2025工程承包合同范本

2025工程承包合同范本合同编号：甲方（发包方）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（承包方）：地址：法定代表人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方就工程的承包事宜，经友好协商一致，订立本合同，共同遵守。第一条工程概况工程名称：工程地点：工程规模：工程内容：包括但不限于（具体描述工程范围）。工程结构类型：质量标准：符合标准或规范（具体标准名称）。承包方式：（总承包/专业承包）。第二条承包范围甲方责任：负责办理工程建设所需的批准文件、许可证件及征地拆迁等前期工作；提供施工场地、水源、电源等必要条件；按时支付工程款；负责工程的协调与管理。乙方责任：按照合同约定，完成承包范围内的全部工程内容；确保施工质量符合约定标准，按时完成工程；负责施工期间的安全管理，遵守相关法律法规；编制施工组织设计，报甲方审批后实施。第三条工期开工日期：竣工日期：总工期：日历天。工期顺延：如因甲方原因（如设计变更、材料供应不及时等）导致工期延误，乙方有权要求顺延工期。延期责任：若乙方原因导致工期延误，每逾期一日，乙方应支付甲方违约金元。第四条工程质量质量标准：乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准施工，确保工程质量达到标准。质量验收：工程竣工后，由甲乙双方共同组织验收，验收标准为。质量保修：乙方对工程负有保修责任，保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。保修期间内，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方应无偿修复。第五条合同价款工程总造价：人民币元（大写：）。价款构成：包括（具体说明价款构成，如人工费、材料费等）。支付方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的%作为预付款；工程进度达到时，甲方支付合同总价的%；工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%；剩余%作为质量保证金，待保修期满后无质量问题一次性付清。调整机制：因设计变更、材料价格波动等原因，工程价款可进行调整，具体调整方式详见附件。第六条双方责任与义务甲方责任与义务按时提供施工图纸和技术文件；按时支付工程款；负责施工场地的协调与管理；及时审批乙方提交的施工组织设计和进度计划；配合乙方办理施工所需的相关手续。乙方责任与义务严格按照合同约定和施工规范进行施工；确保工程质量和施工安全，避免事故发生；按时提交施工组织设计和进度计划；负责施工现场的垃圾清运和环境保护；及时向甲方提交竣工验收申请和工程结算资料。第七条工程变更与索赔工程变更：因设计或甲方要求变更工程内容，双方应协商确定变更价款，并签订补充协议。索赔：因甲方原因导致乙方停工、窝工等，乙方有权向甲方索赔损失。乙方应在索赔事件发生后日内向甲方提交索赔报告，甲方应在日内审核并作出答复。第八条合同的转让未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务全部或部分转让给第三方。第九条违约责任甲方违约责任：拖欠工程款的，每逾期一日，按应付金额的‰支付违约金；因甲方原因导致乙方窝工、停工的，甲方应赔偿乙方由此造成的损失。乙方违约责任：未按约定工期完成工程的，每逾期一日，支付甲方违约金元；因乙方原因导致工程质量不符合约定标准的，乙方应修复至合格，修复费用由乙方承担；施工期间发生重大安全事故的，乙方承担全部责任并赔偿损失。第十条不可抗力不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等无法预见、不能避免且不能克服的客观情况。因不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商解除合同，不承担违约责任。因不可抗力造成的损失，由双方协商分担。第十一条争议解决本合同履行过程中发生争议的，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向仲裁委员会申请仲裁（或向人民法院提起诉讼）。争议解决期间，除有争议的部分外，本合同其他条款仍需履行。第十二条合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同终止条件：工程竣工验收合格并完成结算；保修期满且无质量问题。第十三条其他条款本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同附件包括，与本合同具有同等法律效力。本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：乙方（盖章）：