建筑工程总包分包合同

建筑工程总包分包合同合同编号：__________甲方（总承包方）：____________地址：_____________________联系方式：_________________联系人：___________________乙方（分包方）：____________地址：_____________________联系方式：_________________联系人：___________________第一章定义与术语1.1甲方：指甲乙方之间签订本合同，负责建筑工程项目的总承包方。1.2乙方：指甲乙方之间签订本合同，负责建筑工程项目的分包方。1.3工程项目：指甲乙双方约定由乙方分包完成的建筑工程项目。1.4合同文件：包括本合同正文、附件及补充协议等与本合同有关的所有文件。第二章项目概述2.1工程名称：________________2.2工程地点：________________2.3工程内容：________________2.4工程规模：________________2.5工程期限：自____年__月__日至____年__月__日第三章权利与义务3.1甲方权利与义务3.1.1甲方负责提供完整的工程设计图纸、施工方案及相关技术资料。3.1.2甲方负责协调与部门、监理单位及其他相关单位的关系。3.1.3甲方负责支付乙方按照本合同约定的工程款项。3.1.4甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督和检查。3.1.5甲方应按照本合同约定的期限及时支付工程款项。3.2乙方权利与义务3.2.1乙方负责按照甲方提供的工程设计图纸、施工方案及相关技术资料进行施工。3.2.2乙方应保证施工质量符合国家相关标准及甲方要求。3.2.3乙方应按照甲方要求按时完成工程进度，并保证工程按时交付。3.2.4乙方应遵守国家相关法律法规，不得违法转包、分包工程。3.2.5乙方应按照本合同约定的期限及时支付工程款项。第四章工程变更与索赔4.1工程变更4.1.1若发生工程变更，甲乙双方应友好协商解决。4.1.2工程变更导致的费用调整，甲乙双方应按照变更内容签订补充协议。4.1.3工程变更导致工期延误，甲乙双方应协商确定新的工期。4.2索赔4.2.1若乙方因甲方原因导致工程进度延误或费用增加，乙方有权向甲方提出索赔。4.2.2索赔事项应在发生后__天内书面提出，并附上相关证据。4.2.3甲乙双方应友好协商解决索赔事项，如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第五章工程验收与交付5.1工程验收5.1.1乙方应按照国家相关标准及甲方要求完成工程验收。5.1.2工程验收合格后，甲乙双方应签订工程验收报告。5.1.3工程验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，直至验收合格。5.2工程交付5.2.1乙方应在工程验收合格后__天内将工程交付甲方。5.2.2甲方应在工程交付后__天内进行工程结算。5.2.3工程交付后，甲方应按照本合同约定的保修期限承担保修责任。第六章工程款项支付6.1付款方式6.1.1本合同的付款方式为______（现金、转账、支票等）。6.1.2甲方应在乙方完成合同约定的工程进度后支付相应款项。6.1.3乙方应向甲方提供正规发票，作为支付款项的凭证。6.2付款期限6.2.1甲方应在合同签订后__天内支付预付款。6.2.2甲方应在乙方完成工程进度后__天内支付进度款。6.2.3甲方应在工程验收合格后__天内支付验收款。6.3拖欠款项6.3.1若甲方未按照约定支付款项，乙方有权暂停施工并要求甲方支付违约金。6.3.2违约金计算方式为：未支付款项的__%。第七章质量保证7.1工程质量7.1.1乙方应保证施工质量符合国家相关标准及甲方要求。7.1.2乙方应按甲方要求提供施工过程中的质量检测报告。7.1.3乙方应保证所使用材料、设备符合国家质量标准。7.2质量保修7.2.1乙方应在工程交付后提供__年的质量保修服务。7.2.2保修期内，乙方应对工程质量问题免费进行修复。7.2.3保修期届满后，乙方应按甲方要求提供有偿维修服务。第八章安全生产8.1安全责任8.1.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，保证施工安全。8.1.2乙方应建立健全安全生产责任制度，对施工现场进行安全管理。8.1.3乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训。8.2处理8.2.1若发生安全，乙方应立即启动应急预案并报告甲方。8.2.2乙方应协助甲方对安全进行调查和处理。8.2.3乙方应承担因施工原因导致的安全生产责任。第九章保密与知识产权9.1保密9.1.1甲乙双方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密予以保密。9.1.2保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。9.1.3未经对方同意，甲乙双方不得向第三方披露对方的商业秘密。9.2知识产权9.2.1乙方应尊重并保护甲方的知识产权，不得侵犯甲方专利、商标等权利。9.2.2乙方在施工过程中产生的知识产权归乙方所有，但不得损害甲方的合法权益。9.2.3甲乙双方应共同遵守国家知识产权法律法规，维护双方的合法权益。第十章违约责任10.1甲方违约10.1.1甲方未按照约定支付工程款项，应支付乙方违约金，计算方式为未支付款项的__%。10.1.2甲方违反合同其他条款，导致乙方损失，应承担相应的赔偿责任。10.2乙方违约10.2.1乙方未按照约定完成工程进度或质量不符合要求，甲方有权要求乙方支付违约金，计算方式为合同金额的__%。10.2.2乙方违反合同其他条款，导致甲方损失，应承担相应的赔偿责任。10.3违约金支付10.3.1违约金应在违约行为发生后__天内支付。10.3.2违约金的支付不影响甲乙双方要求对方继续履行合同的权利。第十一章工程变更管理11.1变更程序11.1.1任何工程变更都需以书面形式提出，并由甲方审批。11.1.2变更申请应包括变更原因、变更内容、预计费用及对工期的影响。11.1.3甲方应在收到变更申请后__天内作出答复。11.2变更费用11.2.1因变更导致的额外费用，双方应协商确定，并签订变更协议。11.2.2变更费用应在变更协议签订后__天内支付。11.3变更对工期的影响11.3.1任何变更都可能导致工期调整，双方应协商确定新的工期。11.3.2若变更导致工期延长，乙方应采取措施尽量减少对总工期的影响。第十二章工程保险与风险12.1工程保险12.1.1乙方应按照国家规定和甲方要求，对工程进行相应的保险。12.1.2保险费用应由乙方承担，除非合同另有约定。12.2风险管理12.2.1乙方应制定风险管理计划，包括风险评估、风险预防及应对措施。12.2.2乙方应定期向甲方报告风险管理和控制情况。12.3不可抗力12.3.1若发生不可抗力事件，乙方应及时通知甲方，并采取合理措施减轻损失。12.3.2不可抗力事件导致的工期延误，乙方不承担违约责任。第十三章合同的转让与终止13.1合同转让13.1.1未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利和义务转让给第三方。13.1.2合同转让应遵循法律法规的相关规定，并保证承接方具备相应的资质。13.2合同终止13.2.1在合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权书面通知终止合同。13.2.2合同终止后，双方应清算已完成的工程量和已支付的款项。第十四章争议解决14.1争议解决方式14.1.1对于因本合同引起的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。14.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。14.2诉讼费用14.2.1诉讼费用由败诉方承担，除非法院另有判决。第十五章其他条款15.1合同修改15.1.1本合同任何修改和补充均应以书面形式作出，并由双方代表签署。15.1.2修改和补充的条款与本合同具有同等法律效力。15.2合同副本15.2.1本合同一式