2025年度分布式光伏项目居间代理服务合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度分布式光伏项目居间代理服务合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：第一条合同双方一、甲方（委托方）：名称：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______二、乙方（居间代理方）：名称：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______第二条项目背景第三条服务内容1.负责协助甲方进行光伏项目的前期策划、方案设计、设备选型、招投标等工作；2.负责协调光伏项目相关政府部门、企事业单位、施工单位、设备供应商等各方关系，确保项目顺利实施；3.负责协助甲方进行光伏项目的施工、调试、验收等工作；4.负责协助甲方进行光伏项目的运维管理，确保项目长期稳定运行。二、乙方在提供居间代理服务过程中，应严格遵守国家法律法规、行业规范和甲方要求，确保项目质量和进度。第四条服务期限本合同服务期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。第五条服务费用及支付方式一、本合同服务费用总额为_______元整（大写：_______元整）。二、支付方式：1.乙方在合同签订后_______日内，向甲方提交居间代理服务费用总额的_______%作为预付款，金额为_______元整（大写：_______元整）。2.甲方在光伏项目完成验收合格后_______日内，向乙方支付居间代理服务费用总额的_______%作为进度款，金额为_______元整（大写：_______元整）。3.甲方在光伏项目投入运营后_______个月内，向乙方支付居间代理服务费用总额的_______%作为运维管理费，金额为_______元整（大写：_______元整）。4.甲方在合同服务期限届满后_______日内，向乙方支付居间代理服务费用总额的_______%作为尾款，金额为_______元整（大写：_______元整）。第六条违约责任一、甲方违约责任：1.甲方未按约定支付服务费用的，应向乙方支付_______%的违约金；2.甲方未按约定提供项目资料的，应向乙方支付_______%的违约金；3.甲方违反本合同约定，给乙方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。二、乙方违约责任：1.乙方未按约定提供居间代理服务的，应向甲方支付_______%的违约金；2.乙方违反本合同约定，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第七条争议解决一、本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。二、在诉讼过程中，双方应继续履行本合同，除非人民法院判决或仲裁机构裁决停止履行。第八条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.项目设计单位；2.项目施工单位；3.项目设备供应商；4.项目融资机构；5.项目监理单位；6.项目咨询机构；7.项目运维单位；8.其他为光伏项目提供相关服务的机构或个人。二、第三方介入原则1.第三方介入需经甲方同意，并签订相应的合作协议或合同。2.第三方介入应遵循公平、公正、公开的原则，不得损害甲方、乙方的合法权益。3.第三方介入应确保光伏项目的质量和进度，符合国家相关法律法规和行业标准。三、第三方责任界定1.第三方在履行其职责过程中，应严格遵守国家法律法规、行业规范和本合同约定。2.第三方因自身原因导致光伏项目出现质量问题或延误进度，应承担相应的责任。3.第三方在履行职责过程中，如因不可抗力导致光伏项目出现质量问题或延误进度，应及时通知甲方和乙方，并采取必要的补救措施。四、第三方责任限额1.第三方在本合同项下的责任限额，应根据其合作协议或合同中的约定执行。2.如第三方合作协议或合同中未约定责任限额，则第三方在本合同项下的责任限额为：因第三方原因导致光伏项目出现质量问题或延误进度，甲方和乙方可要求第三方赔偿的金额不超过光伏项目总投资额的_______%。3.第三方责任限额不包括因不可抗力导致的光伏项目损失。五、第三方与其他各方的责任划分1.甲方与乙方对本合同项下的光伏项目承担连带责任，但甲方和乙方应各自承担因第三方原因导致的损失。2.乙方对第三方的选择、监督和管理负有责任，但乙方对第三方在履行职责过程中的行为不承担责任。3.第三方对光伏项目的质量、进度和安全负有直接责任，但第三方对因甲方或乙方原因导致的损失不承担责任。4.如第三方在履行职责过程中，因甲方或乙方提供的信息不准确、不完整或存在误导，导致第三方损失，甲方和乙方应承担相应的责任。六、第三方变更及退出1.如需变更第三方，甲方应提前_______日通知乙方，并经乙方同意。2.第三方退出光伏项目，应提前_______日通知甲方和乙方，并办理相关手续。七、保密条款1.甲方、乙方和第三方对本合同及其履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。2.保密期限自本合同签订之日起至合同终止后_______年止。3.如违反保密义务，应承担相应的法律责任。八、其他1.本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。3.本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：_______年_______月_______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目可行性研究报告详细要求：报告应详细分析光伏项目的可行性，包括技术可行性、经济可行性、环境可行性等，并附有相关数据、图表和结论。说明：此报告作为项目决策的重要依据，乙方需在合同签订后_______日内提交给甲方。2.光伏项目设计方案详细要求：设计应满足甲方要求，包括光伏组件选型、系统配置、电气设计、结构设计等，并附有详细的工程图纸和技术说明。说明：设计方案是项目施工和设备采购的依据，乙方需在合同签订后_______日内提交给甲方。3.招投标文件详细要求：文件应包括招标公告、招标文件、投标须知、评标标准等，确保招标过程的公开、公平、公正。说明：乙方需协助甲方完成招标工作，并在招标过程中提供必要的协助和咨询。4.施工合同详细要求：合同应明确施工单位的权利和义务，包括施工范围、施工质量、施工进度、工程款支付等。说明：乙方需协助甲方与施工单位签订施工合同，并监督施工过程。5.设备采购合同详细要求：合同应明确设备供应商的权利和义务，包括设备质量、交付时间、售后服务等。说明：乙方需协助甲方与设备供应商签订采购合同，并监督设备交付和安装过程。6.项目验收报告详细要求：报告应详细记录项目验收过程，包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明：乙方需协助甲方完成项目验收工作，并在验收合格后提交验收报告。7.项目运维手册详细要求：手册应包含光伏项目的日常运维流程、应急预案、设备维护保养等。说明：乙方需协助甲方制定项目运维手册，并确保项目长期稳定运行。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按约定支付服务费用。责任认定标准：甲方未按约定支付服务费用的，应向乙方支付_______%的违约金。示例说明：甲方应于_______日前支付第一笔服务费用，但甲方未按时支付，则应向乙方支付_______元整的违约金。2.违约行为：乙方未按约定提供居间代理服务。责任认定标准：乙方未按约定提供居间代理服务的，应向甲方支付_______%的违约金。示例说明：乙方应在合同签订后_______日内完成项目设计方案，但乙方未按时完成，则应向甲方支付_______元整的违约金。3.违约行为：第三方未按约定履行其职责。责任认定标准：第三方未按约定履行其职责的，应承担相应的责任，具体责任由双方协商确定。示例说明：若第三方在项目施工过程中出现质量问题，则第三方应承担修复责任，并赔偿由此给甲方和乙方造成的损失。4.违约行为：甲方未按约定提供项目资料。责任认定标准：甲方未按约定提供项目资料的，应向乙方支付_______%的违约金。示例说明：甲方应在合同签订后_______日内提供项目相关资料，但甲方未按时提供，则应向乙方支付_______元整的违约金。5.违约行为：甲方违反保密义务。责任认定标准：甲方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。示例说明：甲方泄露乙方商业秘密，则甲