2025年度数据中心工程款结算及网络安全保障合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度数据中心工程款结算及网络安全保障合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：____________________地址：______________________________法定代表人：________________________联系电话：__________________________乙方（施工单位）：____________________地址：______________________________法定代表人：________________________联系电话：__________________________一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程合同造价：_________________5.工程建设工期：__________________二、工程款结算1.乙方按照甲方提供的工程量清单，按照合同约定的结算方式，在工程进度达到约定节点后，向甲方提交工程款结算申请。2.甲方应在收到乙方提交的工程款结算申请后，在约定的期限内对结算申请进行审核，并支付相应的工程款。3.工程款支付方式：_________________4.工程款支付期限：_________________5.工程款支付条件：_________________三、网络安全保障1.乙方在施工过程中，应确保数据中心网络安全，遵守国家相关法律法规和行业标准。a.网络安全管理制度；b.网络安全设备配置；c.网络安全防护措施；d.网络安全事件应急处理。3.甲方有权对乙方网络安全保障工作进行监督检查，乙方应予以配合。4.乙方在施工过程中，如因网络安全问题导致甲方数据丢失、泄露等，乙方应承担相应的法律责任。四、违约责任1.乙方未按合同约定完成工程建设的，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.甲方未按合同约定支付工程款的，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.乙方在施工过程中，如因网络安全问题导致甲方数据丢失、泄露等，乙方应承担相应的法律责任。五、争议解决1.本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交__________________仲裁委员会仲裁。2.仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。六、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（建设单位）：____________________地址：______________________________法定代表人：________________________联系电话：__________________________乙方（施工单位）：____________________地址：______________________________法定代表人：________________________联系电话：__________________________附件：1.工程量清单2.网络安全保障方案第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.本合同中所述的“第三方”是指除甲方和乙方之外的，为履行本合同提供专业服务、咨询、监理、检验、鉴定等服务的自然人、法人或其他组织。2.第三方应具备相应的资质和条件，能够独立承担法律责任。二、第三方介入的范围a.工程款结算的审核与监督；b.网络安全保障方案的制定与实施；c.工程质量的检验与鉴定；d.争议解决过程中的调解与仲裁。三、第三方的责任1.第三方应按照本合同约定和委托协议的约定，履行其职责，确保其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。2.第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲方或乙方权益受损的，应承担相应的法律责任。四、第三方的权利1.第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和协助，以完成其委托的任务。2.第三方有权根据委托协议的约定，收取相应的服务费用。五、第三方的责任限额1.第三方的责任限额应根据其委托协议的约定确定，但不得超过本合同约定的工程款结算总额的10%。2.若第三方责任超过责任限额，超出部分由第三方自行承担。六、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方、乙方之间的关系为委托代理关系，第三方在履行职责过程中，其行为视为甲方或乙方的行为。2.第三方在履行职责过程中，如需与甲方或乙方进行沟通，应通过甲方或乙方指定的联系人进行。3.第三方在履行职责过程中，如需与工程其他参与方（如供应商、分包商等）进行沟通，应遵守相关法律法规和行业标准。七、第三方介入的程序2.委托第三方介入前，甲方或乙方应与第三方签订委托协议，明确双方的权利义务。a.委托事项；b.委托期限；c.委托费用；d.第三方的责任限额；e.双方的违约责任；f.争议解决方式。八、第三方介入的费用1.第三方介入的费用由甲方和乙方按照委托协议的约定承担。a.咨询费；b.监理费；c.检验费；d.鉴定费；e.其他合理费用。九、第三方介入的期限1.第三方介入的期限根据委托协议的约定确定，但不得超过本合同约定的工程建设工期。2.第三方介入的期限届满，甲方和乙方应根据委托协议的约定，对第三方的服务进行评价。十、第三方介入的终止1.甲方或乙方有权根据委托协议的约定，终止第三方的介入。2.第三方介入终止后，甲方和乙方应根据委托协议的约定，对第三方的服务进行结算。本部分内容为2025年度数据中心工程款结算及网络安全保障合同第三方介入后的修正条款，与合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：包括工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等，以及相关的工程变更记录。说明：工程量清单是工程款结算的基础，应详细、准确地反映工程实际情况。2.附件二：工程图纸及技术文件详细要求：包括工程项目的平面图、立面图、剖面图、设备清单、技术参数等。说明：工程图纸及技术文件是工程建设的依据，应确保其准确性和完整性。3.附件三：合同履行进度表详细要求：包括工程项目的建设进度、节点时间、已完成工作量等。说明：合同履行进度表用于监控工程进度，确保工程按期完成。4.附件四：网络安全保障方案详细要求：包括网络安全管理制度、设备配置、防护措施、应急处理等。说明：网络安全保障方案是保障数据中心安全的重要文件，应确保其有效性和可行性。5.附件五：第三方介入委托协议详细要求：包括委托事项、期限、费用、责任限额、违约责任、争议解决方式等。说明：第三方介入委托协议是明确第三方职责和权利的文件，应确保其合法性和有效性。6.附件六：工程验收报告详细要求：包括工程项目的质量、安全、环保等方面的验收结果。说明：工程验收报告是工程竣工的证明文件，应确保其真实性和准确性。7.附件七：工程款结算清单详细要求：包括工程项目的名称、规格、数量、单价、总价、结算金额等。说明：工程款结算清单是工程款结算的依据，应详细、准确地反映结算情况。8.附件八：网络安全事件报告详细要求：包括网络安全事件的类型、时间、影响范围、处理措施等。说明：网络安全事件报告是网络安全事件处理的记录，应确保其完整性和及时性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成工程建设责任认定标准：根据工程进度、质量要求、工期要求等，乙方未按约定完成工程建设，导致工程延误或质量不达标。示例说明：乙方未按合同约定在规定工期内完成工程，导致工期延误一个月，甲方有权要求乙方支付违约金，并承担相应的经济损失。2.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款责任认定标准：甲方未按合同约定的时间支付工程款，导致乙方资金周转困难。示例说明：甲方未按合同约定在工程款结算后30日内支付工程款，导致乙方遭受经济损失，甲方应支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。3.违约行为：第三方未按委托协议履行职责责任认定标准：第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲方或乙方权益受损。示例说明：第三方在工程款结算审核过程中，因失误导致结算金额错误，甲方或乙方有权要求第三方承担相应的责任。4.违约行为：网络安全事件发生责任认定标准：因乙方原因导致网络