2025年度工程款支付与施工合同履行风险防控协议_第1页
2025年度工程款支付与施工合同履行风险防控协议_第2页
2025年度工程款支付与施工合同履行风险防控协议_第3页
2025年度工程款支付与施工合同履行风险防控协议_第4页
2025年度工程款支付与施工合同履行风险防控协议_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度工程款支付与施工合同履行风险防控协议本合同共三部分组成,仅供学习使用,第一部分如下:甲方(施工方):名称:________________________住所地:_______________________法定代表人:____________________联系方式:_____________________乙方(付款方):名称:________________________住所地:_______________________法定代表人:____________________联系方式:_____________________鉴于甲方根据乙方提供的工程,按照乙方要求完成施工项目,乙方同意按照本合同约定支付工程款,双方经协商一致,达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:________________________2.工程地点:_______________________3.工程内容:_______________________4.工程规模:_______________________5.工程合同金额:_______________________元整。二、工程款支付1.甲方按照乙方要求,按照约定的工期和质量标准完成施工任务。(1)开工前支付工程合同总额的20%作为预付款;(2)工程进度达到设计总进度的30%时,支付工程合同总额的20%;(3)工程进度达到设计总进度的60%时,支付工程合同总额的20%;(4)工程进度达到设计总进度的90%时,支付工程合同总额的20%;(5)工程竣工验收合格后,支付工程合同总额的10%作为尾款。3.乙方支付工程款的时间为每月的一个工作日。4.乙方在支付工程款时,应出具相应的付款凭证,甲方应在收到付款凭证后的3个工作日内进行确认。三、合同履行风险防控1.甲方应严格按照工程设计文件、施工规范和质量标准进行施工,确保工程质量。2.乙方应按照约定的时间、金额支付工程款,不得无故拖延。3.甲方在施工过程中,如因不可抗力因素导致工程进度延误,应及时通知乙方,并采取措施确保工程进度不受影响。4.乙方在工程进度达到设计总进度的60%前,不得要求甲方进行竣工验收。5.工程竣工验收合格后,乙方应在收到甲方提交的竣工报告后30日内进行验收,如有异议,应在验收之日起15日内提出。6.甲方在施工过程中,如因乙方提供的工程材料不符合设计要求或质量不合格,有权要求乙方更换,并承担由此产生的损失。7.双方在合同履行过程中,如发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。四、违约责任1.甲方违约责任:(1)因甲方原因导致工程进度延误,每延误一天,甲方应向乙方支付合同总额的1‰的违约金;(2)因甲方原因导致工程质量不合格,甲方应无条件返工,并承担由此产生的损失;(3)甲方未按照约定时间支付工程款,每延误一天,甲方应向乙方支付合同总额的1‰的违约金。2.乙方违约责任:(1)因乙方原因导致工程进度延误,每延误一天,乙方应向甲方支付合同总额的1‰的违约金;(2)乙方未按照约定时间支付工程款,每延误一天,乙方应向甲方支付合同总额的1‰的违约金。五、其他约定1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。甲方(施工方):________________________乙方(付款方):________________________签订日期:________________________第二部分:第三方介入后的修正一、第三方介入的概念在本协议中,第三方指介入甲乙双方合同关系的独立第三方,包括但不限于监理单位、审计机构、检测机构、仲裁机构、调解机构、保险机构等。第三方介入的目的是为了保障合同履行过程中的公正、透明,以及解决合同履行过程中可能出现的争议。二、第三方介入的适用范围1.工程款支付过程中,如乙方对甲方提交的工程量、工程进度、工程质量等有异议,可邀请第三方进行鉴定或审计。2.工程施工过程中,如发生工程质量问题,可邀请第三方进行检测、鉴定或评估。3.合同履行过程中,如发生争议,可邀请第三方进行调解或仲裁。三、第三方介入的程序1.第三方介入前,甲乙双方应协商确定第三方机构及其职责。2.第三方介入后,甲乙双方应积极配合第三方的调查、鉴定、审计等工作。3.第三方在完成相关工作后,应向甲乙双方出具鉴定报告、审计报告、检测报告等。四、第三方的责任限额1.第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致鉴定报告、审计报告、检测报告等存在错误,应承担相应的责任。2.第三方的责任限额由甲乙双方在协议中约定,最高不超过合同总额的5%。3.如第三方因故意或重大过失导致甲乙双方损失,甲乙双方有权要求第三方承担超出责任限额的赔偿。五、第三方与其他各方的责任划分1.第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规和行业规范,独立、客观、公正地开展工作。2.第三方对甲乙双方提供的资料负有保密义务,未经甲乙双方同意,不得泄露给任何第三方。3.第三方在履行职责过程中,如因甲乙双方提供虚假资料导致第三方损失,甲乙双方应承担相应的责任。4.第三方在履行职责过程中,如因甲方原因导致工程进度延误或工程质量不合格,甲方应承担相应的责任。5.第三方在履行职责过程中,如因乙方原因导致工程进度延误或工程质量不合格,乙方应承担相应的责任。六、第三方介入的费用承担1.第三方介入的费用由甲乙双方根据实际情况协商确定,并在协议中明确。2.如第三方介入费用超过协议约定的数额,超出部分由甲乙双方按比例分担。3.第三方介入费用在甲乙双方达成一致意见后,由乙方支付给第三方。七、第三方介入的争议解决1.甲乙双方对第三方介入过程中产生的争议,应通过协商解决。2.协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本协议关于第三方介入的条款,为甲乙双方在合同履行过程中的补充协议,具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜,甲乙双方可另行协商解决。甲方(施工方):________________________乙方(付款方):________________________签订日期:________________________第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单:详细列明工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和合价。2.工程进度计划:包括施工阶段划分、各阶段工期、关键节点等。3.工程设计文件:包括施工图纸、设计说明书、技术规范等。4.工程质量标准:包括施工质量标准、材料质量标准、设备质量标准等。5.工程款支付计划:包括支付进度、支付金额、支付方式等。6.工程变更记录:包括变更原因、变更内容、变更金额等。7.工程验收报告:包括验收时间、验收人员、验收结果等。8.第三方介入报告:包括第三方机构名称、介入原因、介入结果等。9.违约责任认定报告:包括违约行为、违约责任认定、赔偿金额等。10.争议解决协议:包括争议解决方式、解决结果等。说明要求:附件名称应与合同条款相对应,便于查阅。附件内容应详细、准确,符合国家相关法律法规和行业标准。附件应由甲乙双方共同确认,并加盖公章。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约行为:a.未按时完成工程进度;b.工程质量不符合约定标准;c.未按时提交工程验收报告;d.违反合同约定,擅自改变工程设计;e.拖欠工程款。乙方违约行为:a.未按时支付工程款;b.未按时进行工程验收;c.提供的工程材料不符合约定标准;d.未按时提供施工图纸和设计文件;e.违反合同约定,擅自改变工程进度。2.责任认定标准:甲方违约责任认定:a.甲方未按时完成工程进度,每延误一天,应向乙方支付合同总额的1‰的违约金;b.甲方工程质量不符合约定标准,应无条件返工,并承担由此产生的损失;c.甲方拖欠工程款,每拖欠一天,应向乙方支付合同总额的1‰的违约金。乙方违约责任认定:a.乙方未按时支付工程款,每拖欠一天,应向甲方支付合同总额的1‰的违约金;b.乙方未按时进行工程验收,每延误一天,应向甲方支付合同总额的1‰的违约金;c.乙方提供的工程材料不符合约定标准,应无条件更换,并承担由此产生的损失

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论