二零二四年建筑保温砌体抹灰劳务分包合作协议3篇_第1页
二零二四年建筑保温砌体抹灰劳务分包合作协议3篇_第2页
二零二四年建筑保温砌体抹灰劳务分包合作协议3篇_第3页
二零二四年建筑保温砌体抹灰劳务分包合作协议3篇_第4页
二零二四年建筑保温砌体抹灰劳务分包合作协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩63页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年建筑保温砌体抹灰劳务分包合作协议本合同目录一览1.合同概述1.1合同订立背景1.2合同目的与原则1.3合同有效期2.双方基本信息2.1分包方基本信息2.2总包方基本信息3.工程概况3.1工程名称及地点3.2工程规模及内容3.3工程进度安排4.劳务分包内容4.1分包工程范围4.2分包工程量4.3分包工程质量标准5.工程费用5.1工程造价5.2费用结算方式5.3调整机制6.工期及进度管理6.1工期安排6.2进度控制措施6.3迟工责任及处理7.材料及设备7.1材料供应及管理7.2设备租赁及维护7.3材料和设备的质量要求8.施工安全与环境保护8.1施工安全责任8.2安全防护措施8.3环境保护要求9.付款方式9.1付款条件9.2付款比例9.3付款时间及程序10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.违约责任11.1违约情形及处理11.2违约赔偿计算方式11.3违约责任承担12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除或终止后的处理13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:材料设备清单13.3附件三:施工组织设计14.其他约定14.1法律适用14.2合同变更14.3合同生效14.4合同份数14.5合同签署第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1合同订立背景1.2合同目的与原则本合同旨在明确双方在建筑保温砌体抹灰劳务分包过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,实现双方利益最大化。1.3合同有效期本合同自双方签字盖章之日起生效,至分包工程竣工并经总包方验收合格之日止。第二条双方基本信息2.1分包方基本信息分包方名称:____________________法定代表人:____________________住所地:____________________联系电话:____________________2.2总包方基本信息总包方名称:____________________法定代表人:____________________住所地:____________________联系电话:____________________第三条工程概况3.1工程名称及地点工程名称:____________________工程地点:____________________3.2工程规模及内容工程规模:____________________工程内容:建筑保温砌体抹灰3.3工程进度安排工程开工日期:____________________工程竣工日期:____________________第四条劳务分包内容4.1分包工程范围分包工程范围为:____________________4.2分包工程量分包工程量:____________________4.3分包工程质量标准分包工程质量标准按照国家相关标准执行,具体要求详见附件。第五条工程费用5.1工程造价工程造价:____________________5.2费用结算方式费用结算方式:____________________5.3调整机制如遇政策调整、市场价格波动等情况,经双方协商一致,可对工程造价进行调整。第六条工期及进度管理6.1工期安排根据工程实际情况,具体工期安排如下:____________________6.2进度控制措施6.3迟工责任及处理如因分包方原因导致工程延期,分包方应承担相应的责任,具体处理方式如下:____________________第七条材料及设备7.1材料供应及管理分包工程所需材料由总包方负责采购,分包方负责验收和管理。7.2设备租赁及维护分包工程所需设备由分包方租赁,并负责设备的维护和保养。7.3材料和设备的质量要求分包工程所需材料和设备必须符合国家相关标准和质量要求,具体要求详见附件。第八条施工安全与环境保护8.1施工安全责任分包方在施工过程中必须遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工安全。分包方应对施工安全负全部责任。8.2安全防护措施分包方应采取必要的安全防护措施,包括但不限于:____________________8.3环境保护要求分包方在施工过程中应遵守国家环境保护法规,采取有效措施减少对环境的影响。第九条付款方式9.1付款条件总包方在分包工程按合同约定完成并经验收合格后,按照约定的付款比例支付工程款。9.2付款比例付款比例按照工程进度分阶段支付,具体比例为:____________________9.3付款时间及程序付款时间及程序如下:____________________第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,提交____________________仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构争议解决机构为____________________仲裁委员会。