2025年度数据中心建设合同担保范围及运维保障

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度数据中心建设合同担保范围及运维保障本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度数据中心建设合同担保范围及运维保障甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________丙方（担保单位）：____________________第一条合同背景鉴于甲方需要建设数据中心，乙方具备相应的建设资质和实力，丙方愿意为乙方的履约能力提供担保，经甲乙双方协商一致，特订立本合同。第二条项目概况一、项目名称：____________________二、建设地点：____________________三、建设规模：____________________四、建设内容：____________________五、建设工期：____________________六、投资总额：____________________第三条担保范围一、担保金额：____________________二、担保期限：____________________三、担保方式：____________________四、担保责任：1.乙方在合同约定的期限内，按照合同约定完成数据中心的建设工作。2.乙方在建设过程中，如因自身原因导致工程质量不合格，甲方有权要求乙方进行整改，直至合格为止。3.乙方在建设过程中，如因自身原因导致工期延误，甲方有权要求乙方支付违约金。4.乙方在建设过程中，如因自身原因导致安全事故发生，乙方应承担相应的法律责任。第四条运维保障一、运维服务期限：____________________二、运维服务内容：1.设备运行维护：负责数据中心设备的日常巡检、故障排除、定期维护等工作。2.系统安全：负责数据中心网络安全、系统安全、数据安全等工作。3.业务支持：负责数据中心业务系统的日常运行、故障排除、技术支持等工作。4.能源管理：负责数据中心能源消耗的监控、优化、节能等工作。三、运维服务质量：1.保障数据中心设备正常运行，确保设备故障率低于万分之五。2.保障数据中心网络安全，确保网络安全事件发生率低于万分之五。3.保障数据中心业务系统稳定运行，确保业务系统故障率低于万分之五。第五条甲方权利与义务一、甲方权利：1.甲方有权要求乙方按照合同约定完成数据中心的建设工作。2.甲方有权要求乙方在建设过程中确保工程质量。3.甲方有权要求乙方在建设过程中确保工期。4.甲方有权要求乙方在建设过程中确保安全生产。二、甲方义务：1.甲方应按照合同约定向乙方支付工程款项。2.甲方应按照合同约定提供必要的建设条件。3.甲方应配合乙方完成建设过程中的各项工作。第六条乙方权利与义务一、乙方权利：1.乙方有权按照合同约定收取工程款项。2.乙方有权要求甲方提供必要的建设条件。3.乙方有权要求甲方配合完成建设过程中的各项工作。二、乙方义务：1.乙方应按照合同约定完成数据中心的建设工作。2.乙方应确保工程质量。3.乙方应确保工期。4.乙方应确保安全生产。第七条丙方权利与义务一、丙方权利：1.丙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。2.丙方有权要求乙方按照合同约定完成数据中心的建设工作。二、丙方义务：1.丙方应按照合同约定提供担保。2.丙方应按照合同约定履行担保责任。第八条违约责任一、甲方违约责任：1.甲方未按照合同约定支付工程款项的，应向乙方支付违约金。2.甲方未按照合同约定提供必要的建设条件的，应承担相应的违约责任。二、乙方违约责任：1.乙方未按照合同约定完成数据中心的建设工作的，应向甲方支付违约金。2.乙方未按照合同约定确保工程质量、工期、安全生产的，应承担相应的违约责任。三、丙方违约责任：1.丙方未按照合同约定提供担保的，应承担相应的违约责任。2.丙方未按照合同约定履行担保责任的，应承担相应的违约责任。第九条争议解决一、本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交____________________仲裁委员会仲裁。二、仲裁不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。第十条合同生效及其他一、本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。二、本合同一式______份，甲乙双方各执______份，丙方执______份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________丙方（担保单位）：____________________签订日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的概念及范围1.第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或委托，以独立第三方身份参与合同履行的单位或个人。（1）监理单位：负责对数据中心建设项目的施工过程进行监督、检查，确保工程质量、进度和安全。（2）检测机构：负责对数据中心建设项目的材料、设备等进行检测，确保其符合国家相关标准和要求。（3）审计机构：负责对数据中心建设项目的资金使用、工程进度等进行审计，确保资金使用的合规性和工程进度的真实性。（4）其他第三方：根据合同履行需要，甲乙双方共同认可的，具备相应资质和能力，能够提供专业服务的单位或个人。二、第三方介入的职责及权利1.