2025年度建筑工程施工合同纠纷处理合同模板二零二五年度

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度建筑工程施工合同纠纷处理合同模板二零二五年度本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（施工单位）：名称：____________________________地址：____________________________法定代表人：_______________________乙方（建设单位）：名称：____________________________地址：____________________________法定代表人：_______________________鉴于甲方接受乙方委托，承担2025年度建筑工程施工项目，双方经友好协商，就项目施工过程中的纠纷处理达成如下协议：一、合同概况1.项目名称：____________________________2.项目地点：____________________________3.项目内容：____________________________4.项目工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、纠纷处理原则1.双方应本着公平、公正、诚信的原则处理施工过程中的纠纷。2.纠纷处理过程中，双方应充分沟通，积极协商，寻求合理解决方案。三、纠纷处理程序1.发生纠纷后，双方应在第一时间内进行沟通，协商解决。2.若协商不成，双方可共同委托第三方调解机构进行调解。3.若调解不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。四、纠纷处理费用1.双方在纠纷处理过程中产生的费用，由责任方承担。2.若纠纷经调解或诉讼解决，产生的费用由败诉方承担。五、其他约定1.甲方在施工过程中，应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。2.乙方应按照合同约定，按时支付工程进度款。3.双方应共同遵守国家有关法律法规，确保项目顺利实施。4.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。六、违约责任1.甲方未按合同约定完成工程，或工程质量不合格，乙方有权要求甲方承担违约责任。2.乙方未按合同约定支付工程进度款，甲方有权要求乙方承担违约责任。3.双方在纠纷处理过程中，若故意拖延或恶意诉讼，应承担相应的法律责任。七、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、合同生效1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（施工单位）：（盖章）法定代表人（签字）：乙方（建设单位）：（盖章）法定代表人（签字）：____年__月__日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的概念在本合同中，第三方是指除甲乙双方之外的，根据本合同约定，参与纠纷处理过程的第三方调解机构、鉴定机构、仲裁机构等。二、第三方介入的适用范围1.在合同履行过程中，若甲乙双方发生纠纷，经协商无法达成一致意见时，可邀请第三方介入。2.第三方介入的纠纷类型包括但不限于工程质量纠纷、工期延误纠纷、工程款支付纠纷等。三、第三方介入的流程1.双方协商一致后，共同选定第三方介入。2.第三方根据双方提供的证据和事实，进行调解、鉴定或仲裁。3.第三方根据相关法律法规和合同约定，提出处理意见。四、第三方责任限额1.第三方在介入纠纷处理过程中，因自身原因导致处理结果错误的，应承担相应的法律责任。2.第三方的责任限额由双方在合同中约定，最高不超过合同总价的____%。五、第三方责权利1.权利：（1）第三方有权要求甲乙双方提供与纠纷相关的证据和资料。（2）第三方有权根据法律法规和合同约定，独立进行调解、鉴定或仲裁。（3）第三方有权要求甲乙双方履行处理意见。2.义务：（1）第三方应严格按照法律法规和合同约定，公正、公平地进行纠纷处理。（2）第三方应在约定的时间内完成纠纷处理工作。（3）第三方应保守甲乙双方的商业秘密。六、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方的关系：（1）第三方在纠纷处理过程中，应独立行使职权，不受甲方影响。（2）甲方应积极配合第三方工作，提供相关证据和资料。2.第三方与乙方的关系：（1）第三方在纠纷处理过程中，应独立行使职权，不受乙方影响。（2）乙方应积极配合第三方工作，提供相关证据和资料。3.第三方与甲乙双方的关系：（1）第三方在纠纷处理过程中，应公平、公正地对待甲乙双方。（2）第三方应尊重甲乙双方的合法权益。七、第三方介入的费用1.第三方介入的费用由甲乙双方协商确定，可根据第三方的工作量、专业程度等因素进行计算。2.第三方介入的费用由甲乙双方承担，具体承担比例由双方在合同中约定。八、第三方介入的终止1.若甲乙双方在第三方介入过程中达成一致意见，可终止第三方介入。2.若第三方在介入过程中发现无法继续履行职责，可终止介入，并告知甲乙双方。3.第三方介入终止后，甲乙双方应根据处理结果，继续履行合同义务。九、本合同中关于第三方介入的约定，如与法律法规相冲突，以法律法规为准。十、本合同中关于第三方介入的修正条款，作为本合同不可分割的一部分，与合同其他条款具有同等法律效力。甲方（施工单位）：（盖章）法定代表人（签字）：乙方（建设单位）：（盖章）法定代表人（签字）：____年__月__日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸及施工规范：详细要求：提供完整的设计图纸、施工规范及施工图说明书，确保施工过程中符合设计要求和质量标准。说明：设计图纸及施工规范是施工过程中的重要依据，需确保其准确性和完整性。2.工程量清单及预算书：详细要求：提供详细的工程量清单、预算书及相应的计算依据，确保工程款的合理性和准确性。说明：工程量清单及预算书是工程款支付的重要依据，需确保其准确性和合理性。3.施工进度计划：详细要求：提供详细的施工进度计划，包括各阶段施工内容、时间节点及责任人。说明：施工进度计划是确保工程按时完成的重要依据，需确保其合理性和可行性。4.工程质量检验报告：详细要求：提供各阶段工程质量检验报告，包括检验项目、检验结果及整改措施。说明：工程质量检验报告是确保工程质量的重要依据，需确保其真实性和有效性。5.工程款支付凭证：详细要求：提供工程款支付凭证，包括付款时间、金额及付款依据。说明：工程款支付凭证是确保工程款及时支付的重要依据，需确保其真实性和有效性。6.纠纷处理相关文件：详细要求：提供纠纷处理过程中产生的相关文件，包括协商记录、调解书、仲裁裁决书等。说明：纠纷处理相关文件是解决纠纷的重要依据，需确保其真实性和完整性。7.其他相关文件：详细要求：根据合同约定，提供其他相关文件，如合同变更协议、补充协议等。说明：其他相关文件是合同履行过程中的重要补充，需确保其真实性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：违约行为：未按合同约定完成工程，或工程质量不合格。责任认定：甲方应承担违约责任，赔偿乙方因违约造成的损失，包括但不限于工期延误、工程损失等。示例：甲方未按合同约定完成主体结构施工，导致工期延误3个月，甲方应赔偿乙方因工期延误造成的损失。2.乙方违约行为及责任认定：违约行为：未按合同约定支付工程进度款。责任认定：乙方应承担违约责任，支付甲方因违约造成的损失，包括但不限于逾期付款利息、违约金等。示例：乙方未按合同约定支付工程进度款，逾期付款30天，乙方应支付甲方逾期付款利息。3.第三方违约行为及责任认定：违约行为：第三