二零二四年度上海建筑劳务分包合同范本（含工程变更管理）3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度上海建筑劳务分包合同范本（含工程变更管理）本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1承包方信息2.2甲方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型4.工程变更管理4.1变更申请4.2变更审批4.3变更实施4.4变更费用5.工程进度5.1进度计划5.2进度监控5.3进度调整6.工程质量6.1质量标准6.2质量检验6.3质量保证7.工程费用7.1费用构成7.2费用支付7.3费用变更8.付款条件8.1付款比例8.2付款方式8.3付款时间9.保险9.1保险责任9.2保险范围9.3保险费用10.风险责任10.1风险分类10.2风险承担10.3风险处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.合同生效与终止13.1合同生效13.2合同终止13.3合同续签14.其他14.1合同附件14.2合同修订14.3合同解释权第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1定义1.1.1“工程”指本合同中所涉及的建筑工程项目，包括但不限于土建、安装、装饰等。1.1.2“甲方”指委托施工的业主方。1.1.3“承包方”指承担施工任务的劳务分包单位。1.1.4“合同”指本《二零二四年度上海建筑劳务分包合同范本》。1.1.5“合同价”指本合同约定的工程总费用。1.1.6“变更”指在合同履行过程中，因设计变更、工程量增减或其他原因导致的工程范围、工程量、工程质量的调整。1.2解释1.2.1本合同中的术语和定义，如无特别说明，均应按照其通常含义理解。1.2.2如有歧义或争议，双方应友好协商解决。2.合同双方2.1承包方信息2.1.1名称：[承包方全称]2.1.2地址：[承包方地址]2.1.3法定代表人：[承包方法定代表人姓名]2.1.4联系人：[承包方联系人姓名]2.1.5联系电话：[承包方联系电话]2.2甲方信息2.2.1名称：[甲方全称]2.2.2地址：[甲方地址]2.2.3法定代表人：[甲方法定代表人姓名]2.2.4联系人：[甲方联系人姓名]2.2.5联系电话：[甲方联系电话]3.工程概况3.1工程名称：[具体工程名称]3.2工程地点：[具体工程地址]3.3工程规模：[具体工程规模描述]3.4工程类型：[具体工程类型描述]4.工程变更管理4.1变更申请4.1.1任何一方提出变更请求，应提前[具体时间]以书面形式通知对方。4.1.2变更申请应详细说明变更原因、变更内容、变更后的工程量和费用。4.2变更审批4.2.1甲方收到变更申请后，应在[具体时间]内给予书面回复。4.2.2经双方协商一致，变更申请被批准后，视为合同的一部分。4.3变更实施4.3.1承包方应根据批准的变更内容进行施工。4.3.2甲方应按变更后的工程量和费用调整支付承包方费用。4.4变更费用4.4.1变更费用按实际发生计算，包括但不限于人工费、材料费、机械费等。5.工程进度5.1进度计划5.1.1承包方应在合同签订后[具体时间]内提交详细的工程进度计划。5.1.2进度计划应包括关键线路节点、施工顺序和预计完成时间。5.2进度监控5.2.1甲方有权对工程进度进行监控，并要求承包方提供相关进度报告。5.2.2承包方应定期向甲方报告工程进度情况。5.3进度调整5.3.1如因非承包方原因导致工程进度延误，甲方应给予合理延长工期。5.3.2工期延误超过[具体时间]的，甲方有权解除合同。6.工程质量6.1质量标准6.1.1工程质量应符合国家现行相关标准和规范的要求。6.1.2甲方有权对工程进行质量检验，承包方应予以配合。6.2质量检验6.2.1质量检验应在施工过程中进行，包括原材料、施工过程和竣工验收。6.2.2质量检验不合格的，承包方应立即进行整改。6.3质量保证6.3.1承包方应保证工程质量达到合同约定的标准。6.3.2如因承包方原因导致工程质量不合格，承包方应承担全部责任。7.工程费用7.1费用构成7.1.1工程费用包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润等。7.1.2工程费用按合同约定进行计算和支付。7.2费用支付7.2.1甲方应在合同约定的付款节点支付相应款项。7.2.2付款方式为[具体付款方式]。7.3费用变更7.3.1因工程变更、材料价格变动等原因导致工程费用发生变动的，双方应协商确定新的费用。8.付款条件8.1付款比例8.1.1合同总价款的[具体比例]在合同签订后[具体时间]内支付。