10.3争议解决程序仲裁程序按照____________________仲裁委员会的仲裁规则进行。第十一条违约责任11.1违约情形及处理如任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任,具体处理方式如下:____________________11.2违约赔偿计算方式违约赔偿按照实际损失计算,包括但不限于直接经济损失和合理的间接经济损失。11.3违约责任承担违约方应承担全部违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。第十二条合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除或终止后的处理第十三条合同附件13.1附件一:工程量清单附件一详细列出了分包工程的工程量,作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。13.2附件二:材料设备清单附件二列出了分包工程所需材料及设备的清单,作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。13.3附件三:施工组织设计附件三为分包工程的施工组织设计,作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。第十四条其他约定14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同变更任何对本合同的变更,必须以书面形式经双方签字盖章后生效。14.3合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.4合同份数本合同一式____________________份,双方各执____________________份。14.5合同签署分包方(盖章):____________________总包方(盖章):____________________签署日期:____________________第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同中的“第三方”是指除分包方和总包方以外的,根据本合同约定或双方协商一致,参与合同履行或提供专业服务的其他法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入目的第三方介入本合同,旨在提高合同履行的效率、保障合同履行质量、解决合同履行过程中的专业性问题或提供特定服务。16.第三方介入方式16.1中介方中介方是指在本合同履行过程中,为双方提供信息交流、协调沟通、专业咨询等服务的第三方机构或个人。16.2专业服务机构专业服务机构是指为本合同提供设计、监理、检测、咨询等服务的第三方机构或个人。16.3其他第三方其他第三方是指除中介方和专业服务机构以外的,根据本合同履行需要,经双方同意介入的第三方。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同中的“责任限额”是指第三方因履行本合同而产生的违约责任、赔偿责任或其他法律责任的上限。17.2责任限额约定双方在本合同中约定,第三方责任限额为____________________元人民币。17.3责任限额承担第三方在履行本合同过程中,若因自身原因造成分包方或总包方损失的,应承担相应的赔偿责任,但不超过约定的责任限额。18.第三方责权利18.1责任第三方应按照本合同约定和自身职责,履行相应的义务,并对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。18.2权利第三方有权要求分包方和总包方提供必要的协助,并有权根据合同约定收取合理的费用。18.3利益第三方在履行本合同过程中,有权获得约定的报酬,并有权享受合同约定的权益。19.第三方与其他各方的关系19.1分包方与第三方分包方与第三方之间的关系,应按照本合同约定或双方协商一致的原则处理。19.2总包方与第三方总包方与第三方之间的关系,应按照本合同约定或双方协商一致的原则处理。19.3分包方与总包方分包方与总包方之间的关系,不受第三方介入的影响,双方仍应按照本合同约定履行各自的义务。20.第三方介入程序20.1介入申请需第三方介入时,由分包方或总包方提出申请,经双方同意后,由双方共同邀请或指定第三方介入。20.2介入协议第三方介入后,应与分包方和总包方签订《第三方介入协议》,明确各方权利、义务和责任。20.3介入实施第三方介入后,按照《第三方介入协议》约定,履行相应职责,协助双方完成合同履行。20.4介入结束第三方介入结束后,应向分包方和总包方提交《第三方介入工作报告》,报告介入期间的工作情况。21.争议解决21.1争议解决方式第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决;协商不成的,提交____________________仲裁委员会仲裁。21.2争议解决机构争议解决机构为____________________仲裁委员会。