第三方的职责：（1）监理单位：负责对数据中心建设项目的施工过程进行监督、检查，确保工程质量、进度和安全。（2）检测机构：负责对数据中心建设项目的材料、设备等进行检测，确保其符合国家相关标准和要求。（3）审计机构：负责对数据中心建设项目的资金使用、工程进度等进行审计，确保资金使用的合规性和工程进度的真实性。（4）其他第三方：根据合同履行需要，提供相应的专业服务。2.第三方的权利：（1）监理单位：有权要求施工单位按照合同约定进行施工，有权要求施工单位对质量问题进行整改。（2）检测机构：有权要求施工单位提供检测所需材料、设备，有权要求施工单位配合检测工作。（3）审计机构：有权要求施工单位提供相关财务资料，有权要求施工单位配合审计工作。（4）其他第三方：根据合同约定，享有相应的权利。三、第三方介入的程序及要求1.第三方的介入应由甲乙双方共同商定，并签订相应的合作协议。2.第三方在介入前，应向甲乙双方提供相关资质证明、能力证明和信誉证明。3.第三方在介入过程中，应遵守国家法律法规和合同约定，履行相应的职责。四、第三方责任限额1.第三方的责任限额应根据其介入范围、职责和合同约定确定。（1）因第三方原因导致工程质量不合格，造成的损失由第三方承担。（2）因第三方原因导致工程进度延误，造成的损失由第三方承担。（3）因第三方原因导致安全事故发生，造成的损失由第三方承担。（4）因第三方原因导致合同无法履行，造成的损失由第三方承担。3.第三方的责任限额应在合作协议中明确约定。五、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方的关系：（1）第三方作为甲乙双方共同认可的独立第三方，与甲方之间不存在直接的法律关系。（2）第三方在介入过程中，应遵守国家法律法规和合同约定，维护甲方的合法权益。2.第三方与乙方的关系：（1）第三方作为独立第三方，与乙方之间不存在直接的法律关系。（2）第三方在介入过程中，应监督乙方履行合同义务，确保工程质量和进度。3.第三方与丙方的关系：（1）第三方作为独立第三方，与丙方之间不存在直接的法律关系。（2）第三方在介入过程中，应监督丙方履行担保责任，确保合同履行的顺利。六、第三方介入的终止1.第三方在介入过程中，如发现自身无法履行职责或存在违法行为，应及时通知甲乙双方。2.甲乙双方可共同决定终止第三方的介入，并要求第三方承担相应的责任。3.第三方介入的终止，不影响本合同的继续履行。七、其他1.本部分为合同附件，与本合同具有同等法律效力。2.本合同在履行过程中，如遇第三方介入，甲乙双方应按照本部分的规定执行。甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________丙方（担保单位）：____________________签订日期：____________________第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：项目可行性研究报告详细要求：报告应详细说明数据中心建设的必要性、可行性、预期效益等，并附有相关数据和图表。说明：此附件用于证明项目建设的合理性和可行性。2.附件二：设计图纸及技术规范详细要求：图纸应包含数据中心建筑、设备、系统等的设计方案，技术规范应详细列出设备选型、施工工艺、质量标准等。说明：此附件用于指导施工和监理工作。3.附件三：施工组织设计详细要求：设计应包含施工方案、进度计划、人员安排、材料设备采购计划等。说明：此附件用于确保施工过程的有序进行。4.附件四：工程量清单及报价详细要求：清单应详细列出工程量、材料设备价格、人工费用等，报价应包含税金、利润等。说明：此附件用于确定工程款支付依据。5.附件五：合同履行进度计划详细要求：计划应详细列出各阶段工作内容、时间节点、责任人等。说明：此附件用于监督工程进度。6.附件六：工程质量保证书详细要求：保证书应承诺工程质量，明确保修期限、保修范围等。说明：此附件用于保障工程质量。7.附件七：安全生产管理制度详细要求：制度应明确安全生产责任、安全操作规程、事故处理流程等。说明：此附件用于确保安全生产。8.附件八：环境保护措施详细要求：措施应明确环境保护责任、污染治理措施、废弃物处理等。说明：此附件用于保障环境保护。9.附件九：合同变更及终止协议详细要求：协议应明确变更或终止合同的条件、程序、责任等。说明：此附件用于处理合同变更或终止事宜。10.附件十：争议解决协议详细要求：协议应明确争议解决方式、仲裁机构、仲裁程序等。说明：此附件用于解决合同履行过程中的争议。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方违约行为：未按合同约定支付工程款项；未按合同约定提供必要的建设条件；未按合同约定配合乙方完成建设过程中的各项工作。（2）乙方违约行为：未按合同约定完成数据中心的建设工作；未按合同约定确保工程质量；未按合同约定确保工期；未按合同约定确保安全生产。（3）丙方违约行为：未按合同约定提供担保；未按合同约定履行担保责任。2.责任认定标准：（1）甲方违约责任：甲方未按合同约定支付工程款项的，应向乙方支付违约金；甲方未按合同约定提供必要的建设条件的，应承担相应的违约责任；甲方未按合同约定配合乙方完成建设过程中的各项工作的，应承担相应的违约责任。（2）乙方违约责任：乙方未按合同约定完成数据中心的建设工作的，应向甲方支付违约金；乙方未按合同约定确保工程质量、工期、安全生产的，应承担相应的违约责任。（3）丙方违约责任：丙方未按合同约定提供担保的，应承担相应的违约责任；丙方未按合同约定履行担保责任的，应承担相应的违约责任。3.违约示例说明：（1）示例一：甲方未按合同约定支付工程款项，导致