8.1.2合同总价款的[具体比例]在工程开工后[具体时间]内支付。8.1.3合同总价款的[具体比例]在工程主体结构完成时支付。8.1.4合同总价款的[具体比例]在工程竣工验收合格后支付。8.1.5合同总价款的[具体比例]在工程保修期满后支付。8.2付款方式8.2.1付款方式为银行转账。8.2.2甲方应在付款通知单发出后[具体时间]内完成付款。8.3付款时间8.3.1付款时间应严格按照合同约定的付款比例和节点执行。8.3.2如甲方未按时付款，应向承包方支付[具体比例]的违约金。9.保险9.1保险责任9.1.1承包方应为其施工人员投保意外伤害保险。9.1.2甲方应为其工程投保建筑工程一切险。9.2保险范围9.2.1保险范围应包括但不限于自然灾害、意外事故等。9.2.2保险金额应不低于工程合同价。9.3保险费用9.3.1保险费用由各自承担，但应在合同中明确各自承担的比例。10.风险责任10.1风险分类10.1.1风险分类包括但不限于自然灾害、技术风险、管理风险等。10.1.2双方应共同评估和识别合同履行过程中可能出现的风险。10.2风险承担10.2.1风险承担应按照合同约定和实际情况确定。10.2.2双方应采取必要措施降低风险发生的可能性。10.3风险处理10.3.1发生风险时，双方应立即采取措施进行处理。10.3.2因风险导致的损失，应由责任方承担。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序11.2.1提起争议的一方应向对方发出争议通知。11.2.2双方应在收到争议通知后[具体时间]内进行协商。11.3争议解决机构11.3.1如双方同意，可约定仲裁机构解决争议。12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1如一方严重违约，另一方有权解除合同。12.1.2如发生不可抗力，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。12.2合同解除程序12.2.1解除合同的一方应提前[具体时间]以书面形式通知对方。12.2.2双方应妥善处理合同解除后的善后事宜。12.3合同解除后果12.3.1合同解除后，双方应按合同约定结算剩余款项。12.3.2合同解除不影响双方各自应承担的违约责任。13.合同生效与终止13.1合同生效13.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.1.2合同生效后，双方应严格遵守合同约定。13.2合同终止13.2.1合同因履行完毕、解除或其他原因终止。13.2.2合同终止后，双方应妥善处理剩余事宜。13.3合同续签13.3.1如双方同意，可就合同续签事宜另行协商。14.其他14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、技术规范等。14.1.2附件与本合同具有同等法律效力。14.2合同修订14.2.1本合同如有修订，应以书面形式进行。14.2.2修订后的合同条款与本合同具有同等法律效力。14.3合同解释权14.3.1本合同由[合同签订地]法律管辖。14.3.2本合同解释权归[合同签订地]人民法院。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定义和范围1.1第三方是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系的外部主体，包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询机构等。1.2第三方的介入应基于合同的需要，以协助合同双方履行合同义务，确保工程质量、进度和安全。2.第三方的选择和授权2.1第三方的选择应经甲乙双方协商一致，并签订相应的合作协议。2.2第三方在介入合同关系前，应取得甲乙双方的书面授权，明确其权利和义务。3.第三方的责任和权利3.1第三方在合同履行过程中的责任包括但不限于：3.1.1对工程质量、进度和安全的监督和检查。3.1.2对施工过程中的技术问题提供专业意见和建议。3.1.3对合同履行情况进行评估和报告。3.2第三方的权利包括但不限于：3.2.1要求甲乙双方提供必要的资料和信息。3.2.2对违反合同约定的行为提出警告或终止服务。3.2.3要求违约方承担相应的法律责任。4.第三方介入的程序4.1第三方介入前，甲乙双方应签订第三方合作协议，明确各方的权利和义务。4.2第三方介入后，甲乙双方应积极配合，提供必要的支持和协助。4.3第三方在介入过程中，应定期向甲乙双方汇报工作进展情况。5.