2025年度广场石材铺装与太阳能光伏发电系统施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度广场石材铺装与太阳能光伏发电系统施工合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（施工单位）：_______________________乙方（业主方）：_______________________鉴于甲方具备广场石材铺装与太阳能光伏发电系统施工的资质和能力，乙方需要甲方为其施工广场石材铺装与太阳能光伏发电系统，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_______________________2.工程地点：_______________________3.工程内容：广场石材铺装、太阳能光伏发电系统施工4.工程规模：_______________________5.工程总投资：人民币_______元整（大写：_______________________）二、工程工期1.工程开工日期：____年____月____日2.工程竣工日期：____年____月____日3.工期总天数：____天三、工程款支付方式1.甲方在工程开工前，乙方支付工程总造价的_____%作为预付款。2.工程进度达到设计要求后，乙方支付工程总造价的_____%。3.工程竣工验收合格后，乙方支付工程总造价的_____%。4.甲方在工程验收合格后，乙方支付工程总造价的_____%作为质保金。四、工程质量要求1.甲方施工的广场石材铺装与太阳能光伏发电系统必须符合国家相关标准和规范。2.甲方在施工过程中，确保工程质量和安全，如因甲方原因造成工程质量问题，甲方应承担全部责任。五、工程变更及索赔1.在工程实施过程中，如因设计变更、工程量增加等原因导致工程量发生变化，双方应协商确定变更后的工程量和价格。2.因不可抗力因素导致工程延期，甲方应向乙方提供相关证明材料，经乙方确认后，工期相应顺延。3.因不可抗力因素导致工程损失，双方应协商确定损失赔偿金额。六、合同解除及终止1.如一方违反本合同约定，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失。2.如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应协商解除合同，并各自承担因不可抗力造成的损失。七、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（施工单位）：_______________________乙方（业主方）：_______________________甲方（施工单位）盖章：_______________________乙方（业主方）盖章：_______________________签订日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，第三方是指除甲方（施工单位）和乙方（业主方）以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商、咨询机构、检验机构等。二、第三方介入目的1.设计单位：提供工程设计方案，确保工程符合相关规范和标准。2.监理单位：对工程施工过程进行监督，确保工程质量、进度和安全。3.材料供应商：提供符合要求的石材、光伏组件等材料。4.设备供应商：提供符合要求的施工设备。5.咨询机构：提供专业咨询意见，协助解决施工过程中遇到的问题。6.检验机构：对工程材料、设备、施工质量进行检验。三、第三方责任限额1.设计单位：设计单位对设计方案的合理性和可行性负责，如因设计方案不合理导致工程损失，设计单位应承担相应的责任，但责任限额不超过合同总价的_____%。2.监理单位：监理单位对施工过程的监督负责，如因监理单位失职导致工程质量问题，监理单位应承担相应的责任，但责任限额不超过合同总价的_____%。3.材料供应商：材料供应商对提供的材料质量负责，如因材料质量问题导致工程损失，材料供应商应承担相应的责任，但责任限额不超过合同总价的_____%。4.设备供应商：设备供应商对提供的设备质量负责，如因设备质量问题导致工程损失，设备供应商应承担相应的责任，但责任限额不超过合同总价的_____%。5.咨询机构：咨询机构对提供的咨询意见负责，如因咨询意见错误导致工程损失，咨询机构应承担相应的责任，但责任限额不超过合同总价的_____%。6.