农村灾后重建工程施工合同

第第页合同编号:________农村灾后重建工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码6/NUMPAGES总页数6一、主体与目的本合同名为“农村灾后重建工程施工合同”，由以下双方于中华人民共和国法律框架内，遵循平等、自愿、公平、诚实守信原则，签订如下：甲方（以下简称“甲方”）：指受灾害影响需进行重建的农村集体经济组织或村民委员会，具有独立法人资格。乙方（以下简称“乙方”）：指具备相应资质，有能力承担农村灾后重建工程施工的企业，具有独立法人资格。本合同目的在于明确双方在农村灾后重建工程中的权利、义务和责任，确保灾后重建工程按照规定的时间、质量、标准顺利进行，以恢复受灾农村的正常生活生产秩序，提高农村居民生活品质。双方通过本合同的签订，共同致力于为受灾农村合格的住宅及公共设施，助力灾区重建家园。二、价格、支付方式1.合同价格：双方经协商，确定本农村灾后重建工程的合同总价为人民币【】元整（大写：【】元整）。此价格包含乙方完成本合同项下工程的设计、施工、材料、设备、劳务、管理、税费、利润等一切费用。2.支付方式：a)工程预付款：甲方在合同签订后7日内，向乙方支付合同总价的30%作为预付款，即人民币【】元整（大写：【】元整）。乙方收到预付款后开始组织施工。b)进度付款：乙方按照工程实际进度，每完成合同约定的一定比例工程量，甲方按以下比例支付进度款：-完成工程量的20%时，支付合同总价的20%；-完成工程量的50%时，支付合同总价的30%；-完成工程量的80%时，支付合同总价的20%。c)竣工结算款：工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的95%，即人民币【】元整（大写：【】元整）。剩余5%作为质量保证金，质保期一年，自工程竣工验收合格之日起计算。d)质量保证金：质保期满且无质量问题，甲方在7日内向乙方支付剩余的5%质量保证金，即人民币【】元整（大写：【】元整）。三、质量保证、服务、履行与变更1.质量保证：a)乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、行业标准、设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量符合规定标准。b)乙方对施工过程中使用的材料、设备等，应保证其质量合格，并产品合格证明、质保书等文件。c)工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的工程技术资料、施工记录、验收报告等技术文件。d)乙方对工程实行保修期制度，质保期为工程竣工验收合格之日起一年。2.服务：a)乙方应向甲方施工过程中的必要咨询服务，及时解决甲方提出的合理要求。b)乙方负责工程竣工后的使用培训，确保甲方及相关人员能够正常使用和维护工程设施。3.履行：a)甲方应按合同约定及时支付合同款项，为乙方施工所需的现场条件，确保施工顺利进行。b)乙方应按照合同约定的工期、质量完成工程，确保工程按时交付甲方使用。4.变更：a)若因不可抗力等客观原因导致工程需要变更，双方应协商解决，并根据实际情况签订补充协议。b)任何一方提出合同变更要求，需经双方协商一致，签订书面变更协议。合同变更不得影响工程质量和进度。c)合同变更导致合同价格、工期等发生变化的，双方应按照变更协议的约定执行。四、保密条款、争议解决1.保密条款：a)双方在合同谈判、签订及履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息，应予以严格保密。b)保密信息包括但不限于工程设计图纸、施工方案、成本报价、管理方法、客户资料等。c)保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕后【】年止。d)任何一方违反保密义务，导致对方损失或第三方获利的，应承担相应的法律责任。2.争议解决：a)双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。b)若协商不成，双方同意将争议提交至工程所在地的人民法院诉讼解决。c)在争议解决期间，除争议事项外，双方仍应继续履行合同其他条款。d)争议解决过程中产生的诉讼费、律师费、鉴定费等费用，根据法院判决或仲裁裁决由败诉方承担。本保密条款及争议解决条款作为合同的组成部分，对双方具有法律约束力。双方应严格遵守，确保合同顺利履行，维护双方合法权益。五、其他条款、合同签署1.其他条款：a)本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。b)本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。c)本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同履行完毕或双方协商解除合同之日止。d)双方应按照国家相关法律法规的规定，办理合同备案等手续。e)本合同项下的任何权利、义务不得转让，除非得到对方书面同意。2.合同签署：a)本合同由甲乙双方授权代表签署，签署日期为【年】【月】【日】。b)签署后的合同文本由甲乙双方各保