第三方的责任限额5.1第三方的责任限额应在其合作协议中明确，包括但不限于：5.1.1第三方因自身原因导致的损失，其赔偿限额不应超过[具体金额]。5.1.2第三方因违反合作协议导致的损失，其赔偿限额不应超过[具体金额]。5.2第三方的责任限额应在合同中予以确认，并作为合同的一部分。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲乙双方的关系为合作关系，非合同关系。6.2第三方不得直接与甲乙双方之外的任何第三方进行交易或合作。6.3第三方在介入合同关系时，应遵守相关法律法规和行业规范。7.第三方介入的变更和终止7.1第三方介入的变更应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。7.2.1合同履行完毕或达到合同终止条件。7.2.2第三方因自身原因无法继续履行合作协议。7.2.3甲乙双方协商一致终止第三方介入。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中发生的争议，应由甲乙双方协商解决。8.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.第三方介入的保密条款9.1第三方在介入过程中获取的甲乙双方的信息，应予以保密，不得泄露给任何第三方。9.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后[具体时间]。10.第三方介入的其他条款10.1本条款的修订和补充，应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。10.2本条款未尽事宜，按相关法律法规和行业规范执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求：列明所有工程项目的名称、规格、数量、单价和总价。说明：工程量清单是计算工程费用的基础，应与实际施工情况相符。2.施工图纸详细要求：包含施工图纸的名称、编号、设计单位、设计日期等。说明：施工图纸是施工的依据，应确保图纸的准确性和完整性。3.技术规范详细要求：列出工程所需的各项技术标准和规范。说明：技术规范是确保工程质量的重要依据。4.甲方提供资料详细要求：包括场地条件、周边环境、施工限制等信息。说明：甲方提供的资料是施工前必须了解的重要信息。5.乙方提交资料详细要求：包括施工组织设计、进度计划、质量保证措施等。说明：乙方提交的资料是施工过程中必须遵循的指导文件。6.工程变更单详细要求：记录所有工程变更的内容、原因、费用等。说明：工程变更单是变更管理的依据。7.质量检验报告详细要求：包括检验时间、项目、结果、责任人等信息。说明：质量检验报告是质量控制的依据。8.付款凭证详细要求：包括付款时间、金额、用途、收款人等信息。说明：付款凭证是财务管理的依据。9.工程验收报告详细要求：包括验收时间、项目、结果、责任人等信息。说明：工程验收报告是工程验收的依据。10.保修单详细要求：包括保修范围、期限、责任等。说明：保修单是工程保修的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1甲方违约：1.1.1未按合同约定支付工程款项。1.1.2未按合同约定提供施工条件。1.1.3未按合同约定进行工程验收。1.2乙方违约：1.2.1未按合同约定完成工程进度。1.2.2工程质量不符合合同约定。1.2.3未按合同约定进行工程保修。2.责任认定标准2.1甲方违约责任：2.1.1未按时付款的，应向乙方支付[具体比例]的违约金。2.1.2未提供施工条件的，应承担相应的损失。2.1.3未验收工程的，应承担相应的责任。2.2乙方违约责任：2.2.1未按时完成工程的，应承担相应的损失。2.2.2工程质量不合格的，应进行返工或修复，并承担相应费用。2.2.3未进行保修的，应承担相应的责任。3.违约示例说明3.1甲方未按时付款：甲方在合同约定付款日期后[具体时间]内未支付工程款项，乙方有权要求甲方支付[具体比例]的违约金，并可能解除合同。3.2乙方未按时完成工程：3.3乙方工程质量不合格：乙方施工的某部分工程经检验不合格，乙方应承担返工或修复责任，并赔偿由此造成的损失。全文完。二零二四年度上海建筑劳务分包合同范本（含工程变更管理）1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1分包方2.2总包方3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程内容3.4工程规模4.工程进度4.1工程计划进度4.2工程实际进度5.工程变更管理5.1变更申请5.2变更审批5.3变更实施5.4变更费用5.5变更期限6.