2025城口县蓼子乡骑龙村便民服务中心建设工程施工合同

合同编号：单位名称：单位地址：联系人：联系电话：单位名称：单位地址：联系人：联系电话：第一条工程内容（1）便民服务中心建筑主体工程；（2）配套基础设施建设，包括道路、给排水、供电等；（3）绿化、景观工程；（4）其他附属设施建设。1.2乙方应当按照约定的标准和质量要求完成本项目的施工。第二条合同价格2.1本项目的施工合同总价为人民币元（大写：元整），包括但不限于工程设计、材料采购、施工、验收、保修等费用。2.2乙方应当按照约定的价格完成本项目施工。除非甲方同意otherwise，乙方不得以任何理由提出增加合同价款的要求。第三条合同工期3.1本项目的合同工期为个月，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方应当保证按照约定的工期完成本项目施工。如因乙方原因导致工期延误，乙方应当承担相应的违约责任。第四条质量标准4.1乙方应当按照国家和行业的相关标准、规范和设计文件要求进行施工，保证本项目质量。4.2项目验收合格后，乙方应当承担不低于年的保修责任。第五条支付方式（1）合同签订后天内，支付合同总价款的%；（2）工程进度达到%时，支付合同总价款的%；（3）工程验收合格并办理完毕移交手续后，支付合同总价款的%。5.2乙方应当提供等额的发票，以便甲方进行报销。第六条违约责任6.1乙方未按照约定工期完成施工的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×%。6.2乙方未按照约定质量标准完成施工的，甲方有权要求乙方重新施工，乙方应当承担由此产生的费用。6.3若乙方在施工过程中存在违法行为，导致本项目被有关政府部门查处，乙方应当承担全部责任和产生的费用。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格并办理完毕移交手续后终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守国家相关法律法规，确保合同的合法性、有效性和可执行性。解决办法：在签订合同前，双方应仔细审查合同内容，确保不违反国家法律法规，必要时可咨询专业法律人士。2.合同双方应确保所提供的信息真实、准确、完整，如有虚假信息，应承担相应法律责任。解决办法：在签订合同前，双方应进行必要的尽职调查，核实对方提供的信息，确保信息的真实性。3.合同价款的支付和结算应严格按照合同约定的付款方式和进度进行，避免逾期支付或提前支付。解决办法：双方应严格按照合同约定的付款方式和进度进行支付，如有疑问，应及时沟通解决。4.承包商应按照合同约定的工期完成施工，如因特殊情况导致工期延误，应及时与业主沟通，并协商解决。解决办法：承包商应提前规划工期，确保按期完成施工。如遇特殊情况导致工期延误，应及时与业主沟通，并协商解决。5.承包商应保证工程质量，如发生质量问题，应按照合同约定及时进行整改或重新施工。解决办法：承包商应严格按照国家和行业的相关标准、规范和设计文件要求进行施工，确保工程质量。6.在合同履行过程中，如发生争议，应及时沟通协商解决，避免影响合同的履行和工程进度。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的委托方，即2025城口县蓼子乡骑龙村便民服务中心建设工程的业主。2.乙方：指合同中的受托方，即承担2025城口县蓼子乡骑龙村便民服务中心建设工程施工任务的承包商。3.合同总价：指双方约定的完成本项目施工所需支付的总金额。4.工期：指双方约定的完成本项目施工所需的时间。5.违约金：指一方未履行合同约定的义务时，应向另一方支付的违约赔偿金。6.保修责任：指承包商在项目验收合格后，对工程质量承担一定期限的维修和保障责任。7.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。8.合同履行：指双方按照合同约定的权利和义务进行合同执行的过程。应用场合：1.2025城口县蓼子乡骑龙村便民服务中心建设工程的施工合同签订。2.承包商进行工程设计、材料采购、施工、验收、保修等工作的依据。3.双方在工程进度、质量标准、付款方式、违约责任等方面的约定。补充条款：1.工程变更：如本项目在施工过程中发生变更，双方应签订变更协议，明确变更内容、价款和工期等事项。2.材料和设备供应：双方应明确材料和设备的供应责任、质量标准、验收程序等。3.施工安全：双方应遵守国家关于施工安全的相关法律法规，明确安全防护措施、事故责任等。4.环境保护：双方应遵守国家关于环境保护的相关法律法规，明确环境保护措施、责任等。5.知识产权保护：双方应明确保护工程设计、技术成果等知识产权的责任和义务。6.保密条款：双方应对合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，违者应承担相应法律责任。附件列表：1.甲方单位有效营业执照副本复印件。2.乙方单位有效营业执照副本复印件。3.乙