21.3争议解决程序仲裁程序按照____________________仲裁委员会的仲裁规则进行。22.合同变更本合同涉及第三方介入的条款,如需变更,应经双方和第三方协商一致,并以书面形式签署补充协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单要求:详细列明分包工程的各项工程量。工程量应按照国家相关标准和规范进行计量。附件一作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。2.附件二:材料设备清单要求:列明分包工程所需的所有材料及设备名称、规格、型号、数量。材料及设备应满足国家相关质量标准。附件二作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。3.附件三:施工组织设计要求:详细说明分包工程的施工方案、施工进度计划、施工组织结构等。施工组织设计应符合国家相关施工规范和标准。附件三作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。4.附件四:第三方介入协议要求:明确第三方介入的目的、范围、职责、权利和义务。协议应包含双方和第三方的签字盖章。附件四作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。5.附件五:第三方介入工作报告要求:详细记录第三方介入期间的工作情况、发现的问题及处理措施。工作报告应包含第三方的签字盖章。附件五作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。6.附件六:争议解决协议要求:明确争议解决的方式、机构、程序等。协议应包含双方和争议解决机构的签字盖章。附件六作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按时完成工程进度。分包方施工质量不符合合同约定。分包方违反施工安全规定,导致安全事故。总包方未按时支付工程款。第三方未履行协议约定的职责。2.责任认定标准:违约行为发生时,由责任方承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于:赔偿损失、支付违约金、终止合同等。3.示例说明:分包方未按时完成工程进度,导致总包方无法按期交付工程,分包方应承担延迟交付的违约责任,包括但不限于赔偿总包方因此遭受的损失。分包方施工质量不符合合同约定,导致工程质量问题,分包方应承担修复工程的责任,并赔偿总包方因此遭受的损失。分包方违反施工安全规定,导致安全事故,分包方应承担安全事故的责任,包括但不限于赔偿受害方和承担相应的行政责任。总包方未按时支付工程款,分包方有权要求总包方支付逾期付款利息,并可根据情况要求解除合同。第三方未履行协议约定的职责,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、终止协议等。全文完。二零二四年建筑保温砌体抹灰劳务分包合作协议1本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方法定代表人或授权代表1.3协议双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.劳务分包内容3.1砌体施工3.1.1砌体材料3.1.2砌体规格3.1.3砌体施工工艺3.2抹灰施工3.2.1抹灰材料3.2.2抹灰厚度3.2.3抹灰工艺4.劳务分包价格及支付方式4.1劳务分包总价4.2分阶段付款比例4.3付款时间及方式5.工程质量要求5.1砌体质量标准5.2抹灰质量标准5.3质量检验及验收6.工程进度及管理6.1工程进度安排6.2进度控制措施6.3施工现场管理7.安全生产责任7.1安全生产责任制7.2安全防护措施7.3事故处理及责任追究8.材料供应与管理8.1材料供应责任8.2材料验收标准8.3材料使用及管理9.技术服务与支持9.1技术服务内容9.2技术支持方式9.3技术变更及处理10.合同变更与解除10.1变更条件10.2变更程序10.3合同解除条件10.4解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项14.1保密条款14.2知识产权归属14.3法律适用及争议解决14.4合同附件第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1协议双方名称发包方:建筑工程有限公司承包方:保温砌体抹灰劳务有限公司1.2协议双方法定代表人或授权代表发包方法定代表人:承包方法定代表人:1.3协议双方联系方式发包方联系电话:0215678承包方联系电话:021876543212.项目概况2.1项目名称:住宅小区保温砌体抹灰工程2.2项目地点:市区路号2.3项目规模:总建筑面积约10万平方米2.4项目工期:自2024年4月1日起至2024年10月31日止3.劳务分包内容3.1砌体施工3.1.1砌体材料:采用M10水泥砂浆,烧结多孔砖,材料符合国家相关标准3.1.2砌体规格:标准砖,墙厚240mm3.1.3砌体施工工艺:采用传统砌筑工艺,确保墙体垂直度、水平度及灰缝饱满3.2抹灰施工3.2.1抹灰材料:采用水泥砂浆,材料符合国家相关标准3.2.2抹灰厚度:墙体抹灰厚度为20mm3.2.3抹灰工艺:采用分层抹灰,确保抹灰层平整、密实、无裂缝4.