劳务分包范围6.1劳务分包内容6.2劳务分包人员6.3劳务分包材料7.工程质量要求7.1质量标准7.2质量检验7.3质量保证8.工程安全要求8.1安全责任8.2安全措施8.3安全教育9.工程付款方式9.1付款进度9.2付款比例9.3付款条件10.税收及费用10.1税收承担10.2费用承担11.合同期限11.1合同生效日期11.2合同期限11.3合同终止12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约处理13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决期限14.其他约定14.1不可抗力14.2合同解除14.3合同附件14.4合同修改第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“分包方”指具备相应资质，愿意按照本合同约定进行劳务分包的单位或个人。1.1.2“总包方”指负责组织、协调、指挥工程建设的单位，具有工程总承包资质。1.1.3“工程”指本合同约定的建筑劳务分包工程。1.1.4“工程变更”指在施工过程中，由于设计变更、工程条件变化等原因导致的工程量、工程内容、工程期限等的变化。1.1.5“劳务分包范围”指本合同约定的分包方应完成的劳务工作内容。1.2解释1.2.1本合同中未明确定义的术语，按照国家相关法律法规及行业惯例进行解释。2.合同双方2.1分包方2.1.1名称：________2.1.2法定代表人：________2.1.3地址：________2.2总包方2.2.1名称：________2.2.2法定代表人：________2.2.3地址：________3.工程概况3.1工程名称：________3.2工程地点：________3.3工程内容：________3.4工程规模：________4.工程进度4.1工程计划进度：________4.2工程实际进度：________5.工程变更管理5.1变更申请5.1.1分包方应在工程变更发生后3日内向总包方提出书面变更申请，并附相关证明材料。5.1.2总包方应在收到变更申请后5日内进行审查，并答复分包方。5.2变更审批5.2.1工程变更经总包方审批后，分包方应按照审批结果进行实施。5.2.2工程变更的审批流程如下：总包方→项目经理→项目负责人→总工程师。5.3变更实施5.3.1分包方应严格按照工程变更审批结果进行实施，确保工程质量和安全。5.3.2变更实施过程中，分包方应做好记录，并及时向总包方汇报。5.4变更费用5.4.1工程变更费用按照合同约定和实际情况进行计算。5.4.2工程变更费用由分包方承担，如因总包方原因导致的变更，由总包方承担。5.5变更期限5.5.1工程变更应在合同约定的期限内完成。5.5.2如因特殊原因导致变更期限延长，双方应协商一致，并签订补充协议。6.劳务分包范围6.1劳务分包内容6.1.1分包方负责工程现场劳务作业，包括但不限于：土方开挖、基础施工、主体结构施工、装饰装修等。6.1.2分包方负责劳务人员的招募、管理、培训、工资支付等。6.2劳务分包人员6.2.1分包方应按照工程需要，招募具备相应资质和技能的劳务人员。6.2.2分包方应对劳务人员进行安全教育和技术培训。6.3劳务分包材料6.3.1分包方应按照工程要求，购买和使用合格的材料。6.3.2分包方应确保材料质量，并做好材料进场、使用、退场的记录。8.工程质量要求8.1质量标准8.1.1分包方应按照国家标准、行业标准及合同约定执行工程质量标准。8.1.2工程质量标准包括：施工图纸、设计文件、技术规范、质量检验标准等。8.2质量检验8.2.1分包方应按照质量检验标准，对施工过程中的每道工序进行自检。8.2.2总包方应定期对分包方的施工质量进行监督检查。8.3质量保证8.3.1分包方应建立健全质量保证体系，确保工程质量达到合同约定标准。8.3.2分包方应配备专职质量管理人员，负责质量保证工作。9.工程安全要求9.1安全责任9.1.1分包方应承担工程安全生产责任，确保施工安全。9.1.2分包方应建立健全安全生产责任制，明确各岗位安全责任。9.2安全措施9.2.1分包方应按照国家有关安全生产法规和标准，采取必要的安全措施。9.2.2分包方应定期进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。9.3安全教育9.3.1分包方应定期对劳务人员进行安全生产教育，提高安全意识。9.3.2分包方应要求劳务人员遵守安全操作规程，确保施工安全。10.工程付款方式10.1付款进度10.1.1工程款支付按照工程进度分期支付。10.1.2分包方应在每个付款节点前，向总包方提交付款申请。