2025年度拆除违章建筑及环境整治施工合同范本4篇_第1页
2025年度拆除违章建筑及环境整治施工合同范本4篇_第2页
2025年度拆除违章建筑及环境整治施工合同范本4篇_第3页
2025年度拆除违章建筑及环境整治施工合同范本4篇_第4页
2025年度拆除违章建筑及环境整治施工合同范本4篇_第5页
已阅读5页,还剩63页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度拆除违章建筑及环境整治施工合同范本合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方5.合同签订地点二、项目背景1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目背景说明三、合同标的1.拆除违章建筑范围2.环境整治施工内容3.施工标准及要求四、合同双方权利与义务1.承包方权利与义务2.业主方权利与义务3.第三方权利与义务五、合同履行1.施工准备2.施工进度安排3.施工质量保证4.施工安全保证5.施工环境保护六、合同价款及支付方式1.合同价款确定2.支付方式及时间3.预付款及进度款4.结算及竣工结算七、合同变更及解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.变更及解除程序八、违约责任1.承包方违约责任2.业主方违约责任3.第三方违约责任4.违约责任承担方式九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序十、合同生效及终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同解除后的处理十一、合同附件1.项目地形图2.设计图纸3.施工组织设计4.合同附件清单十二、其他约定事项1.保密条款2.不可抗力条款3.争议解决条款4.其他约定事项十三、合同签署1.合同签署人2.合同签署日期3.合同签署地点十四、合同附件清单1.合同附件一:项目地形图2.合同附件二:设计图纸3.合同附件三:施工组织设计4.合同附件清单清单合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2025年度拆除违章建筑及环境整治施工合同2.合同编号:_________3.合同签订日期:____年__月__日4.合同双方:承包方:____________________业主方:____________________5.合同签订地点:____________________二、项目背景1.项目名称:____________________2.项目地点:____________________3.项目规模:____________________4.项目背景说明:____________________三、合同标的1.拆除违章建筑范围:____________________2.环境整治施工内容:____________________3.施工标准及要求:____________________四、合同双方权利与义务1.承包方权利与义务:按照合同约定进行拆除违章建筑及环境整治施工;保证施工质量、安全、进度;配备必要的施工设备和技术人员;按时提交施工进度报告;遵守国家相关法律法规和行业标准。2.业主方权利与义务:提供施工场地及必要的施工条件;按时支付合同价款;对施工过程进行监督;提供必要的施工图纸和技术资料;协助承包方解决施工过程中遇到的问题。3.第三方权利与义务:若涉及第三方,则明确其权利与义务。五、合同履行1.施工准备:承包方需在合同签订后__日内完成施工准备工作;业主方需在合同签订后__日内提供施工场地及必要的施工条件。2.施工进度安排:施工总工期为__个月;拆除违章建筑及环境整治施工进度安排详见附件。3.施工质量保证:承包方需按照国家相关标准和规范进行施工;业主方有权对施工质量进行监督和验收。4.施工安全保证:承包方需制定安全生产措施,确保施工安全;业主方有权对施工安全进行监督和检查。5.施工环境保护:承包方需遵守国家环境保护法律法规,采取有效措施减少施工对环境的影响;业主方有权对施工环境保护进行监督和检查。六、合同价款及支付方式1.合同价款确定:合同价款为人民币__万元整;合同价款包括拆除违章建筑及环境整治施工的全部费用。2.支付方式及时间:预付款:合同签订后__日内支付合同价款的__%;进度款:根据施工进度分期支付,具体支付比例和时间由双方协商确定;结算款:工程竣工验收合格后__日内支付合同价款的__%;竣工结算:工程竣工验收合格后__日内完成竣工结算。七、合同变更及解除1.合同变更条件:因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需要变更的;双方协商一致同意变更的。2.合同解除条件:一方违约,经另一方书面通知后__日内仍未纠正的;因不可抗力导致合同无法继续履行的;双方协商一致解除合同的。3.变更及解除程序:变更合同需双方签署书面协议;解除合同需双方签署书面协议,并按照约定处理后续事宜。