2025版建筑工程大清包合同：绿色建筑产业化项目

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025版建筑工程大清包合同：绿色建筑产业化项目本合同目录一览1.定义和解释1.1项目定义1.2合同当事人1.3合同标的1.4合同签订日期1.5合同有效期2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容2.5项目投资额3.工程设计3.1设计要求3.2设计单位3.3设计图纸3.4设计变更4.工程施工4.1施工单位4.2施工组织设计4.3施工进度计划4.4施工质量要求4.5施工安全要求4.6施工环境保护要求5.材料和设备5.1材料设备采购5.2材料设备质量5.3材料设备验收5.4材料设备保管6.工程价款及支付6.1工程价款计算6.2工程款支付方式6.3工程款支付进度6.4工程款结算7.工期及延误7.1工期安排7.2工期延误责任7.3工期延误赔偿8.施工合同履行8.1施工合同履行责任8.2施工合同履行监督8.3施工合同履行验收9.合同变更9.1合同变更范围9.2合同变更程序9.3合同变更内容10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的责任13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担13.3违约赔偿14.其他约定14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同附件内容14.4合同附件效力第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1项目定义本合同所指项目为绿色建筑产业化项目，包括但不限于建筑主体结构、装饰装修、设备安装、室外工程等全部建设内容。1.2合同当事人甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.3合同标的本合同标的为甲方委托乙方实施的绿色建筑产业化项目的全部建设内容。1.4合同签订日期本合同签订日期为[签订日期]。1.5合同有效期本合同自签订之日起生效，至工程竣工验收合格并交付甲方使用之日止。2.项目概况2.1项目名称[项目名称]2.2项目地点[项目地点]2.3项目规模[项目规模]2.4项目建设内容[项目建设内容]2.5项目投资额[项目投资额]3.工程设计3.1设计要求设计单位应按照国家现行设计规范、标准及甲方要求，进行工程设计。3.2设计单位[设计单位名称]3.3设计图纸设计图纸应包括但不限于施工图、设计说明书、材料设备清单等。3.4设计变更设计变更应按照国家相关法律法规和合同约定进行。4.工程施工4.1施工单位[施工单位名称]4.2施工组织设计施工单位应编制详细的施工组织设计，并报甲方备案。4.3施工进度计划施工进度计划应明确各阶段施工时间节点，并报甲方审批。4.4施工质量要求施工质量应符合国家现行质量标准及甲方要求。4.5施工安全要求施工单位应严格执行国家有关安全生产法律法规，确保施工安全。4.6施工环境保护要求施工单位应采取有效措施，确保施工过程中对环境的影响降至最低。5.材料和设备5.1材料设备采购材料和设备采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保质量和价格合理。5.2材料设备质量材料和设备质量应符合国家现行质量标准及甲方要求。5.3材料设备验收材料和设备验收应严格按照合同约定进行。5.4材料设备保管材料和设备保管应确保质量和安全。6.工程价款及支付6.1工程价款计算工程价款应按照合同约定和实际完成工程量计算。6.2工程款支付方式工程款支付方式为分阶段支付，具体支付节点和比例由双方协商确定。6.3工程款支付进度工程款支付进度应与工程进度相匹配。6.4工程款结算工程款结算应在工程竣工验收合格后进行。7.工期及延误7.1工期安排工期安排应合理，确保工程按期完成。7.2工期延误责任因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任。7.3工期延误赔偿因乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定支付违约金。8.施工合同履行8.1施工合同履行责任乙方应按照合同约定，全面履行施工合同义务，确保工程质量、安全、进度符合要求。8.2施工合同履行监督甲方有权对施工合同的履行情况进行监督，乙方应予以配合。8.3施工合同履行验收工程完成后，乙方应按照合同约定进行自检，并在甲方验收合格后进行竣工验收。9.合同变更9.1合同变更范围合同变更范围包括但不限于设计变更、工程量变更、工期变更等。9.2合同变更程序合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。9.3合同变更内容合同变更内容应明确变更的具体事项、变更原因、变更后的条款等。10.合同解除10.1合同解除条件合同解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等。10.2合同解除程序合同解除应提前通知对方，并按照合同约定办理相关手续。10.3合同解除后的责任合同解除后，双方应按照合同约定承担相应的责任。11.争议解决11.1争议解决方式争议解决方式包括协商、调解、仲裁或诉讼。11.2争议解决程序争议解决程序应按照相关法律法规和合同约定进行。11.3争议解决机构争议解决机构可根据争议的性质和双方意愿选择。12.合同终止12.1合同终止条件合同终止条件包括但不限于合同履行完毕、合同解除、合同到期等。