10.2付款比例10.2.1首付款：合同签订后5个工作日内支付合同总价的10%。10.2.2进度款：工程每完成一定比例后支付相应比例的工程款。10.2.3竣工结算款：工程竣工验收合格后支付剩余工程款。10.3付款条件10.3.1分包方完成工程量达到约定比例。10.3.2工程质量符合合同约定标准。10.3.3分包方提交相关结算资料。11.税收及费用11.1税收承担11.1.1分包方应依法缴纳相关税费。11.1.2税费按照国家规定计算，由分包方承担。11.2费用承担11.2.1合同约定范围内的费用由分包方承担。11.2.2合同约定外的费用，双方协商解决。12.合同期限12.1合同生效日期12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同期限12.2.1本合同期限为______年，自合同生效之日起计算。12.3合同终止12.3.1合同期满，合同自然终止。12.3.2因违约、不可抗力等原因导致合同终止的，双方应协商解决。13.违约责任13.1违约情形13.1.1分包方未按合同约定完成工程量或工程质量不符合约定标准。13.1.2总包方未按合同约定支付工程款。13.1.3双方协商一致解除合同。13.2违约责任13.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.3违约处理13.3.1违约方应按照合同约定或法律规定处理违约行为。13.3.2双方协商不成，可向人民法院提起诉讼。14.争议解决14.1争议解决方式14.1.1双方发生争议，应友好协商解决。14.1.2协商不成的，提交合同约定的争议解决机构。14.2争议解决机构14.2.1争议解决机构为________。14.3争议解决期限14.3.1争议解决期限为自争议发生之日起______日内。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定义与职责1.1第三方是指在合同履行过程中，因特定需求或原因，由甲乙双方共同认可并邀请介入合同履行过程中的独立第三方。1.2第三方可以是但不限于中介机构、监理单位、检测机构、评估机构等。2.第三方的权利与义务2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以便履行其职责。2.2第三方应按照甲乙双方的要求和合同约定，独立、公正、客观地履行其职责。2.3第三方在履行职责过程中，不得泄露甲乙双方的商业秘密。3.第三方的责任与责任限额3.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。3.2第三方的责任限额应根据合同约定及第三方实际承担的风险能力确定，并在合同中明确。3.3第三方的责任限额应在合同签订前由甲乙双方与第三方协商一致，并在合同中明确约定。4.第三方的介入流程4.1第三方的介入需经甲乙双方共同书面同意，并在合同中明确第三方的介入内容、职责及期限。4.2第三方介入前，甲乙双方应向第三方提供合同副本及相关资料，确保第三方了解合同内容。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方介入后，其职责范围明确划分如下：5.1.1第三方对工程质量进行监督、检查和评估。5.1.2第三方对工程进度进行监控，确保工程按期完成。5.1.3第三方对工程成本进行核算和控制。5.1.4第三方对合同履行情况进行协调和调解。5.2第三方与甲乙双方的关系：5.2.1第三方与甲乙双方均为合同当事人，享有合同赋予的权利，承担相应的义务。5.2.2第三方不得以任何形式干预甲乙双方的正常业务往来。6.第三方介入的终止与解除6.1第三方介入期满或合同约定的其他条件成就时，第三方介入终止。6.2.1第三方无法履行合同约定的职责。6.2.2第三方违反合同约定，造成甲乙双方损失的。6.2.3第三方介入已无必要。7.第三方介入的费用承担7.1第三方介入费用由甲乙双方按比例承担，具体比例在合同中明确约定。7.2第三方介入费用包括但不限于第三方人员费用、差旅费用、设备租赁费用等。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中发生争议，由甲乙双方与第三方协商解决。8.2协商不成的，可提交合同约定的争议解决机构解决。9.第三方介入的保密条款9.1第三方在介入过程中，应严格遵守保密条款，不得泄露甲乙双方的商业秘密。10.第三方介入的补充条款10.1本附加条款作为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。