2025年度海上风电工程监理承包协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度海上风电工程监理承包协议本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（监理方）：________________________乙方（承包方）：________________________鉴于：1.甲方是一家专业从事海上风电工程监理的公司，具备相应的资质和经验。2.乙方是一家具备海上风电工程承包能力的企业，具备相应的资质和经验。3.甲方与乙方经友好协商，就2025年度海上风电工程监理承包事宜达成一致意见。为明确双方的权利、义务和责任，经双方协商一致，特订立本协议，以资共同遵守。一、监理范围1.甲方对乙方在2025年度内承担的海上风电工程进行全过程监理，包括但不限于工程设计、设备采购、施工安装、调试运行等环节。（1）对乙方工程设计进行审查，确保设计符合国家和行业相关标准、规范。（2）对乙方设备采购进行审查，确保设备质量、性能满足工程要求。（3）对乙方施工安装过程进行现场监理，确保施工质量、进度符合合同约定。（4）对乙方调试运行过程进行监理，确保工程安全、稳定运行。二、监理内容（1）审查乙方提交的设计文件，提出修改意见。（2）对乙方设备采购进行审核，提出设备质量、性能要求。（3）对乙方施工安装过程进行现场监理，提出整改意见。（4）对乙方调试运行过程进行监理，确保工程安全、稳定运行。2.甲方有权要求乙方提供相关资料，包括但不限于：（1）工程设计文件、设备采购合同、施工合同等。（2）施工进度计划、质量检验报告、设备检测报告等。（3）工程验收报告、调试运行报告等。三、监理费用1.本合同监理费用总额为人民币______元（大写：______元整）。2.监理费用按月支付，每月支付金额为人民币______元（大写：______元整）。3.甲方应在每月______日前将上月监理费用支付给乙方。四、监理期限1.本合同监理期限自______年______月______日至______年______月______日。五、双方权利义务1.甲方权利：（1）对乙方工程设计、设备采购、施工安装、调试运行等环节进行全过程监理。（2）对乙方违反合同约定、不符合国家和行业相关标准、规范的行为提出整改意见。（3）要求乙方提供相关资料，确保监理工作顺利进行。2.甲方义务：（1）按照合同约定，对乙方工程进行全过程监理。（2）确保监理工作的公正、客观、真实。（3）在监理过程中，对乙方提出的问题给予及时、合理的答复。3.乙方权利：（1）要求甲方按照合同约定，对工程进行全过程监理。（2）对甲方提出的整改意见提出异议，经协商一致后予以处理。（3）在监理过程中，对甲方提出的问题给予及时、合理的答复。4.乙方义务：（1）按照合同约定，配合甲方进行监理工作。（2）确保工程设计、设备采购、施工安装、调试运行等环节符合国家和行业相关标准、规范。（3）及时向甲方提供相关资料，确保监理工作顺利进行。六、违约责任1.甲方违反本合同约定，未按照合同约定进行监理工作的，应向乙方支付违约金，违约金为______元（大写：______元整）。2.乙方违反本合同约定，未按照合同约定进行工程建设的，应向甲方支付违约金，违约金为______元（大写：______元整）。3.双方在履行本合同过程中，如因不可抗力导致合同无法履行，经协商一致，可以解除本合同。七、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。甲方（监理方）：________________________乙方（承包方）：________________________签订日期：______年______月______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、咨询方、检测机构、保险公司、仲裁机构等。二、第三方介入情形1.中介方：在合同履行过程中，若甲乙双方需要引入中介方协助，中介方应具备相应的资质和经验，并经甲乙双方同意后介入。2.咨询方：在合同履行过程中，若甲乙双方需要引入咨询方提供专业意见，咨询方应具备相应的资质和经验，并经甲乙双方同意后介入。3.检测机构：在合同履行过程中，若甲乙双方需要对工程质量、设备性能等进行检测，可引入具备相应资质的检测机构进行检测。4.保险公司：在合同履行过程中，若甲乙双方需要购买保险，可引入保险公司进行保险业务。5.仲裁机构：在合同履行过程中，若甲乙双方发生争议，可引入仲裁机构进行仲裁。三、第三方责任限额1.