劳务分包价格及支付方式4.1劳务分包总价:人民币伍佰万元整(¥500,000.00)4.2分阶段付款比例:开工前支付10%,中期支付30%,工程验收合格后支付30%,余款10%作为质保金,质保期满后支付4.3付款时间及方式:每月25日前支付上月工程进度款,银行转账支付5.工程质量要求5.1砌体质量标准:墙体垂直度偏差≤2mm,水平度偏差≤2mm,灰缝饱满度≥80%5.2抹灰质量标准:抹灰层平整度≤2mm,无裂缝、空鼓现象5.3质量检验及验收:按照国家相关标准进行检验,双方共同验收6.工程进度及管理6.1工程进度安排:详见附件《工程进度计划表》6.2进度控制措施:承包方应严格按照施工计划执行,确保工程进度6.3施工现场管理:承包方负责施工现场的安全、文明施工,确保工程顺利进行7.安全生产责任7.1安全生产责任制:双方应严格按照国家安全生产法律法规,落实安全生产责任制7.2安全防护措施:施工现场必须配备必要的安全防护设施,确保施工人员安全7.3事故处理及责任追究:发生安全事故,双方应立即采取措施,配合调查,追究责任8.材料供应与管理8.1材料供应责任发包方负责提供施工所需的全部建筑材料,包括但不限于水泥、砂、砖、钢筋等承包方负责材料的验收、保管和使用8.2材料验收标准所有材料必须符合国家及行业标准,并有出厂合格证明承包方在材料进场前进行验收,不符合标准的材料不得使用8.3材料使用及管理材料使用需按照施工方案和设计要求进行承包方负责材料的合理使用,避免浪费和损耗9.技术服务与支持9.1技术服务内容发包方提供施工图纸、技术规范及必要的施工技术指导承包方在施工过程中遇到技术难题时,可向发包方寻求技术支持9.2技术支持方式发包方指定技术人员负责解答施工过程中的技术问题通过电话、邮件、现场会议等方式进行技术交流9.3技术变更及处理如因设计变更或技术原因需要调整施工方案,双方应协商一致,并及时更新相关资料10.合同变更与解除10.1变更条件因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因,可申请合同变更10.2变更程序双方协商一致后,签订书面变更协议10.3合同解除条件因一方违约、不可抗力等因素导致合同无法履行时,可申请合同解除10.4解除程序双方协商一致后,签订书面解除协议,并按照协议处理剩余工程及款项11.违约责任11.1违约情形未按时完成工程进度、未按合同约定提供材料、未按质量标准施工等11.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等11.3违约赔偿违约赔偿金额根据实际情况和合同约定确定12.争议解决12.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼12.2争议解决机构无12.3争议解决程序双方应按照法律程序进行,包括起诉、答辩、审理、判决等13.合同生效及终止13.1合同生效条件双方签字盖章,并按合同约定支付预付款后生效13.2合同终止条件合同约定的工程竣工并验收合格,或因合同解除而终止13.3合同终止程序双方签订合同终止协议,并按协议处理剩余工程及款项14.其他约定事项14.1保密条款双方对本合同内容以及涉及的商业秘密负有保密义务14.2知识产权归属施工过程中产生的知识产权归双方共同所有,具体使用需协商一致14.3法律适用及争议解决本合同适用中华人民共和国法律,争议解决方式如第12条所述14.4合同附件附件一:工程进度计划表附件二:材料清单及价格表附件三:质量保证书第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与定义1.1第三方是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、监督或咨询的个人或组织。1.2第三方介入的类型包括但不限于监理公司、检测机构、咨询顾问、审计机构等。2.第三方介入的适用范围2.1第三方介入适用于合同履行过程中需要专业监督、评估或咨询的情况。2.2第三方介入的适用范围包括但不限于工程质量、进度、安全、材料供应等方面。3.第三方介入的程序与权限3.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相应的协议。对工程质量、进度、安全等进行监督检查;对材料供应、施工工艺等进行评估;对合同履行情况进行咨询和建议;对违约行为进行记录和报告。4.第三方责任限额的界定4.1第三方责任限额应根据第三方介入协议约定,并在合同中明确。4.2第三方责任限额包括但不限于:对工程质量问题的责任;对进度延误的责任;对安全事故的责任;对合同履行过程中的其他责任。5.第三方与其他各方的责任划分5.1第三方与甲乙双方的责任划分如下:第三方对工程质量、进度、安全等问题的责任,由第三方介入协议约定;第三方对材料供应、施工工艺等方面的责任,由甲乙双方共同承担;第三方对合同履行过程中的其他责任,由第三方介入协议约定。5.2第三方与甲乙双方的权利义务关系由第三方介入协议约定。6.第三方介入后的合同修正条款第三方介入条款:明确第三方介入的类型、适用范围、程序与权限;第三方责任限额条款:明确第三方责任限额的界定;第三方与其他各方的责任划分条款:明确第三方与其他各方的责任划分。本合同中涉及的第三方介入,甲乙双方应签订相应的协议,并明确各方的责任与义务;第三方介入协议与本合同具有同等法律效力;第三方介入期间,甲乙双方应继续履行本合同约定的义务。7.第三方介入后的合同履行与变更7.1第三方介入期间,甲乙双方应继续履行本合同约定的义务。