10.2本附加条款未尽事宜，按合同约定执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同附件一：工程图纸与技术规范1.1要求：提供完整的工程图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，以及相关的技术规范和施工要求。1.2说明：工程图纸和技术规范是施工的重要依据，必须准确、完整。2.合同附件二：工程量清单2.1要求：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价。2.2说明：工程量清单是工程款结算的依据，必须清晰、准确。3.合同附件三：劳务人员名单及资质证书3.1要求：提供劳务人员的基本信息、岗位、资质证书复印件等。3.2说明：劳务人员的资质和技能直接影响工程质量和进度。4.合同附件四：材料清单及供应商信息4.1要求：列出工程所需材料的名称、规格、数量、品牌、供应商等。4.2说明：材料的质量和供应情况对工程质量和进度至关重要。5.合同附件五：工程进度计划5.1要求：制定详细的工程进度计划，包括各个阶段的开始和结束时间。5.2说明：工程进度计划是确保工程按期完成的重要工具。6.合同附件六：工程变更记录6.1要求：记录所有工程变更的情况，包括变更原因、内容、影响、处理结果等。6.2说明：工程变更记录是管理工程变更的重要依据。7.合同附件七：工程质量检验报告7.1要求：提供工程质量检验报告，包括检验项目、检验结果、结论等。7.2说明：工程质量检验报告是评估工程质量的重要依据。8.合同附件八：工程验收报告8.1要求：提供工程验收报告，包括验收时间、验收人员、验收结果等。8.2说明：工程验收报告是工程竣工验收的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按合同约定的时间完成工程量。责任认定：分包方应支付违约金，违约金按合同约定的比例计算。示例：若合同约定每月完成工程量100%，分包方实际完成80%，则应支付违约金。2.违约行为：分包方施工质量不符合合同约定标准。责任认定：分包方应无条件返工，直至达到合同约定的质量标准，并承担由此产生的全部费用。示例：若工程验收不合格，分包方应无条件返工，直至合格，费用由分包方承担。3.违约行为：总包方未按合同约定支付工程款。责任认定：总包方应支付违约金，违约金按合同约定的比例计算。示例：若总包方逾期支付工程款，则应支付违约金，违约金按逾期天数及合同约定的比例计算。4.违约行为：第三方未能履行合同约定的职责。责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿由此给甲乙双方造成的损失。示例：若第三方在工程监督过程中出现失误，导致工程质量受损，应赔偿损失。5.违约行为：甲乙双方未能按照合同约定履行其他义务。责任认定：违约方应承担违约责任，赔偿由此给对方造成的损失。示例：若甲乙双方未能按时提交相关资料，导致工程进度延误，应赔偿损失。全文完。二零二四年度上海建筑劳务分包合同范本（含工程变更管理）2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址2.合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程类型2.4工程规模2.5工程内容3.工程分包内容3.1分包工程范围3.2分包工程量3.3分包工程工期4.工程变更管理4.1变更申请4.2变更审批4.3变更实施4.4变更费用计算5.工程进度及验收5.1工程进度计划5.2工程验收标准5.3工程验收程序6.质量保证及保修6.1质量保证责任6.2保修范围及期限6.3质量投诉处理7.付款方式及期限7.1付款方式7.2付款期限7.3付款条件8.争议解决方式8.1争议解决原则8.2争议解决途径8.3争议解决机构9.违约责任9.1违约行为界定9.2违约责任承担9.3违约赔偿计算10.合同解除条件及程序10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除后的处理12.合同附件12.1附件一：工程分包合同12.2附件二：工程变更清单12.3附件三：工程验收报告12.4附件四：其他相关文件13.合同份数及保管13.1合同份数13.2合同保管14.其他约定事项14.1合同签订日期14.2合同签订地点14.3合同签署人第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：上海市建筑工程有限公司乙方：建筑劳务分包有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址甲方注册地址：上海市区路号乙方注册地址：上海市区路号第二条合同标的及工程概况2.1工程名称上海市区小区住宅楼及配套设施建设工程2.2工程地点上海市区小区2.3工程类型住宅楼及配套设施工程2.4工程规模总建筑面积：30,000平方米2.5工程内容包括主体结构、屋面、装饰装修、水电安装等。