明：付款凭证是甲方支付工程款后的凭证，用于证明甲方已履行付款义务。9.违约通知：详细要求：违约通知应包含违约方名称、违约事实、违约责任、整改要求等信息。说明：违约通知是违约方收到违约责任通知后的回复，用于证明违约方已收到通知并采取措施整改。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方违约行为：未按时支付工程款；未按时办理项目审批手续；未按合同约定提供场地、水、电等基础设施；未按合同约定提供设计、材料、设备等。（2）乙方违约行为：未按时完成设计、施工、调试等工作；工程质量不符合合同约定；施工过程中出现安全事故；未按合同约定进行验收。（3）第三方违约行为：设计不符合要求；材料或设备质量不合格；施工质量不合格；未按合同约定提供服务。2.责任认定标准：（1）甲方违约责任：逾期付款：按逾期付款金额的_____%支付违约金；未按时提供基础设施：按合同约定赔偿乙方损失。（2）乙方违约责任：逾期完成工作：按逾期天数×每日合同金额的_____%支付违约金；工程质量不合格：按不合格部分工程价值的_____%赔偿甲方损失；安全事故：按事故原因及损失程度，承担相应责任。（3）第三方违约责任：设计不符合要求：按设计合同金额的_____%赔偿甲方损失；材料或设备质