八、违约责任1.承包方违约责任:未按时完成施工任务的,每延迟一日,应向业主方支付合同价款的__%作为违约金;施工质量不符合合同约定的,应无条件返工,并承担由此产生的全部费用;施工过程中发生安全事故,承包方应承担全部责任。2.业主方违约责任:未按时支付合同价款的,每延迟一日,应向承包方支付合同价款的__%作为违约金;提供的施工场地及条件不符合合同约定的,应承担由此造成的损失。3.第三方违约责任:若涉及第三方违约,则由第三方承担相应的违约责任。4.违约责任承担方式:违约方应按照合同约定承担违约责任;若违约金不足以弥补损失的,违约方还应赔偿实际损失。九、争议解决1.争议解决方式:争议发生后,双方应友好协商解决;协商不成的,提交____________________仲裁委员会仲裁。2.争议解决机构:______________________仲裁委员会。3.争议解决程序:争议双方应在争议发生后__日内提交仲裁申请;仲裁庭应在接到仲裁申请后__日内组成。十、合同生效及终止1.合同生效条件:合同双方签字盖章后生效。2.合同终止条件:合同约定的施工任务完成;合同解除;合同约定的其他终止条件。3.合同解除后的处理:合同解除后,双方应按照约定处理后续事宜。十一、合同附件1.项目地形图2.设计图纸3.施工组织设计4.合同附件清单十二、其他约定事项1.保密条款:双方对本合同内容及项目信息负有保密义务。2.不可抗力条款:因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任。3.争议解决条款:如有争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交____________________人民法院诉讼。4.其他约定事项:______________________十三、合同签署1.合同签署人:承包方代表:____________________业主方代表:____________________2.合同签署日期:____年__月__日3.合同签署地点:____________________十四、合同附件清单1.合同附件一:项目地形图2.合同附件二:设计图纸3.合同附件三:施工组织设计4.合同附件清单清单________________________________________(承包方代表签字)____________________(业主方代表签字)____________________(见证人签字)____________________(日期)多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导条款说明:在合同执行过程中,甲方有权对施工方案、进度计划、质量标准等进行指导和监督。具体条款:1.1甲方有权对施工方案进行审批,承包方需在提交施工方案后__日内获得甲方批准。1.2甲方有权对施工进度计划进行调整,承包方需在收到调整通知后__日内进行调整并通知业主方。1.3甲方有权对施工质量标准进行监督,承包方需配合甲方进行质量检查。2.甲方付款条款说明:甲方作为主导方,在合同价款支付方面享有优先权。具体条款:2.1合同价款支付顺序:先由甲方支付合同价款的__%,然后由乙方进行施工。2.2甲方支付进度款时,需提供施工进度报告和质量检查报告。3.甲方协调条款说明:甲方负责协调施工过程中与政府、相关部门的关系。具体条款:3.1甲方负责与相关部门进行沟通,确保施工许可证、施工许可证延期等手续的办理。3.2甲方负责协调施工过程中可能出现的纠纷和问题。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导条款说明:在合同执行过程中,乙方有权对施工方案、进度计划、质量标准等进行主导。具体条款:1.1乙方有权对施工方案进行修改,甲方需在收到修改方案后__日内给予答复。1.2乙方有权对施工进度计划进行调整,甲方需在收到调整通知后__日内给予答复。1.3乙方有权对施工质量标准进行控制,甲方需配合乙方进行质量检查。2.乙方付款条款说明:乙方作为主导方,在合同价款支付方面享有优先权。具体条款:2.1合同价款支付顺序:先由乙方支付合同价款的__%,然后由甲方进行施工。2.2乙方支付进度款时,需提供施工进度报告和质量检查报告。3.乙方协调条款说明:乙方负责协调施工过程中与政府、相关部门的关系。具体条款:3.1乙方负责与相关部门进行沟通,确保施工许可证、施工许可证延期等手续的办理。3.2乙方负责协调施工过程中可能出现的纠纷和问题。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.第三方中介条款说明:在合同执行过程中,第三方中介负责对施工过程进行监督和管理。具体条款:1.1第三方中介有权对施工进度、质量、安全等方面进行检查和评估。1.2第三方中介有权对承包方的施工行为提出整改意见,承包方需在收到整改意见后__日内进行整改。2.第三方中介费用条款说明:第三方中介的服务费用由合同双方承担。