2025桩基础工程承包合同_第1页
2025桩基础工程承包合同_第2页
2025桩基础工程承包合同_第3页
2025桩基础工程承包合同_第4页
2025桩基础工程承包合同_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将桩基础工程的施工任务承包给乙方一事,经友好协商,达成如下协议:一、工程内容1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程规模:1.4工程质量标准:二、合同价款2.1乙方向甲方提供的工程造价为:元(大写:元整)。2.2乙方在合同签订后个工作日内,向甲方支付合同总额的%作为履约保证金,履约保证金支付后方可进行施工。2.3甲方在乙方完成工程,并经甲方验收合格后个工作日内,向乙方支付合同总额的%。2.4乙方施工过程中,若发生工程增减量,按照实际完成工程量进行价款调整。三、施工期限3.1乙方应当按照甲乙双方约定的施工计划进行施工,确保工程在年__月__日前完工。3.2乙方因自身原因导致工程延期,应按照甲方要求支付违约金,违约金标准为:每日违约金金额为合同总额的千分之一。四、施工质量及安全4.1乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、工程技术标准和甲方要求进行施工,确保工程质量。4.2乙方应做好施工现场的安全防护工作,确保施工过程中不发生安全事故。若因乙方原因导致安全事故的发生,由乙方承担全部责任。五、合同的变更、解除和终止5.1甲乙双方同意,合同的变更、解除和终止,应当书面签署,并经双方确认。5.2在合同履行过程中,若一方违约,另一方有权要求违约方承担违约责任,并有权要求赔偿造成的损失。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1甲乙双方应遵守国家相关法律法规,不得非法转包、分包工程。7.2乙方向甲方提供的施工资料应真实、完整、准确,不得有虚假记载。7.3合同自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。甲方(盖章):乙方(盖章):代表(签名):代表(签名):签订日期:年__月__日签订日期:年__月__日注意事项及解决办法:1.注意合同双方的资质和合法性:在签订合同前,应核实甲乙双方的营业执照、资质证书等相关文件,确保双方具有签订和履行合同的资格。解决办法:由甲乙双方提供相关资质文件,并进行核实。2.注意合同价款的支付和结算:合同价款的支付和结算应严格按照合同约定执行,避免出现拖欠或提前支付的情况。解决办法:设立专款账户,按照工程进度和验收结果进行价款支付。3.注意施工质量和安全:乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、工程技术标准和甲方要求进行施工,确保工程质量。解决办法:设立质量监控小组,对施工过程进行全程监督,确保工程质量。4.注意合同的变更、解除和终止:合同的变更、解除和终止应书面签署,并经双方确认。解决办法:双方通过友好协商,书面签署变更、解除或终止协议。5.注意争议解决:双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法:在合同中约定明确的争议解决机制,如协商、调解、仲裁等。法律名词及名词解释:1.合同法:是指调整合同关系及合同履行过程中产生的法律关系的法律法规。2.平等原则:指合同双方在签订和履行合同过程中,享有平等的权利和地位。3.自愿原则:指合同双方在签订合同过程中,自愿表达意愿,不受强迫或误导。4.公平原则:指合同内容应公平合理,不得滥用优势地位。5.诚实信用原则:指合同双方应遵循诚实守信的原则,履行合同义务。6.违约金:指一方未履行合同约定的义务,应向对方支付的赔偿金。7.履约保证金:指乙方为保证履行合同义务,向甲方支付的一定金额的保证金。8.工程增减量:指在合同履行过程中,因设计变更、工程量调整等原因导致的工程量增加或减少。9.仲裁:指合同双方在发生争议时,自愿选择仲裁机构进行调解或裁决。10.管辖权:指法院对特定案件行使审判权的权力范围。应用场合:1.适用于甲方(如房地产开发商、项目业主等)与乙方(如建筑工程公司、施工单位等)之间的桩基础工程施工合同。2.适用于各类建筑项目、基础设施项目中的桩基础工程承包。3.适用于工程招投标过程中,中标单位与甲方签订的桩基础工程施工合同。补充条款:1.施工范围:详细描述施工的具体范围和界限。2.施工图纸和技术规范:明确施工图纸的提供时间、数量及技术规范的要求。3.施工设备和材料:列出乙方应提供的施工设备和材料清单,包括品牌、型号、数量等。4.人员配备:明确乙方在施工过程中应配备的工程技术人员、管理人员和施工人员。5.环境保护和安全生产:补充关于施工现场环境保护和安全生产的具体要求。6.工程验收和保修:详细规定工程验收的标准、程序及保修期限。7.合同争议的解决方式:可包括协商、调解、仲裁或诉讼等。8.合同的变更和解除:规定合同变更和解除的条件、程序及法律后果。附件列表:1.甲方的营业执照

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论