农村公园建设工程施工合同

第第页合同编号:________农村公园建设工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码5/NUMPAGES总页数5一、主体与目的本合同主体为甲方（以下简称“发包方”）：×××村村民委员会，乙方（以下简称“承包方”）：×××建设工程有限公司。双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，就甲方农村公园建设工程施工事宜，达成以下合同目的：1.乙方按照甲方的工程图纸、施工要求及国家相关标准，负责农村公园建设工程的施工，确保工程质量和安全；2.甲方负责施工场地、工程图纸及相关手续，并按照合同约定支付工程款项；3.通过双方合作，确保农村公园建设工程按时完成，达到甲方预期的使用功能，提升农村居民生活品质。本合同旨在明确双方在农村公园建设工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程的顺利进行，实现合同目的。二、价格、支付方式1.合同价格双方经协商一致，农村公园建设工程的合同总价为人民币（大写）：×××元整（小写）：￥×××元。该价格包括但不限于工程材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润、税金、保险等与工程相关的全部费用。2.支付方式本合同工程款支付采用分期支付方式，具体如下：（1）预付款：甲方在合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价款的20%作为预付款，即￥×××元；（2）进度款：乙方完成工程进度20%、50%、80%时，甲方分别支付相应阶段工程进度款的30%、30%、20%，分别为￥×××元、￥×××元、￥×××元；（3）验收款：工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价款的95%，即￥×××元；（4）质量保证金：剩余5%的合同总价款作为质量保证金，待工程保修期满，无质量问题或乙方已履行完毕保修义务后，甲方支付给乙方。若甲方未按约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，待甲方支付款项后再继续施工。同时，甲方应按逾期付款金额的千分之五每日向乙方支付逾期付款违约金。若乙方未按约定完成工程，甲方有权从应付工程款中扣除相应金额作为违约金。双方应严格按照本合同约定的价格和支付方式进行合作，确保工程顺利进行。三、质量保证、服务、履行与变更1.质量保证乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保农村公园建设工程质量。工程完成后，乙方应向甲方完整的质量保证资料，包括但不限于施工记录、验收报告、材料合格证等。工程保修期为工程竣工验收合格之日起两年，期间乙方应承担因施工原因导致的质量问题修复义务。2.服务乙方在施工过程中及工程保修期内，应全面的技术咨询和服务，确保甲方在使用过程中能够得到及时的技术支持。乙方应建立完善的服务体系，对甲方的投诉和需求给予积极响应。3.履行（1）乙方应按合同约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任；（2）甲方应按合同约定及时支付工程款项，如因甲方原因导致工程延期或中断，甲方应承担相应的违约责任；（3）双方应密切配合，确保工程顺利进行，共同解决施工过程中出现的问题。4.变更在合同履行过程中，如遇不可抗力因素或甲方变更需求，双方应协商一致，签订书面变更协议。变更协议内容包括但不限于工程范围、工程量、合同价格、工期等。变更协议经双方签字盖章后生效，作为本合同附件。双方应严格按照本合同约定的质量保证、服务、履行与变更条款执行，确保农村公园建设工程的顺利完成，实现合同目的。如有违反，违约方应承担相应的法律责任。四、保密条款、争议解决1.保密条款双方在签订和履行本合同过程中，可能获得对方的商业秘密、技术秘密和经营信息等非公开信息。双方同意：（1）对在合同执行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密和经营信息等非公开信息予以严格保密；（2）未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露或披露上述信息；（3）保密义务不因合同终止或解除而终止，持续有效至相关信息被公开或不再具有保密价值。2.争议解决双方因履行本合同而产生的争议，应首先通过友好协商解决。若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。（1）诉讼：双方同意，本合同签订地人民法院为双方争议解决的唯一管辖法院；（2）仲裁：双方也可以选择将争议提交×××仲裁委员会进行仲裁，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方具有法律约束力。双方应严格遵守本合同的保密条款，确保对方商业秘密、技术秘密和经营信息的安全。在发生争议时，双方应遵循约定的争议解决方式，友好解决问题，维护双方合法权益。五、其他条款、合同签署1.其他条款（1）本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；（2）本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；（3）双方应遵守国家相关法律法规，不得进行违法违规行为，如有违反，应承担相应的法律责任；（4）本合同签订后，甲乙双方应按照合同约定全面履行各自的权利和义务，确保工程顺利进行；（5）除不可抗力因素外，双方不得单方面解除合同，否则应承担相应的违约责任。2.合同签署甲乙双方于本合同文首标明的签订日期在合同签订地完成合同签署手续，签署后的合同立即生效。双方指定以下人员作为代表进行合同签署：甲方（发包方）：×××村村民委员会授权代表：_______职务：_______联系电话：_______乙方（承包方）：×××建设