12.2合同终止程序合同终止程序应按照合同约定进行，包括通知对方、办理手续等。12.3合同终止后的责任合同终止后，双方应按照合同约定承担相应的责任。13.违约责任13.1违约情形违约情形包括但不限于未按期完成工程、工程质量不合格、擅自变更设计等。13.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。13.3违约赔偿违约赔偿金额应根据实际损失和合同约定进行计算。14.其他约定14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。14.2合同附件合同附件包括但不限于设计图纸、施工组织设计、材料设备清单等。14.3合同附件效力合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念和范围1.1第三方介入的定义在本合同中，第三方介入是指除甲乙双方以外的第三方，根据合同约定或经甲乙双方同意，参与合同履行过程中的咨询、监督、鉴定、调解、仲裁等活动的个人或机构。1.2第三方介入的范围（1）工程设计、施工、监理、检验、验收等过程中的技术支持；（2）合同履行过程中的争议调解；（3）工程质量、安全、进度等方面的监督和检查；（4）合同履行情况的评估和报告。2.第三方的选择和授权2.1第三方的选择甲乙双方应根据合同需要，共同选择具备相应资质和能力的第三方。2.2第三方的授权甲乙双方应书面授权第三方在合同约定范围内行使相关职责。3.第三方的责任和权利3.1第三方的责任（1）第三方应按照合同约定，独立、客观、公正地履行职责；（2）第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成损失，应承担相应的赔偿责任；（3）第三方应保守合同机密，不得泄露甲乙双方的商业秘密。3.2第三方的权利（1）第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料；（2）第三方有权根据合同约定，对甲乙双方的履行情况进行监督和检查；（3）第三方有权在合同履行过程中提出意见和建议。4.第三方介入的费用承担4.1费用承担原则第三方介入的费用按照合同约定或实际发生费用由甲乙双方承担。4.2费用支付方式第三方介入的费用支付方式为预付款加结算款，具体支付比例和节点由甲乙双方协商确定。5.第三方的责任限额5.1责任限额的定义本合同中的责任限额是指第三方在履行职责过程中，因自身原因造成损失时，应承担的最高赔偿金额。5.2责任限额的确定（1）责任限额应根据第三方介入的具体职责、风险程度等因素确定；（2）责任限额应在合同中明确约定。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托与被委托关系，甲方有权对第三方的履行情况进行监督和检查。6.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为承包与被承包关系，乙方应配合第三方的工作，并承担第三方在履行职责过程中产生的合理费用。6.3第三方与其他第三方的关系第三方与其他第三方之间的关系应遵循独立、公正、公平的原则，不得相互干扰或损害甲乙双方的合法权益。7.第三方介入的合同变更7.1合同变更程序当需要第三方介入时，甲乙双方应按照合同约定进行合同变更，包括但不限于修改合同条款、增加合同附件等。7.2合同变更的效力合同变更自双方签字盖章之日起生效，对甲乙双方及第三方具有同等法律约束力。8.第三方介入的争议解决8.1争议解决方式第三方介入过程中产生的争议，应通过协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或提起诉讼。8.2争议解决机构争议解决机构可根据争议的性质和双方意愿选择，如仲裁委员会或人民法院。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸及说明要求：包含施工图、设计说明书、材料设备清单等，应符合国家现行设计规范和标准。说明：设计图纸是施工的依据，应详细、准确、完整。2.施工组织设计要求：包括施工方案、进度计划、资源配置、质量保证体系、安全管理体系等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，应确保施工顺利进行。3.材料设备清单及合格证明要求：列出所有使用的材料和设备的名称、规格、型号、数量、产地、供应商等。说明：材料设备清单是质量控制的依据，合格证明是材料设备质量保证的凭证。4.施工进度计划表要求：明确各阶段施工时间节点，包括关键线路和里程碑节点。说明：施工进度计划表是施工进度的控制工具，应确保工程按期完成。5.工程款支付计划表要求：明确各阶段工程款支付的时间和金额。说明：工程款支付计划表是工程款支付的依据，应确保资金合理使用。6.合同变更协议要求：详细记录合同变更的内容、原因、时间、双方签字等。说明：合同变更协议是合同变更的法律文件，应确保变更合法有效。7.竣工验收报告要求：包括工程概况、质量评定、安全评定、环保评定等。说明：竣工验收报告是工程竣工验收的依据，应确保工程质量合格。8.争议解决协议要求：明确争议解决的方式、程序、机构等。说明：争议解决协议是解决争议的法律文件，应确保争议得到公正处理。9.第三方介入协议要求：明确第三方介入的职责、权限、费用、责任等。说明：第三方介入协议是第三方介入的法律文件，应确保第三方履行职责。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按期完成工程工程质量不合格擅自变更设计工程款拖欠违反安全规定环境污染2.责任认定标准：违约行为的认定应