2025年度数据中心建筑工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度数据中心建筑工程施工合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______鉴于甲方需要建设数据中心建筑工程，乙方愿意按照甲方的要求进行施工，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程规模：_______4.工程内容：_______5.工程总投资：_______6.工程建设周期：_______二、工程承包范围1.乙方负责本工程的施工，包括但不限于地基基础、主体结构、装饰装修、安装工程等。2.乙方负责按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工组织设计进行施工。3.乙方负责施工现场的安全、文明施工，确保施工质量符合国家相关标准和规范。4.乙方负责办理施工许可证、安全许可证等相关手续。三、工程进度与质量1.乙方应按照合同约定的工期完成工程，确保工程按时交付。2.乙方应确保工程质量符合国家相关标准和规范，并承担因施工质量引起的责任。3.乙方应按照甲方要求进行工程验收，并配合甲方进行工程质量评定。四、工程费用1.工程费用总额为：_______2.工程费用支付方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的_____%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定节点时，甲方支付合同总价款的_____%；（3）工程完工验收合格后，甲方支付合同总价款的_____%；（4）保修期满后，甲方支付合同总价款的_____%。3.乙方应按照国家有关税收政策，依法缴纳相关税费。五、工程变更与索赔1.在工程实施过程中，如因设计变更、地质条件变化等原因导致工程量增加或减少，双方应协商确定变更后的工程量和费用。2.乙方因不可抗力因素导致工程进度延误，甲方应给予合理的工期顺延。3.乙方因不可抗力因素导致工程损失，甲方应给予合理的赔偿。六、违约责任1.甲方未按时支付工程款，应向乙方支付_____%的违约金。2.乙方未按时完成工程，应向甲方支付_____%的违约金。3.乙方施工质量不符合约定，应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入概述1.第三方定义在本合同中，第三方是指除甲方和乙方之外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于设计单位、监理单位、咨询机构、材料供应商、设备供应商、保险公司、仲裁机构等。2.第三方介入范围（1）甲方或乙方根据合同约定或法律规定委托第三方提供设计、监理、咨询等服务；（2）甲方或乙方根据合同约定或法律规定与第三方合作进行材料供应、设备供应等；（3）第三方作为仲裁机构介入合同争议的解决；（4）第三方作为保险公司提供工程保险等。二、第三方责任限额1.第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行本合同过程中因自身原因造成甲方或乙方损失，依法应当承担的责任限额。2.第三方责任限额约定（1）第三方在履行本合同过程中，如因自身原因造成甲方或乙方损失，应按照国家有关法律法规和合同约定承担相应的责任。（2）第三方责任限额的具体数额由甲乙双方在合同中约定，并在合同中明确列出。（3）如无特别约定，第三方责任限额不超过本合同总价的_____%。三、第三方责任划分1.第三方责任划分原则第三方责任划分应遵循公平、合理、合法的原则，由甲乙双方共同协商确定。2.第三方责任划分内容（1）设计单位责任：设计单位应按照甲方要求提供符合国家标准、规范的设计图纸，并对设计质量承担责任。（2）监理单位责任：监理单位应按照合同约定，对工程施工进行全过程监理，确保施工质量符合国家标准、规范。（3）咨询机构责任：咨询机构应根据甲方要求，提供专业咨询服务，并对咨询成果承担责任。（4）材料供应商、设备供应商责任：材料供应商、设备供应商应保证其供应的产品质量，并对因产品质量问题造成的损失承担责任。（5）保险公司责任：保险公司应根据保险合同约定，在保险责任范围内承担相应的赔偿责任。四、第三方介入的额外条款及说明1.乙方在与第三方合作前，应向甲方报送合作意向书，经甲方同意后方可进行合作。