版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL
2025年度房地产合作项目保密合同本合同共三部分组成,仅供学习使用,第一部分如下:名称:_______住所:_______法定代表人:_______联系电话:_______名称:_______住所:_______法定代表人:_______联系电话:_______鉴于:2.乙方有意参与该项目的开发合作;3.甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,就项目合作事宜达成如下协议:第一条合作范围1.1甲方同意将项目部分权益与乙方进行合作开发;1.2合作范围包括但不限于项目的规划、设计、融资、建设、销售、运营等各个环节;1.3双方合作的具体内容和比例由双方另行签订的合作协议确定。第二条保密义务2.1甲方和乙方对本合同内容以及项目相关资料负有保密义务;2.2双方不得将本合同内容以及项目相关资料泄露给任何第三方;2.3本保密义务自本合同签订之日起至项目合作终止后_______年内有效。第三条合作权益与责任3.1甲方负责提供项目相关资料,包括但不限于土地使用权证、建设工程规划许可证等;3.2乙方负责项目的融资、建设、销售、运营等工作;3.3双方应按照合作协议约定的比例分配项目收益和承担风险。第四条合作期限4.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,合作期限为_______年;4.2合作期满后,双方应根据实际情况协商确定是否继续合作。第五条合作终止5.1如有下列情况之一,任何一方均有权终止本合同:5.1.1一方违反本合同的约定,导致合作无法继续进行;5.1.2因不可抗力原因,导致合作无法继续进行;5.1.3双方经协商一致决定终止合作。第六条违约责任6.1如一方违反本合同的约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失;6.2违约金的具体计算方法由双方另行协商确定。第七条争议解决7.1因履行本合同所发生的争议,双方应通过友好协商解决;7.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他8.1本合同未尽事宜,由双方另行签订补充协议;8.2本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份,具有同等法律效力。甲方(盖章):_________________乙方(盖章):_________________甲方(签字):_________________乙方(签字):_________________签订日期:_______年_______月_______日第二部分:第三方介入后的修正一、第三方定义.1本合同中所称的“第三方”是指除甲乙双方以外的,参与本项目合作、提供专业服务或进行其他相关活动的独立法人、自然人或其他组织。(1)项目策划方;(2)建筑设计方;(3)工程监理方;(4)融资机构;(5)销售代理方;(6)法律顾问;(7)其他经甲乙双方认可的第三方。二、第三方责任限额.3第三方在本合同项下的责任限额如下:(1)第三方因其自身原因导致项目延误或损害甲方、乙方权益的,应承担相应的违约责任,赔偿甲方、乙方因此遭受的直接经济损失;(2)第三方在提供专业服务过程中,因故意或重大过失造成项目损失的,其赔偿责任不超过其服务费用总额的_______倍;(3)第三方在履行本合同过程中,因不可抗力原因导致项目损失的,免除其赔偿责任。三、第三方介入条款.4第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。.5第三方介入的具体条款如下:(1)第三方介入的目的、范围、期限和费用;(2)第三方在本项目中的权利和义务;(3)第三方与甲乙双方的合作关系及责任划分;(4)第三方在本项目中的保密义务;(5)第三方在本项目中的争议解决方式。四、第三方与其他各方的划分说明.6第三方与其他各方的划分说明如下:(1)第三方与甲方、乙方的关系:第三方为独立第三方,与甲方、乙方之间不存在隶属关系;(2)第三方与项目的关系:第三方参与本项目,但不对项目整体承担责任;(3)第三方与其他第三方的关系:第三方与其他第三方之间不存在合作关系,各自独立承担相应的责任。