2025年度建筑工程施工合同保全与工期延误责任约定

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度建筑工程施工合同保全与工期延误责任约定本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：名称：_______地址：_______法定代表人：_______乙方（施工单位）：名称：_______地址：_______法定代表人：_______鉴于甲方拟在_______（项目名称）工程中，委托乙方进行施工，双方经友好协商，就施工合同保全与工期延误责任达成如下协议：一、施工合同保全1.乙方应按照国家有关法律法规和工程建设标准，确保施工质量、安全、文明施工，并按合同约定的时间、质量、造价完成施工任务。2.乙方在施工过程中，应严格执行合同约定，不得擅自改变设计、降低工程质量，不得擅自停工、拖延工期。3.乙方在施工过程中，如需变更设计、增加工程量、改变施工方法等，应经甲方同意，并签订补充协议。4.乙方应按合同约定，及时向甲方报送施工进度、质量、安全等资料，接受甲方监督检查。5.乙方应妥善保管施工现场，确保工程设施、设备、材料等不受损失。6.乙方应按照合同约定，承担工程质量保修责任，保修期为_______年。二、工期延误责任1.因乙方原因造成的工期延误，乙方应承担相应的责任，包括但不限于：（1）支付违约金：每延误一日，向甲方支付_______元违约金；（2）赔偿甲方损失：因工期延误给甲方造成的直接损失，乙方应予以赔偿；（3）承担其他责任：根据合同约定和实际情况，乙方应承担的其他责任。2.因不可抗力等原因造成的工期延误，经甲方确认后，工期延误时间不予计算在内。3.乙方应在工期延误发生后_______日内，向甲方报送书面说明，说明延误原因和预计恢复施工时间。4.甲方有权要求乙方在合理期限内恢复施工，乙方不得拒绝。三、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。3.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。甲方（建设单位）签字（或盖章）：_______乙方（施工单位）签字（或盖章）：_______签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的定义与范围1.本合同中所述的“第三方”是指除甲乙双方以外的，因合同履行需要介入合同关系的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、材料供应商、设备供应商、检测机构、咨询机构、仲裁机构等。2.第三方介入的范围包括但不限于提供专业服务、监督施工过程、进行质量检测、提供技术支持、解决争议等。二、第三方介入的条件与程序（1）甲方或乙方提出书面申请，说明介入的必要性及第三方的基本情况；（2）第三方具备相应的资质和条件，能够履行合同约定的义务；（3）介入内容与合同履行相关，且不违反国家法律法规和合同约定。4.第三方介入的程序如下：（1）甲方或乙方提出书面申请，经另一方同意后，由双方共同邀请第三方介入；（2）第三方在接到邀请后，应在_______日内回复是否接受邀请；（3）第三方接受邀请后，双方应与第三方签订补充协议，明确第三方的权利、义务和责任；（4）补充协议经甲乙双方签字（或盖章）后生效。三、第三方的责任与权利5.第三方的责任：（1）第三方应按照合同约定和补充协议的约定，履行相应的义务，包括但不限于提供专业服务、监督施工过程、进行质量检测等；（2）第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规和合同约定，不得损害甲乙双方的合法权益；（3）第三方因自身原因导致合同履行受阻或造成损失的，应承担相应的法律责任。6.第三方的权利：（1）第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以便其履行职责；（2）第三方有权对甲乙双方在合同履行过程中的行为进行监督和评价；（3）第三方在合同履行过程中，有权提出合理化建议，但不得擅自改变合同约定。四、第三方责任限额7.第三方在合同履行过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，其责任限额如下：（1）因第三方原因导致工程质量不合格，造成损失的，第三方应承担不超过_______%的责任；（2）因第三方原因导致工期延误，造成损失的，第三方应承担不超过_______%的责任；（3）因第三方原因导致安全事故，造成损失的，第三方应承担不超过_______%的责任。8.第三方责任限额的计算方式如下：（1）根据第三方提供的服务类型和合同约定，确定责任限额的具体金额；（2）责任限额的金额不得超过第三方实际收取的服务费用。五、第三方与其他各方的划分说明（1）甲乙双方仍为合同主体，承担各自的权利和义务；（2）第三方作为合同履行过程中的辅助角色，不改变甲乙双方在合同中的地位；（3）第三方与甲乙双方之间，不构成合同关系，其权利和义务由补充协议约定；（4）第三方在履行职责过程中，如与甲乙双方发生争议，应通过协商或仲裁等方式解决。10.本合同中第三方的介入，不影响甲乙双方根据本合同享有的权利和承担的义务。六、补充条款11.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。13.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。甲方（建设单位）签字（或盖章）：_______乙方（施工单位）签字（或盖章）：_______签订日期：_______年_______月_______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术规范：包含工程项目的施工图纸、设计说明、技术规范等文件，用于指导施工。2.施工合同：本合同文本，包括和所有附件。3.补充协议：合同履行过程中，因特殊情况需要签订的补充协议。4.工程量清单：详细列出工程项目的各项工程量和相应的单价、总价。5.材料设备清单：详细列出工程所需材料、设备的名称、规格、型号、数量等。6.施工进度计划：明确工程项目的施工节点、工期安排、关键线路等。7.质量检验报告：第三方检测机构对工程质量和材料进行检验后出具的报告。8.安全生产事故报告：发生安全事故后，乙方应及时向甲方和有关部门报告，并提供相关事故报告。9.施工日志：乙方每日施工情况的记录，包括施工进度、质量、安全等。10.付款凭证：乙方提供各项付款的凭证，包括发票、收据等。11.违约金支付凭证：乙方因违约支付违约金的凭证。12.争议解决协议：合同履行过程中，如发生争议，双方协商解决后的协议。13.其他相关文件：根据合同履行需要，甲乙双方认为需要提供的其他文件。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方违约行为及责任认定：（1）未按合同约定的时间、质量、造价完成施工任务，每延误一日，支付甲方_______元违约金。（2）工程质量不合格，根据质量检验报告，乙方承担相应比例的责任，赔偿甲方损失。（3）擅自改变设计、降低工程质量，每发现一处，支付甲方_______元违约金。（4）擅自停工、拖延工期，每延误一日，支付甲方_______元违约金。（5）未妥善保管施工现场，造成损失的，赔偿甲方损失。2.甲方违约行为及责任认定：（1）未按合同约定支付工程款，每逾期一日，支付乙方_______元违约金。（2）未按合同约定提供施工图纸、技术规范等文件，导致工期延误，每延误一日，支付乙方_______元违约金。（3）未按合同约定提供施工场地、材料、设备等，导致工期延误，每延误一日，支付乙方_______元违约金。（4）因甲方原因导致安全事故，赔偿乙方损失。3.第三方违约行为及责任认定：（1）第三方未按合同约定履行职责，导致工程延误或损失，根据第三方提供的服务类型和合同约定，承担相应比例的责任。（2）第三方提供的服务不符合合同约定，导致工程质量不合格，承担相应比例的责任。（3）第三方在履行职责过程中，违反国家法律法规，承担相应法律责任。示例说明：1.乙方未按合同约定时间完成施工任务，导致工期延误3个月。根据合同约定，乙方应支付甲方9个月的违约金。2.甲方未按合同约