2025年度数据中心冷却系统设计施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度数据中心冷却系统设计施工合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度数据中心冷却系统设计施工合同甲方（建设单位）：_________________________乙方（施工单位）：_________________________鉴于甲方需要对其数据中心进行冷却系统设计及施工，乙方具备相关资质及能力，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.1项目名称：2025年度数据中心冷却系统设计施工项目1.2项目地点：_________________________1.3项目规模：_________________________1.4项目总投资：_________________________二、设计内容2.1设计范围：包括但不限于冷却系统设计、设备选型、系统布局、施工图设计等。2.2设计依据：国家及行业相关标准、规范、甲方提供的资料等。2.3设计成果：提供完整的设计图纸、技术文件、设备清单等。2.4设计周期：自合同签订之日起____个工作日内完成。三、施工内容3.1施工范围：包括但不限于冷却系统设备安装、管道铺设、电气布线、调试等。3.2施工依据：设计图纸、技术文件、国家及行业相关标准、规范等。3.3施工质量：符合国家及行业相关质量标准。3.4施工工期：自合同签订之日起____个工作日内完成。四、合同价款及支付方式4.1合同价款：人民币____元整（大写：____元整）。4.2支付方式：（1）合同签订后____个工作日内，甲方支付合同价款的____%作为预付款；（2）设计完成后，甲方支付合同价款的____%作为设计款；（3）施工完成后，甲方支付合同价款的____%作为进度款；（4）项目验收合格后，甲方支付合同价款的____%作为尾款。五、违约责任5.1甲方违约责任：（1）甲方未按时支付款项，应向乙方支付____%的违约金；（2）甲方未按约定提供资料，导致乙方无法按时完成设计或施工，甲方应承担相应责任。5.2乙方违约责任：（1）乙方未按时完成设计或施工，应向甲方支付____%的违约金；（2）乙方施工质量不符合约定，应承担返工、维修等责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交_________________________仲裁委员会仲裁。七、其他7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（建设单位）：_________________________乙方（施工单位）：_________________________签订日期：_________________________第二部分：设计图纸及技术文件一、设计图纸（1）系统原理图；（2）设备布置图；（3）管道布置图；（4）电气布线图；（5）设备清单；（6）施工图等。1.2设计图纸应符合国家及行业相关标准、规范。二、技术文件（1）设备选型依据；（2）系统设计说明；（3）施工技术要求；（4）调试方案等。2.2技术文件应符合国家及行业相关标准、规范。第三部分：施工图纸及技术文件一、施工图纸（1）设备布置图；（2）管道布置图；（3）电气布线图；（4）施工详图等。1.2施工图纸应符合国家及行业相关标准、规范。二、技术文件（1）施工方案；（2）施工组织设计；（3）施工技术要求；（4）安全文明施工措施等。2.2技术文件应符合国家及行业相关标准、规范。第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的概念及范围.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方同意引入的，为本合同目的提供专业服务、咨询、监理、检测、验收等服务的独立法人或其他组织。（1）项目监理：对设计、施工过程进行监督，确保项目按合同约定进行。（2）技术咨询：提供专业意见，协助解决技术难题。（3）检测验收：对设计、施工成果进行检测，确保符合相关标准。（4）其他经甲乙双方约定的服务。二、第三方介入的引入及程序.3第三方介入的引入需经甲乙双方协商一致，并签订补充协议。.4引入第三方介入的程序如下：（1）甲乙双方共同确定第三方介入的需求及范围；（2）甲乙双方对第三方进行资质审查，确保其具备相应的专业能力和信誉；（3）甲乙双方与第三方签订补充协议，明确双方的权利义务；（4）第三方介入本合同相关服务。三、第三方的责任及权利.5第三方的责任：（1）第三方应按照补充协议的约定，履行相应的服务职责；（2）第三方应保证其提供的服务符合国家及行业相关标准、规范；（3）第三方应对其提供的服务质量承担责任。.6第三方的权利：（1）第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件；（2）第三方有权对甲乙双方的行为进行监督；（3）第三方有权要求甲乙双方支付相应的服务费用。四、第三方的责任限额.7第三方的责任限额：（1）第三方在本合同项下的责任，不得超过其签订补充协议时约定的责任限额；（2）如第三方在履行服务过程中发生违约行为，甲乙双方有权要求第三方承担相应的违约责任；（3）第三方在履行服务过程中，如因不可抗力导致其无法履行或履行不力，不承担违约责任。五、第三方与其他各方的划分说明.8第三方与其他各方的划分说明：（1）第三方与甲方、乙方之间的关系，由补充协议约定；（2）第三方在履行服务过程中，应遵循甲乙双方的要求，不得损害甲乙双方的合法权益；（3）第三方在履行服务过程中，如与甲乙双方发生争议，应通过协商解决；协商不成的，可提交_________________________仲裁委员会仲裁。.9第三方在履行服务过程中，如需与甲方、乙方以外的其他单位或个人进行合作，应事先取得甲乙双方的同意。六、第三方介入的终止.10第三方介入的终止：（1）如第三方在履行服务过程中，出现严重违约行为，甲乙双方有权终止其介入；（2）如第三方在履行服务过程中，因自身原因无法继续履行，甲乙双方有权终止其介入；（3）如甲乙双方协商一致，可终止第三方介入。.11第三方介入终止后，甲乙双方应按照补充协议的约定，处理相关事宜。七、其他.12本附加条款为2025年度数据中心冷却系统设计施工合同的补充，与本合同具有同等法律效力。.13本附加条款未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。.14本附加条款一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：.1设计图纸及技术文件：（1）系统原理图：详细展示冷却系统的整体设计及工作原理。（2）设备布置图：标注设备位置、尺寸及相互关系。（3）管道布置图：标注管道走向、尺寸及连接方式。（4）电气布线图：标注电气线路走向、规格及连接方式。（5）设备清单：详细列出设备名称、型号、规格、数量等。（6）施工图：详细展示施工过程中的各个细节。（7）设计说明：对设计图纸及技术文件进行解释说明。.2施工图纸及技术文件：（1）设备布置图：与设计图纸中的设备布置图一致。（2）管道布置图：与设计图纸中的管道布置图一致。（3）电气布线图：与设计图纸中的电气布线图一致。（4）施工详图：详细展示施工过程中的各个细节。（5）施工方案：对施工过程进行详细规划。（6）施工组织设计：对施工过程中的组织架构、人员安排等进行说明。（7）施工技术要求：对施工过程中的技术要求进行详细说明。.3第三方介入相关文件：（1）第三方资质证明：证明第三方具备相应资质。（2）第三方服务协议：明确第三方介入的具体内容、权利义务等。（3）第三方验收报告：对第三方提供的服务进行验收。.4其他：（1）合同签订证明：证明合同签订的时间、地点等。（2）付款凭证：证明款项支付的凭证。（3）验收报告：证明项目验收合格的报告。说明二：违约行为及责任认定：.1设计违约行为及责任认定：（1）设计图纸不符合标准：乙方应承担返工、维修等责任。（2）设计进度延误：乙方应向甲方支付____%的违约金。（3）设计质量不合格：乙方应承担返工、维修等责任。.2施工违约行为及责任认定：（1）施工进度延误：乙方应向甲方支付____%的违约金。（2）施工质量不合格：乙方应承担返工、维修等责任。（3）施工过程中发生安全事故：乙方应承担相应责任。.3第三方违约行为及责任认定：（1）第三方未按时完成服务：第三方应向甲方支付____%的违约金。（2）第三方服务质量不合格：第三方应承担相应责任。（3）第三方泄露甲方商业秘密：第三方应承担相应责任。.4其他违