第三方介入后，其责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。2.若第三方在合同履行过程中出现违约行为，其责任限额不超过合同约定。3.第三方责任限额包括但不限于：（1）因第三方原因导致工程延误的，第三方应承担相应的违约责任。（2）因第三方原因导致工程质量不合格的，第三方应承担相应的修复责任。（3）因第三方原因导致工程安全事故的，第三方应承担相应的赔偿责任。四、第三方责权利划分1.第三方权利：（1）根据合同约定，享有相应的权利。（2）在合同履行过程中，有权要求甲乙双方提供必要的协助。（3）在合同履行过程中，有权对甲乙双方的行为进行监督。2.第三方义务：（1）按照合同约定，履行相应的义务。（2）在合同履行过程中，应保证其提供的服务符合国家和行业相关标准、规范。（3）在合同履行过程中，应及时向甲乙双方反馈相关信息。3.第三方与其他各方的关系：（1）第三方与甲方、乙方之间的关系为合作关系，双方应本着诚信、公平、公正的原则共同履行合同。（2）第三方在合同履行过程中，应遵守国家法律法规和行业规范。（3）第三方在合同履行过程中，应尊重甲乙双方的合法权益。五、第三方介入协议1.甲乙双方应与第三方签订第三方介入协议，明确第三方介入的具体事项、责任限额、权利义务等。2.第三方介入协议作为本合同的补充协议，与本合同具有同等法律效力。3.第三方介入协议的签订、生效和履行，均应遵守国家法律法规和行业规范。六、第三方变更1.在合同履行过程中，若甲乙双方需要更换第三方，应提前通知对方，并经双方同意后更换。2.第三方变更后，原第三方与甲乙双方签订的第三方介入协议自动失效。3.新第三方介入后，应重新签订第三方介入协议，明确新第三方介入的具体事项、责任限额、权利义务等。七、争议解决1.第三方介入后，若甲乙双方与第三方发生争议，应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.第三方介入后的争议，也可引入仲裁机构进行仲裁。八、其他1.本合同附件中涉及第三方介入的相关条款，甲乙双方应严格按照本部分规定执行。2.本部分未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：监理合同书详细要求：本附件为甲乙双方签订的监理合同书，应包含合同双方的基本信息、监理范围、监理内容、监理费用、监理期限、双方权利义务、违约责任、争议解决等条款。附件说明：本附件为合同的主要组成部分，双方应在签订合同时共同签署。2.附件二：第三方介入协议详细要求：本附件为甲乙双方与第三方签订的介入协议，应包含第三方的基本信息、介入事项、责任限额、权利义务、争议解决等条款。附件说明：本附件为合同的重要补充，用于明确第三方在合同履行过程中的角色和责任。3.附件三：工程设计文件详细要求：本附件应包含乙方提交的设计文件，包括但不限于设计说明书、图纸、计算书等。附件说明：本附件为设计阶段的依据，甲方需对设计文件进行审查。4.附件四：设备采购合同详细要求：本附件为乙方与设备供应商签订的采购合同，应包含设备名称、规格、数量、价格、交货期限、验收标准等条款。附件说明：本附件为设备采购的依据，甲方需对采购合同进行审核。5.附件五：施工合同详细要求：本附件为乙方与施工单位签订的施工合同，应包含施工内容、施工期限、质量标准、验收标准、付款方式等条款。附件说明：本附件为施工阶段的依据，甲方需对施工合同进行监督。6.附件六：调试运行报告详细要求：本附件为乙方提交的调试运行报告，应包含调试过程、结果、存在的问题及改进措施等。附件说明：本附件为调试阶段的依据，甲方需对调试报告进行审核。8.附件八：相关法律法规和标准规范详细要求：本附件应包含与海上风电工程监理相关的法律法规和标准规范。附件说明：本附件为监理工作的依据，甲方需在监理过程中遵守。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方违约：未按照合同约定进行监理工作。提供虚假监理数据。（2）乙方违约：未按照合同约定进行工程建设。质量不合格。工期延误。未按合同约定支付监理费用。2.责任认定标准：（1）甲方违约：甲方未按照合同约定进行监理工作，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同监理费用的_____%。甲方提供虚假监理数据，乙方有权要求甲方承担相应的法律责任。（2）乙方违约：乙方未按照合同约定进行工程建设，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同监理费用的_____%。乙方质量不合格，甲方有权要求乙方进行修复，修