2025年度城市更新工程灌注桩施工劳务分包合同标准版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度城市更新工程灌注桩施工劳务分包合同标准版本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（施工劳务分包方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________营业执照号：____________________乙方（城市更新工程业主方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________营业执照号：____________________鉴于甲方具备城市更新工程灌注桩施工劳务分包能力，乙方拟将其城市更新工程灌注桩施工劳务分包给甲方，双方经协商一致，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程类型：____________________5.工程总投资：____________________二、施工范围及内容1.施工范围：____________________2.施工内容：____________________三、施工工期及进度1.施工工期：____________________2.进度安排：____________________四、施工质量标准1.质量标准：____________________2.质量检测：____________________五、施工费用及支付方式1.施工费用：____________________2.支付方式：____________________3.付款进度：____________________六、工程验收及交付1.验收标准：____________________2.验收程序：____________________3.工程交付：____________________七、违约责任1.甲方违约责任：____________________2.乙方违约责任：____________________八、争议解决1.争议解决方式：____________________2.争议解决机构：____________________九、其他约定1.双方应遵守国家有关法律法规，严格执行合同条款。2.甲方在施工过程中，应遵守安全生产、文明施工、环保、消防等规定。3.双方应积极配合，确保工程顺利进行。4.合同未尽事宜，由双方另行协商解决。十、合同生效1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（施工劳务分包方）签字（或盖章）：____________________乙方（城市更新工程业主方）签字（或盖章）：____________________签订日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.第三方是指在甲方与乙方签订的《2025年度城市更新工程灌注桩施工劳务分包合同》中，由甲乙双方共同邀请或甲方单独邀请，参与合同履行过程中的咨询、监理、检测、验收等活动的独立法人或其他组织。2.第三方应具备相应的资质、能力和信誉，能够独立承担相应的法律责任。二、第三方责任限额1.第三方在本合同项下的责任限额，由甲乙双方根据实际情况协商确定，并在合同中明确约定。（1）第三方在履行职责过程中因故意或重大过失导致甲方或乙方遭受的损失；（2）第三方在提供咨询、监理、检测、验收等服务过程中，因自身原因导致工程质量问题；（3）第三方在合同履行过程中，因违反合同约定或法律法规导致甲方或乙方遭受的损失。三、第三方责权利划分1.第三方的权利：（1）按照合同约定，独立、公正地履行咨询、监理、检测、验收等职责；（2）要求甲方和乙方提供必要的资料和条件，以确保其履行职责；（3）在履行职责过程中，对甲方和乙方的违法行为进行制止和纠正。2.第三方的义务：（1）严格按照合同约定和法律法规，履行咨询、监理、检测、验收等职责；（2）对在履行职责过程中获取的甲方和乙方的商业秘密、技术秘密等信息，负有保密义务；（3）对因自身原因导致甲方或乙方遭受的损失，承担相应的赔偿责任。3.第三方与其他各方的划分说明：（1）第三方与甲方、乙方之间，应当建立明确的合同关系，明确各自的权利、义务和责任；（2）第三方在履行职责过程中，不得干预甲方、乙方的正常经营活动；（3）第三方在履行职责过程中，应当尊重甲方、乙方的合法权益，不得损害甲方、乙方的利益。四、第三方介入程序1.第三方介入前，甲乙双方应就第三方的资质、能力、信誉等进行充分了解，确保第三方符合合同要求。2.甲乙双方应共同邀请或甲方单独邀请第三方介入合同履行过程，并签订《第三方介入协议》。（1）第三方的名称、地址、法定代表人、营业执照号等基本信息；（2）第三方介入的职责、范围和内容；（3）第三方责任限额；（4）第三方权利、义务和责任；（5）第三方与其他各方的划分说明；（6）第三方介入的时间和期限。五、第三方介入后的合同履行1.第三方介入后，甲乙双方应按照《第三方介入协议》的约定，积极配合第三方履行职责。3.甲方、乙方和第三方应共同确保工程质量和进度，按时完成合同约定的各项任务。六、第三方退出1.第三方在合同履行过程中，如因自身原因或合同约定的事由，需退出合同履行，应提前向甲乙双方书面通知。2.第三方退出后，甲乙双方应按照合同约定，继续履行合同义务，确保工程质量和进度。3.第三方退出后，其在本合同项下的权利、义务和责任，由甲乙双方另行协商解决。七、争议解决1.甲方、乙方和第三方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同履行地的人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同及《第三方介入协议》未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。2.本合同及《第三方介入协议》的解释权归甲乙双方共同所有。3.本合同及《第三方介入协议》自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（施工劳务分包方）签字（或盖章）：____________________乙方（城市更新工程业主方）签字（或盖章）：____________________签订日期：____________________第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程概况说明书详细要求：详细描述工程名称、地点、规模、类型、总投资等信息。说明：此附件用于明确工程的基本情况，便于各方了解工程背景。2.附件二：施工图纸及技术规范详细要求：提供施工图纸、设计文件、技术规范等，确保施工质量。说明：此附件是施工过程中必须遵循的技术依据，对施工质量有重要影响。3.附件三：施工进度计划表详细要求：明确施工进度安排，包括各个阶段的开始和结束时间。说明：此附件用于监控施工进度，确保工程按时完成。4.附件四：施工质量标准及检测报告详细要求：明确施工质量标准，并提供检测报告，证明施工质量符合要求。说明：此附件用于确保施工质量，对工程质量有重要影响。5.附件五：施工安全措施及应急预案详细要求：制定施工安全措施，包括安全操作规程、应急预案等。说明：此附件用于保障施工安全，防止安全事故的发生。6.附件六：施工环境保护措施及监测报告详细要求：制定环境保护措施，并提供监测报告，证明施工过程中符合环保要求。说明：此附件用于保护施工环境，减少施工对环境的影响。7.附件七：施工合同及补充协议详细要求：提供施工合同文本及补充协议，确保合同内容完整。说明：此附件用于明确合同条款，保障各方权益。8.附件八：付款凭证及发票详细要求：提供付款凭证及发票，证明款项已支付。说明：此附件用于证明款项支付情况，便于财务结算。9.附件九：施工验收报告及交付证明详细要求：提供施工验收报告及交付证明，证明工程已按合同要求完成。说明：此附件用于证明工程已交付，确保工程质量和进度。10.附件十：争议解决协议及判决书详细要求：提供争议解决协议及判决书，证明争议已解决。说明：此附件用于证明争议已得到妥善解决。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程款项。责任认定标准：根据合同约定，甲方应按进度支付工程款项。如甲方未按时支付，应承担违约责任。示例：若合同约定每月支付工程款10万元，甲方未按时支付，则应向乙方支付违约金。2.违约行为：乙方未按合同约定完成施工任务。责任认定标准：乙方应按合同约定的时间、质量、进度完成施工任务。如乙方未按时完成，应承担违约责任。示例：若合同约定施工工期为6个月，乙方未能按时完成，则应承担工期延误的违约金。3.违约行为：第三方未能按合同约定履行职责。责任认定标准：第三方应按合同约定履行咨询、监理、检测、验收等职责。如第三方未能履行，应承担违约责任。示例：若合同约定第三方需在施工过程中进行质量检测，第三方未按时进行检测，则应向甲乙双方支付违约金。4.违约行为：甲方、乙方或第三方