2.第三方介入的合同文本应由甲乙双方共同审核，并在合同中明确各方的权利、义务和责任。3.甲方、乙方和第三方应在合同中明确约定第三方的责任范围、责任限额、违约责任等内容。4.甲方、乙方和第三方应按照国家有关法律法规和合同约定，及时解决因第三方介入而产生的争议。5.甲方、乙方和第三方应在合同中明确约定第三方的资质要求，确保第三方具备相应的资质和业务能力。6.甲方、乙方和第三方应在合同中明确约定第三方的保密义务，保护项目信息的安全。7.甲方、乙方和第三方应在合同中明确约定第三方的知识产权归属，避免知识产权纠纷。五、第三方介入的管理与监督1.甲方、乙方和第三方应共同设立项目管理机构，负责对第三方介入的工程进行统一管理。2.项目管理机构应定期召开会议，讨论项目进展情况，协调解决问题。3.项目管理机构应监督第三方履行合同义务，确保工程质量和进度。4.项目管理机构应定期对第三方的工作进行评估，对存在的问题提出整改意见。六、合同终止与解除1.如因第三方介入原因导致合同无法履行，甲乙双方可协商解除合同。2.合同解除后，甲方、乙方和第三方应按照国家有关法律法规和合同约定，妥善处理合同终止后的善后事宜。3.第三方介入的合同终止或解除，不影响甲乙双方在主合同中的权利义务。七、附则1.本合同修正条款为2025年度数据中心建筑工程施工合同的重要组成部分，与主合同具有同等法律效力。2.本合同修正条款的修改和补充，应由甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。3.本合同修正条款的解释权归甲方和乙方共同所有。甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________签订日期：_______年_______月_______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸及技术规范要求：施工图纸应详细、准确，符合国家相关标准和规范。说明：施工图纸及技术规范是施工过程中的重要依据，乙方应严格按照图纸及技术规范进行施工。2.附件二：工程量清单要求：工程量清单应详细列明工程项目的数量、单价、总价等。说明：工程量清单是工程费用结算的依据，甲乙双方应共同确认工程量清单的准确性。3.附件三：施工组织设计要求：施工组织设计应包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，乙方应确保施工组织设计的合理性和可行性。4.附件四：工程进度款支付计划要求：支付计划应明确每个进度节点的支付金额、支付时间等。说明：支付计划是工程款支付的依据，甲乙双方应按照计划执行。5.附件五：工程质量保证书要求：保证书应承诺工程质量符合国家相关标准和规范。说明：工程质量保证书是乙方对工程质量负责的承诺，甲方应予以审查。6.附件六：安全文明施工承诺书要求：承诺书应承诺施工现场的安全文明施工。说明：安全文明施工承诺书是乙方对施工现场管理负责的承诺，甲方应予以审查。7.附件七：工程验收报告要求：验收报告应详细记录工程验收情况，包括验收时间、验收结果等。说明：工程验收报告是工程验收的重要文件，甲乙双方应共同确认验收报告的真实性。8.附件八：合同变更协议要求：变更协议应详细记录合同变更的内容、原因、时间等。说明：合同变更协议是合同变更的正式文件，甲乙双方应共同签署。9.附件九：争议解决协议要求：协议应明确争议解决的方式、时间、地点等。说明：争议解决协议是解决合同争议的依据，甲乙双方应共同遵守。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按时完成工程责任认定标准：乙方未按时完成工程，延误工期，应向甲方支付_____%的违约金。示例说明：合同约定工期为6个月，乙方实际完成工期为8个月，则乙方应支付甲方合同总价款的_____%作为违约金。2.违约行为：乙方施工质量不符合约定责任认定标准：乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方进行修复，修复费用由乙方承担。示例说明：合同约定墙面平整度误差不超过3毫米，实际施工误差为5毫米，乙方应承担修复费用。3.违约行为：甲方未按时支付工程款责任认定标准：甲方未按时支付工程款，应向乙方支付_____%的违约金。示例说明：合同约定每月支付工程款的_____%，甲方未按时支付，则应向乙方支付相应比例的