2025年业主与开发商修路合同（三篇）

2025年业主与开发商修路合同甲方：业主（以下简称“甲方”）联系地址：____乙方：开发商（以下简称“乙方”）联系地址：____根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方基于平等互利的原则，经友好协商，就甲方所居住小区的道路修建与改造事宜达成如下协议，以兹共同遵守：一、合作背景与目标1.1甲方所居住小区为乙方于____年开发建设的住宅小区，目前小区道路状况亟待改善，对业主出行、交通安全及小区整体环境造成一定影响。1.2甲乙双方共同期望通过合作，对小区道路进行升级和改造，以优化小区交通环境，提升居住质量。二、合作内容2.1项目概述2.1.1本项目涵盖小区内主干道和次干道的修建与改造，具体范围详见附表一。2.1.2工程内容包括但不限于道路铺设、排水系统、照明设施、交通标识等相关设施的完善。2.2工程进度2.2.1乙方应在____年____月____日前完成小区道路的勘测与设计工作，并向甲方提交设计方案。2.2.2施工启动日期为____年____月____日，预计完工日期为____年____月____日。2.3技术标准2.3.1工程质量应符合国家相关标准，满足甲方出行与使用需求。2.3.2工程应确保安全，符合相关交通法规的规定。2.4资金投入2.4.1甲方应根据工程实际需要，提供必要的资金支持。2.4.2乙方应根据工程进度及时支付施工款项。2.5合同价款2.5.1甲方应向乙方支付合同价款，总计为____万元，具体支付方式详见附表二。2.5.2乙方应依据工程进度及时收取合同价款。2.6质保期2.6.1自工程竣工验收合格之日起，乙方提供为期一年的质保期，质保期届满后，乙方不再承担相关责任。三、合同履行与变更3.1履行3.1.1甲乙双方应严格遵守本合同约定，履行各自的权利与义务。3.1.2甲方应积极配合乙方进行施工，提供必要的支持与协助。3.2变更3.2.1如因施工需要或其他原因需对工程内容进行变更的，须经甲方书面同意，并签订相关变更协议。3.2.2变更后的工程费用由双方协商确定，并在变更协议中明确。四、违约责任4.1任何一方未履行或未按照本合同约定履行其义务的，应承担违约责任，并赔偿对方因此所受的损失。4.2若因一方违约导致工程无法按期完成，违约方应支付守约方合同价款____%的违约金。五、争议解决5.1本合同的签订、解释及执行均适用中华人民共和国法律。5.2若在合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他6.1本合同自双方盖章之日起生效，有效期自工程竣工验收之日起一年。6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（业主）：____签字：____日期：____乙方（开发商）：____签字：____日期：____附表一：工程范围附表二：支付方式2025年业主与开发商修路合同（二）本合同系由业主与开发商在平等自愿的基础上，根据中华人民共和国相关法律法规，经协商一致而制定，旨在明确双方的权利义务，规范双方行为。双方在此确认，一旦签署本合同，即表示同意遵守并履行本合同中的各项条款。一、项目背景1.1业主拥有特定宅基地，并计划在该地上进行道路建设。1.2开发商具备道路施工的资质和技术实力，愿意承担此道路施工任务。二、合同目的2.1业主委托开发商进行宅基地的道路施工，包括道路设计、路基处理、路面铺设、排水系统建设等。2.2开发商接受委托，承诺按照合同约定的标准和质量要求，完成道路施工，以满足交通运输需求。三、合同内容3.1工程范围：涵盖道路设计、路基处理、路面铺设、排水系统建设等全部相关工作。3.2工程进度：开发商须按照合同约定的工期完成施工。具体工程进度由双方协商确定，并在合同中明确载明。3.3工程质量：开发商应确保施工质量符合国家相关标准，确保道路结构稳固、表面平整、无缺陷。3.4付款方式：业主依据双方商定的支付方式，按照合同约定的工程进度支付工程款。