总平工程劳务分包合同

总平工程劳务分包合同合同编号：__________甲方（发包方）：公司名称：____________________地址：____________________联系方式：____________________地址：____________________乙方（承包方）：公司名称：____________________地址：____________________联系方式：____________________地址：____________________第一章定义与术语1.1甲方：指甲方（发包方）根据本合同的规定，将总平工程劳务分包给乙方的公司。1.2乙方：指乙方（承包方）根据本合同的规定，承接甲方总平工程劳务分包的公司。1.3总平工程：指甲方委托乙方完成的总平工程劳务分包的内容，具体包括但不限于土建工程、安装工程等。1.4劳务分包：指甲方将总平工程的劳务部分委托给乙方进行施工的行为。第二章合同目的与范围2.1本合同旨在规范甲乙双方在总平工程劳务分包过程中的权利、义务和责任。2.2乙方同意按照本合同的约定，完成甲方委托的总平工程劳务分包工作。2.3本合同的范围包括：土建工程、安装工程等甲方委托乙方完成的总平工程劳务分包内容。第三章工作内容与标准3.1乙方应按照甲方的要求，完成以下工作内容：3.1.1土建工程：按照甲方提供的图纸、技术规范和施工要求，完成土建工程的施工。3.1.2安装工程：按照甲方提供的图纸、技术规范和施工要求，完成安装工程的施工。3.2乙方应保证施工质量符合以下标准：3.2.1国家及地方相关法律法规规定的质量标准。3.2.2甲方提供的图纸、技术规范和施工要求。第四章工期与进度4.1乙方应在合同签订后______日内完成总平工程劳务分包的施工。4.2乙方应按照甲方提供的施工进度计划进行施工，并保证工程按时完成。4.3如因特殊情况导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并采取一切必要措施尽快恢复施工。第五章费用与支付5.1乙方应按照本合同约定的费用标准向甲方收取劳务分包费用。5.2甲方应在乙方完成合同约定的工程量后，按照以下方式支付劳务分包费用：5.2.1预付款：合同签订后______日内，甲方支付乙方合同总价款的______%作为预付款。5.2.2进度款：乙方按照甲方提供的施工进度计划完成工程进度后，甲方按照实际完成工程量的比例支付乙方进度款。5.2.3结算款：工程验收合格后______日内，甲方支付乙方剩余的合同总价款。5.3甲方支付劳务分包费用时，乙方应提供符合税务部门规定的正规发票。第六章工程变更与索赔6.1甲方在工程实施过程中如需对工程内容进行变更，应提前书面通知乙方，并双方协商达成一致意见。6.2因工程变更导致的费用增加或工期延误，乙方应根据实际情况提出索赔，经甲方审核确认后，按照本合同约定的费用支付方式予以支付。6.3乙方提出的索赔应包括以下内容：6.3.1索赔的原因及依据。6.3.2索赔金额的计算依据。6.3.3索赔相关的证明材料。6.4甲方应在收到乙方索赔申请后______日内给予答复，逾期未答复视为甲方同意乙方的索赔要求。第七章质量控制与验收7.1乙方应建立健全的质量管理体系，保证施工过程中的质量控制。7.2乙方应按照甲方提供的质量标准进行施工，并接受甲方的质量检查。7.3工程完成后，乙方应向甲方提交完整的工程资料，包括但不限于施工图纸、施工记录、材料检验报告等。7.4甲方应在工程完成后______日内组织验收，验收合格后双方签署工程验收报告。7.5若工程验收不合格，乙方应根据甲方提出的整改意见进行整改，直至验收合格。第八章安全生产与环境保护8.1乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，保证施工过程中的安全。8.2乙方应建立健全的安全生产责任制，对施工人员进行安全教育和培训。8.3乙方应采取有效措施保护施工现场的环境，防止污染。8.4乙方应按照甲方的要求，对施工过程中产生的废弃物进行合理处理。第九章保密与知识产权9.1乙方应对在合同履行过程中获取的甲方的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。9.2乙方应尊重并保护甲方的知识产权，不得侵犯甲方拥有的专利权、商标权、著作权等。9.3乙方在合同履行过程中产生的知识产权归乙方所有，但乙方应保证其不侵犯他人的知识产权。9.4合同终止或解除后，乙方的保密义务继续有效，直至保密信息公开或不再具有商业价值。第十章违约责任与争议解决10.1任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。10.2违约金的计算标准为合同总价款的______%。10.3双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。10.4若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.5本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十一章合同的生效、终止与解除11.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同的有效期为______个月，自合同生效之日起计算。11.3在合同有效期内，除非双方协商一致，否则任何一方不得单方面终止或解除合同。11.4如因不可抗力等因素导致合同无法履行，双方可协商终止或解除合同。11.5合同终止或解除后，乙方应按照甲方的要求，做好施工现场的清理工作，并将已施工部分交付甲方。第十二章保险与风险承担12.1乙方应按照国家及地方的规定，为施工人员办理社会保险。12.2乙方应为其施工设备、工程材料等办理财产保险。12.3乙方在施工过程中发生的任何风险，包括但不限于人员伤亡、设备损坏、工程损失等，均由乙方承担。12.4甲方对乙方在施工过程中发生的风险不承担责任，但甲方有权要求乙方采取必要的措施保障工程的安全。第十三章通知与送达13.1双方在履行合同过程中的通知、函件等书面文件，应以挂号邮件、特快专递或传真等方式送达。13.2通知、函件等书面文件送达后，视为已送达对方。13.3双方应保证通知、函件等书面文件的送达地址、联系方式真实有效。第十四章法律适用与争议解决14.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.2双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。14.3若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。14.4双方同意，仲裁裁决或法院判决是终局的，对双方具有约束力。第十五章其他约定15.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。15.2本合同的修改、补充必须采用书面形式，经双方签字（或盖章）确认。15.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份。15.4本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（发包方）：公司名称：____________________授权代表：____________________签字（或盖章）：