7.2如因第三方介入导致合同履行出现变更,甲乙双方应协商一致,并签订书面变更协议。8.第三方介入后的争议解决8.1第三方介入期间,如发生争议,甲乙双方应协商解决。8.2协商不成的,可按本合同约定的争议解决方式进行处理。9.第三方介入后的合同解除9.1如因第三方介入导致合同无法履行,甲乙双方可协商解除合同。9.2合同解除后,甲乙双方应按照合同约定处理剩余工程及款项。10.第三方介入后的合同终止10.1第三方介入期满,合同履行完毕,合同终止。10.2第三方介入期间,如发生合同终止情形,甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程进度计划表说明:详细列出工程各个阶段的开始和结束时间,以及各个分项工程的进度安排。附件二:材料清单及价格表说明:列出工程所需所有材料名称、规格、型号、数量及单价,以及总价。附件三:质量保证书说明:由承包方提供,保证工程质量符合国家及行业标准。附件四:第三方介入协议说明:详细约定第三方介入的类型、权限、责任限额及费用等。附件五:合同变更协议说明:记录合同履行过程中发生的变更,包括变更原因、内容、生效时间等。附件六:违约责任认定书说明:记录违约行为的认定及违约责任的承担。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.承包方未按合同约定的时间完成工程进度,导致工期延误。2.承包方提供的材料不符合合同约定的质量标准。3.承包方未按合同约定进行施工,导致工程质量不合格。4.承包方未按合同约定支付工程款。5.第三方介入过程中,第三方未能履行其职责,导致工程进度延误或质量不合格。责任认定标准:1.工期延误:按实际延误的天数计算,每天按合同总价的千分之一支付违约金。2.材料质量:如材料质量不符合标准,由承包方承担退货、更换或修复的责任。3.工程质量:如工程质量不合格,由承包方负责返工或修复,直至合格。4.工程款支付:如承包方未按时支付工程款,按逾期天数计算,每天按应付款的千分之一支付违约金。5.第三方责任:第三方未能履行职责,导致工程进度延误或质量不合格,第三方应承担相应的违约责任。示例说明:若承包方未按合同约定的时间完成工程进度,导致工期延误10天,则承包方应支付违约金10,000元(合同总价100万元,每天违约金1,000元)。若承包方提供的材料不符合合同约定的质量标准,导致工程返工,则承包方应承担返工所需的全部费用。全文完。二零二四年建筑保温砌体抹灰劳务分包合作协议2本合同目录一览1.合同签订依据及目的1.1合同签订的法律依据1.2合同签订的目的和意义2.双方基本信息2.1分包方基本信息2.2承包方基本信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.分包内容4.1分包工作范围4.2分包工程量4.3分包工程要求5.合同价款及支付方式5.1合同价款确定方式5.2分包价款5.3支付方式及时间6.材料供应6.1材料供应方式6.2材料质量要求6.3材料供应责任7.施工进度与质量7.1施工进度计划7.2施工质量标准7.3施工验收8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3事故处理9.环境保护9.1环境保护要求9.2环境保护措施10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.违约责任12.1违约责任承担12.2违约赔偿13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同签订依据及目的1.1合同签订的法律依据:本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规签订。1.2合同签订的目的:本合同旨在明确双方在建筑保温砌体抹灰劳务分包过程中的权利义务,确保工程顺利进行,实现双方利益最大化。2.双方基本信息2.1分包方基本信息:分包方名称:____________________法定代表人:____________________注册地址:____________________联系电话:____________________2.2承包方基本信息:承包方名称:____________________法定代表人:____________________注册地址:____________________联系电话:____________________3.项目概况3.1项目名称:____________________3.2项目地点:____________________3.3项目规模:____________________3.4项目工期:自合同签订之日起______个月。4.分包内容4.1分包工作范围:包括但不限于建筑保温砌体抹灰工程的施工、质量验收、现场清理等工作。4.2分包工程量:根据施工图纸和工程量清单,分包工程量为______立方米。4.3分包工程要求:按照国家相关规范、标准和设计要求,确保工程质量和安全。5.合同价款及支付方式5.1合同价款确定方式:根据工程量清单和市场行情,双方协商确定分包价款为人民币______元整。5.2分包价款:人民币______元整,分______期支付。5.3支付方式及时间:(1)合同签订后____个工作日内,分包方提交相关资质证明和人员配备方案,承包方支付合同总价的_____%作为预付款。(2)工程进度达到_____%时,承包方支付合同总价的_____%。