四、交付与验收4.1开发商应在合同规定的工期内完成施工，并通知业主进行验收。4.2业主有权对道路进行验收，如发现质量问题或不符合合同要求，应及时提出并要求开发商整改。4.3验收合格后，双方应签署验收报告，并各自保管。五、维护与保修5.1开发商在验收合格后，应提供一定期限的维修和保养服务。具体保修期限由双方协商并在合同中明确。5.2在保修期内，如因质量问题导致道路损坏或故障，业主有权要求开发商及时维修。5.3如因业主原因或不当使用导致的损坏，开发商有权要求业主承担相应维修费用。六、违约责任6.1任何一方未履行合同义务并给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。6.2如双方均存在违约行为，应通过友好协商解决；协商无果的，可诉诸法律解决。七、争议解决7.1双方在合同执行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商无果的，可向法院提起诉讼。八、附则8.1本合同自双方签字之日起生效，有效期至合同约定的工程完工并经过双方验收合格。8.2本合同的任何修改或补充，须经双方书面协商并签字确认后生效。8.3本合同一式两份，业主和开发商各执一份，具有同等法律效力。签约方：业主（签字）：____日期：____年____月____日开发商（签字）：____日期：____年____月____日2025年业主与开发商修路合同（三）【标题】业主与开发商道路修建合同标准版【引言】【正文】道路修建合同甲方：____，注册地址：____，法定代表人：____，联系方式：____乙方：____，注册地址：____，法定代表人：____，联系方式：____鉴于甲方需委托乙方进行道路修建，双方达成如下协议：第一条合同目的1.1甲方授权乙方负责道路修建，具体规格和位置如下：道路规格：【规格】道路长度：【长度】道路位置：【位置】1.2乙方承诺按照合同规定进行设计、施工，确保工程质量符合国家相关标准。第二条合同执行期限2.1合同自双方签字盖章之日起生效，持续【执行期限】个月。2.2如遇不可抗力导致工程延期，双方应协商延长执行期限，并签署书面补充协议。第三条设计与施工3.1乙方需根据甲方要求进行道路设计，并在【设计天数】个工作日内提交设计方案。3.2乙方应按照设计方案进行施工，遵守国家相关标准和规定。如有需要，乙方应协调施工进程。3.3甲方应提供必要的协助和配合，包括但不限于提供合适的施工场地，确保工程顺利进行。第四条工程款项4.1工程总造价为【总造价】元。甲方应按工程进度支付，具体支付方式如下：第一阶段：【阶段一】，支付金额：【金额】，支付时间：【时间】；第二阶段：【阶段二】，支付金额：【金额】，支付时间：【时间】；第三阶段：【阶段三】，支付金额：【金额】，支付时间：【时间】；4.2甲方支付工程款项后，乙方应提供相应的发票或收据。如甲方未按约定支付，乙方有权暂停或延迟施工，并追讨逾期款项。第五条保修服务5.1道路竣工后，乙方提供【保修期】年的免费保修服务，包括对质量问题的修复和维护。5.2保修期内，如发现道路质量问题，甲方有权书面通知乙方进行维修，乙方应在【维修期限】个工作日内响应。5.3乙方接到甲方的书面维修通知后，应尽快进行维修工作。第六条违约责任6.1任何一方违反合同条款，应承担违约责任。6.2因乙方原因导致工程延误，甲方有权要求乙方支付违约金。6.3因甲方原因导致工程延误或中断，乙方有权要求甲方支付违约金及已产生的工程费用。第七条争议解决7.1合同争议优先通过友好协商解决。协商无果，提交【仲裁委员会/法院】进行仲裁/诉讼。7.2仲裁/诉讼费用由败诉方承担。第八条合同生效8.1本合同正本共【份数】份，甲乙双方各执【份数】份，具有同等法律效力。8.2本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同履行完毕。甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：