检验机构：检验机构对检验结果负责，如因检验结果错误导致工程损失，检验机构应承担相应的责任，但责任限额不超过合同总价的_____%。四、第三方责任划分1.甲方与第三方之间的合同关系由甲方与第三方自行协商确定，乙方不参与其中。2.甲方应确保第三方具备相应的资质和条件，并要求第三方签署保密协议，对工程信息进行保密。3.乙方对第三方的工作进行监督，如发现第三方存在违法行为或违约行为，乙方有权要求甲方采取措施纠正。4.甲方与第三方之间的争议，由双方自行协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、第三方介入程序1.甲方在确定第三方后，应及时通知乙方，并提供第三方的基本信息，包括但不限于名称、地址、联系方式、资质证明等。2.乙方在收到甲方通知后，有权对第三方进行审查，如认为第三方不符合要求，有权要求甲方更换。3.甲方与第三方签订合同后，应及时将合同副本报送乙方备案。六、第三方变更1.如因特殊情况需要更换第三方，甲方应提前通知乙方，并说明更换原因。2.乙方在收到甲方通知后，有权对更换后的第三方进行审查，如认为更换后的第三方不符合要求，有权要求甲方继续使用原第三方或更换其他第三方。3.甲方与更换后的第三方签订合同后，应及时将合同副本报送乙方备案。七、第三方介入费用1.第三方介入费用由甲方承担，并在工程总造价中予以体现。2.甲方应在合同中明确第三方的费用构成，包括但不限于设计费、监理费、材料费、设备费、咨询费、检验费等。八、第三方介入期限1.第三方介入期限根据工程实际情况确定，并在合同中明确。2.第三方介入期限届满后，甲方应将第三方工作成果移交给乙方，并确保工程顺利进行。九、第三方介入的终止1.如第三方在介入过程中出现严重违约行为，甲方有权终止与第三方的合作，并要求第三方承担相应的责任。2.如因不可抗力因素导致第三方无法继续介入，双方应协商解决，并按照合同约定处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程设计图纸及说明书要求：包含广场石材铺装与太阳能光伏发电系统的详细设计图纸、材料规格、施工工艺等。说明：设计图纸应标明尺寸、材料、施工要求等，确保施工过程中按照设计要求进行。2.附件二：工程量清单要求：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等。说明：工程量清单应与设计图纸相符合，为工程款支付提供依据。3.附件三：施工组织设计要求：包括施工方案、进度计划、人员安排、安全措施等。说明：施工组织设计应确保施工过程中的安全和质量，合理安排施工进度。4.附件四：施工合同专用条款要求：包括合同履行、变更、索赔、争议解决等条款。说明：专用条款应根据具体工程情况进行编制，确保合同条款的适用性。5.附件五：工程质量标准及验收规范要求：列出工程质量的评定标准、验收流程、验收方法等。说明：工程质量标准及验收规范应参照国家相关标准和规范执行。6.附件六：工程进度款支付申请表要求：包括工程进度、完成量、支付金额等信息。说明：工程进度款支付申请表应定期提交，确保工程款支付及时。7.附件七：工程变更申请表要求：包括变更原因、变更内容、变更后的工程量、变更后的价格等信息。说明：工程变更申请表应在变更发生前提交，经双方协商一致后执行。8.附件八：工程竣工验收报告要求：包括工程概况、验收结论、验收日期等。说明：竣工验收报告应由监理单位出具，确保工程符合合同要求。9.附件九：工程保修书要求：包括保修范围、保修期限、保修方式等。说明：保修书应由施工单位出具，确保工程质量在保修期内得到保障。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程款；乙方未按时支付预付款；甲方未按时提交施工组织设计；乙方未按时提供设计图纸；甲方未按时完成工程进度；乙方未按时进行工程验收；甲方使用不合格材料或设备；乙方未按时提供工程变更申请；甲方未按时完成工程变更；乙方未按时提供工程验收报告。2.责任认定标准：甲方未按时支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的_____%；乙方未按时支付预付款，应向甲方支付违约金，违约金为应付款项的_____%；甲方未按时提交施工组织设计，应向乙方支付违约金，违约金为_____%；乙方未按时提供设计图纸，应向甲方支付违约金，违约金为_____%；甲方未按时完成工程进度，应向乙方支付违约金，违约金为_____%；乙方未按时进行工程验收，应向甲方支付违约金，违约金为_____%；甲方使用不合格材料或设备，应承