第三条工程分包内容3.1分包工程范围包括主体结构、屋面、装饰装修、水电安装等工程的劳务分包。3.2分包工程量根据甲方提供的工程量清单，具体工程量如下：主体结构：10,000平方米屋面：5,000平方米装饰装修：10,000平方米水电安装：5,000平方米3.3分包工程工期自合同签订之日起至2025年12月31日。第四条工程变更管理4.1变更申请乙方在施工过程中如需对工程进行变更，应提前三天向甲方提出变更申请，并附变更原因及方案。4.2变更审批甲方收到变更申请后，应在三天内进行审批，并将审批结果通知乙方。4.3变更实施经甲方批准的变更，乙方应按照变更方案进行实施，并及时通知甲方。4.4变更费用计算变更费用按实际发生费用计算，包括人工、材料、机械等费用。第五条工程进度及验收5.1工程进度计划乙方应根据工程进度要求，编制详细的施工进度计划，报甲方审批。5.2工程验收标准工程验收标准应符合国家及地方相关标准和规范。5.3工程验收程序工程完工后，乙方应组织自检，并将验收报告报甲方。甲方应在收到验收报告后三天内进行验收。第六条质量保证及保修6.1质量保证责任乙方应按照国家及地方相关标准和规范，保证工程质量。6.2保修范围及期限保修范围包括主体结构、屋面、装饰装修、水电安装等工程的保修。保修期限为自工程竣工验收合格之日起三年。6.3质量投诉处理如出现质量投诉，乙方应在接到投诉后三天内进行调查处理，并将处理结果报甲方。第八条付款方式及期限8.1付款方式甲方应按照合同约定，分阶段支付工程款项。付款方式如下：预付款：合同签订后五天内，甲方支付乙方合同总额的10%作为预付款。进度款：根据工程进度，甲方每月支付乙方已完成工程量的80%作为进度款。结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方结算款的80%，剩余20%作为质保金，在保修期满后无质量问题退还。8.2付款期限预付款：合同签订后五天内支付。进度款：每月20日前支付上一个月完成工程量的80%。结算款：竣工验收合格后30天内支付80%，剩余20%质保金在保修期满后退还。8.3付款条件乙方提交的工程进度报告、验收报告及相关票据齐全，且符合合同约定。第九条争议解决方式9.1争议解决原则双方应本着友好协商的原则，解决合同执行过程中产生的争议。9.2争议解决途径若协商不成，双方可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决机构双方可协商选择具有资质的仲裁机构进行仲裁。第十条违约责任10.1违约行为界定乙方未按合同约定完成工程；甲方未按合同约定支付款项；双方违反合同约定的其他行为。10.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿计算违约赔偿金额按实际损失计算，包括直接损失和间接损失。第十一条合同解除条件及程序11.1合同解除条件合同双方协商一致解除合同；一方违约，经另一方书面通知后未在规定期限内纠正；发生不可抗力事件，导致合同无法履行。11.2合同解除程序合同解除需双方书面同意，并由双方签字盖章后生效。第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件合同双方签字盖章后，自合同签订之日起生效。12.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同。12.3合同解除后的处理第十三条合同附件13.1附件一：工程分包合同详细列明工程分包的具体内容、范围、期限等。13.2附件二：工程变更清单详细记录工程变更的内容、原因、费用等。13.3附件三：工程验收报告记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等。13.4附件四：其他相关文件包括但不限于工程量清单、图纸、技术规范等。第十四条其他约定事项14.1合同签订日期2024年3月15日14.2合同签订地点上海市区路号14.3合同签署人甲方代表：（签字）乙方代表：（签字）第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及范围1.1第三方定义本合同中所述第三方是指除甲乙双方之外的，为合同执行提供专业服务、咨询、监理、检验、评估或其他相关服务的个人或机构。1.2第三方范围中介服务方：为甲乙双方提供合同签订、履约过程中的中介服务；监理方：对工程施工过程进行监督、检查、评估，确保工程质量、进度、安全；检验方：对工程材料