(3)工程竣工验收合格后____个工作日内,承包方支付合同总价的_____%。(4)工程保修期满后____个工作日内,承包方支付合同总价的_____%。6.材料供应6.1材料供应方式:分包方负责提供施工所需材料,承包方负责材料验收。6.2材料质量要求:材料须符合国家相关质量标准,并提供相关质量证明文件。6.3材料供应责任:分包方需确保材料按时、按质、按量供应,如因材料问题导致工程延误,分包方承担相应责任。7.施工进度与质量7.1施工进度计划:分包方需根据工程进度要求,编制详细的施工进度计划,并报送承包方审批。7.2施工质量标准:严格按照国家相关规范、标准和设计要求进行施工,确保工程质量达到优良等级。7.3施工验收:工程完成后,由双方共同进行验收,验收合格后方可交付使用。8.安全生产8.1安全生产责任:分包方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,对施工现场的安全生产负总责。8.2安全生产措施:(1)制定安全生产规章制度,明确安全生产责任。(2)对施工人员进行安全生产教育和培训。(3)施工现场设置必要的安全防护设施和警示标志。(4)定期进行安全检查,及时发现和消除安全隐患。8.3事故处理:发生安全事故时,分包方应立即采取措施,防止事故扩大,并及时报告承包方和相关部门。9.环境保护9.1环境保护要求:分包方应遵守国家环境保护法律法规,采取有效措施,减少施工对环境的影响。9.2环境保护措施:(1)施工现场设置污水处理设施,确保废水达标排放。(2)施工现场设置废弃物处理设施,确保固体废弃物分类收集、处理。(3)施工期间,采取措施减少噪音、粉尘等污染物的排放。10.争议解决10.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同执行过程中产生的争议,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序:争议发生后,双方应在收到争议通知之日起____个工作日内协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.合同解除(1)一方严重违反合同约定,经对方书面通知后____个工作日内仍未纠正;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)一方丧失履行合同能力;(4)合同约定的其他解除条件。11.2合同解除程序:合同解除前,双方应就解除事宜进行协商;协商不成的,按照争议解决方式处理。12.违约责任12.1违约责任承担:任何一方违反合同约定,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因其违约行为给对方造成的损失。12.2违约赔偿:违约金为合同总价的_____%,如违约行为导致对方损失超过违约金数额的,还应赔偿实际损失。13.合同生效及终止13.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同终止。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2本合同一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及范围1.1第三方的概念:本合同所指的第三方,包括但不限于中介方、监理方、检测方、评估方、保险方等,具有独立法人资格或合法执业资格的机构或个人。1.2第三方介入的范围:第三方介入主要包括项目咨询、监理、检测、评估、保险等服务。2.第三方介入的引入方式2.1引入方式:第三方由甲乙双方协商一致后引入,并签订相应的合作协议。2.2引入程序:甲乙双方应向第三方提供本合同的副本,并明确第三方的权利义务。3.第三方的责任限额3.1责任限额:第三方在本合同项下的责任,以其与甲乙双方签订的协议中约定的责任限额为准。3.2保险:第三方应购买相应的职业责任保险,确保其在履行职责过程中可能产生的赔偿责任得到有效保障。4.第三方的权利与义务4.1第三方的权利:(1)根据协议约定,收取相应的服务费用。(2)在履行职责过程中,享有独立的判断权和建议权。(3)对甲乙双方违反协议的行为,有权提出书面意见。4.2第三方的义务:(1)按照协议约定,履行相应的服务职责。(2)对甲乙双方提供的信息和资料保密。(3)保证其提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分:(1)甲方应向第三方提供项目相关信息,包括但不限于工程图纸、技术规范、工程量清单等。(2)甲方负责协调第三方与其他相关方的关系,确保第三方顺利履行职责。(3)甲方对第三方的服务不满意,有权要求第三方改进或更换。5.2第三方与乙方的划分:(1)乙方应按照合同约定,向第三方提供必要的施工条件和支持。(2)乙方应配合第三方进行现场检测、评估等工作。(3)乙方对第三方的检测结果和评估意见有异议,有权要求第三方重新检测或评估。6.第三方介入的具体条款6.1第三方介入的期限:根据项目实际情况,由甲乙双方与第三方协商确定。6.2第三方介入的费用:根据第三方提供的服务内容和服务质量,由甲乙双方与第三方协商确定。6.3第三方介入的效果:第三方应确保其提供的服务达到合同约定的目标。7.第三方介入的变

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论