五、第三方保密义务(1)不得泄露甲方、乙方在本合同项下的任何商业秘密;(2)不得泄露项目相关资料;(3)保密义务自本合同签订之日起至项目合作终止后_______年内有效。六、第三方违约责任(1)赔偿甲方、乙方因此遭受的直接经济损失;(2)支付违约金,违约金的具体计算方法由甲乙双方另行协商确定;(3)承担因违约行为给甲方、乙方造成的其他损失。七、争议解决.9因第三方介入本合同所发生的争议,甲乙双方应通过友好协商解决;协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他.10本部分为甲方、乙方在第三方介入情况下的附加条款,与第一部分共同构成完整的保密合同。如本部分与第一部分内容不一致,以本部分为准。甲方(盖章):_________________乙方(盖章):_________________甲方(签字):_________________乙方(签字):_________________签订日期:_______年_______月_______日第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:.1项目相关资料附件:土地使用权证复印件;建设工程规划许可证复印件;建设工程施工许可证复印件;项目设计图纸;项目预算报告;项目进度计划;项目质量保证措施。.2合作协议附件:合作协议正本;合作协议的补充协议;合作协议的修订版。.3第三方合作协议附件:第三方合作协议正本;第三方合作协议的补充协议;第三方合作协议的修订版。.4保密协议附件:保密协议正本;保密协议的补充协议;保密协议的修订版。.5争议解决文件附件:协商记录;调解协议;仲裁裁决书;法院判决书。.6其他附件:项目相关财务报表;项目相关会议纪要;项目相关往来函件;项目相关验收报告;项目相关变更通知。说明二:违约行为及责任认定:.7违约行为及责任认定标准:.7.1甲方违约行为及责任认定:甲方未按合同约定提供项目相关资料,导致项目延误或无法按期完成的,甲方应承担违约责任,赔偿乙方因此遭受的直接经济损失。甲方泄露项目保密信息,乙方因此遭受损失的,甲方应承担赔偿责任。.7.2乙方违约行为及责任认定:乙方未按合同约定履行融资、建设、销售、运营等职责,导致项目延误或无法按期完成的,乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。乙方泄露项目保密信息,甲方因此遭受损失的,乙方应承担赔偿责任。.7.3第三方违约行为及责任认定:第三方未按合作协议履行职责,导致项目延误或无法按期完成的,第三方应承担违约责任,赔偿甲方、乙方因此遭受的直接经济损失。第三方泄露项目保密信息,甲方、乙方因此遭受损失的,第三方应承担赔偿责任。.7.4示例说明:示例一:若甲方未能在约定时间内提供项目设计图纸,导致乙方无法按计划进行施工,甲方应赔偿乙方因延误造成的损失,如材料费、人工费等。示例二:若乙方未能在约定时间内完成项目融资,导致项目停工,乙方应赔偿甲方因延误造成的损失,如贷款利息、工程损失等。示例三:若第三方在提供建筑设计服务时,因设计错误导致项目
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 买阴地合同范本
- 仓储吊装服务合同范例
- 2019-2025年中国鱼油制品行业市场前景预测及投资战略研究报告
- 2025年度创新型房屋抵押借款合同样本
- 2025年低压组合型成套开关柜项目投资可行性研究分析报告-20241226-183014
- 2025-2030年中国圆筒涂复布行业深度研究分析报告
- 油罐项目立项申请报告
- 2025年度文化旅游资源开发合同规范
- 2025年度国际智能交通系统技术转移与设备引进合作协议
- 2025年度建筑垃圾处理场运营管理服务合同
- TSG07-2019锅炉安装工艺+焊接专用工艺卡+施工记录表
- 2024-2025学年陕西省西安市浐灞区数学三年级第一学期期末统考试题含解析
- 《钠离子电池用电解液编制说明》
- 护理人员的职业安全防护
- 2024数据中心综合布线工程设计
- 胸外科讲课全套
- 医疗器械GSP相关
- 2023年海南省公务员录用考试《行测》真题卷及答案解析
- 电力工程施工售后保障方案
- 中国心力衰竭诊断和治疗指南2024解读(完整版)
- 多源数据整合
评论
0/150
提交评论