具体条款:2.1第三方中介费用总额为人民币__万元,由合同双方按照约定比例分担。3.第三方中介责任条款说明:第三方中介在履行职责过程中,若因自身原因导致施工质量、安全等方面出现问题,应承担相应责任。具体条款:3.1第三方中介在履行职责过程中,若因自身原因导致施工质量、安全等方面出现问题,应承担相应的法律责任和经济责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.项目地形图2.设计图纸3.施工组织设计4.合同附件清单5.第三方中介资质证明6.甲方支付进度款凭证7.乙方施工进度报告8.质量检查报告9.施工安全事故报告10.争议解决协议11.不可抗力证明文件二、违约行为及认定:1.承包方违约行为:未按时完成施工任务;施工质量不符合合同约定;施工过程中发生安全事故;未按时提交施工进度报告。2.业主方违约行为:未按时支付合同价款;提供的施工场地及条件不符合合同约定;未按合同约定进行施工监督。3.第三方中介违约行为:未按合同约定进行监督和管理;因自身原因导致施工质量、安全等方面出现问题。违约行为认定:违约行为的认定依据合同约定和相关法律法规;双方协商一致后,可认定违约行为;争议解决机构或法院可最终认定违约行为。三、法律名词及解释:1.合同:指双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约:指合同当事人违反合同约定,未履行合同义务的行为。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.仲裁:指争议双方在仲裁机构的主持下,通过仲裁员对争议进行调解或裁决。5.诉讼:指争议双方依法向人民法院提起诉讼,请求人民法院对争议进行审理和判决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工进度延误。解决办法:调整施工计划,增加施工人员或设备,确保按期完成施工任务。2.问题:施工质量不符合要求。解决办法:要求承包方返工,直至达到合同约定的质量标准。3.问题:施工过程中发生安全事故。解决办法:立即停止施工,调查事故原因,采取整改措施,确保施工安全。4.问题:合同价款支付争议。解决办法:协商解决,若协商不成,提交争议解决机构或法院裁决。五、所有应用场景:1.拆除违章建筑及环境整治施工项目;2.政府主导的市政工程项目;3.企业自用土地整治项目;4.住宅小区环境整治项目;5.任何需要拆除违章建筑及进行环境整治的工程项目。全文完。2025年度拆除违章建筑及环境整治施工合同范本1合同编号_________一、合同主体1.甲方:2.乙方:3.其他相关方:二、合同前言2.1背景:为贯彻落实国家关于拆除违章建筑及环境整治的政策要求,提高城市环境质量,甲方决定对一定范围内的违章建筑进行拆除及环境整治工作。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在拆除违章建筑及环境整治施工过程中的权利、义务和责任,确保施工顺利进行,实现项目目标。三、定义与解释3.1专业术语:1.违章建筑:指未经批准或者未按照批准内容擅自建设的建筑物。2.环境整治:指对拆除违章建筑后的场地进行绿化、美化、硬化等处理,以改善环境质量。3.2关键词解释:1.拆除:指对违章建筑进行物理拆除,使其不复存在。2.施工:指按照合同约定,进行拆除违章建筑及环境整治的施工活动。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1.甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成拆除违章建筑及环境整治施工。2.甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等进行监督。3.甲方应按照合同约定,及时支付乙方工程款。4.2乙方的权利和义务:1.乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成拆除违章建筑及环境整治施工。2.乙方应确保施工过程中的安全、环保,遵守国家相关法律法规。3.乙方应配合甲方对施工过程中的质量、进度、安全等进行监督。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为____个月。5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:1.乙方负责拆除违章建筑及环境整治施工的组织实施。2.甲方负责提供施工所需的场地、设施等条件。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:1.合同约定的工期届满,且乙方已按照合同约定完成拆除违章建筑及环境整治施工。2.双方协商一致,经书面同意解除合同。6.3终止程序:1.双方协商一致,签订终止合同协议。2.乙方完成拆除违章建筑及环境整治施工,并经甲方验收合格。6.4终止后果:1.合同终止后,乙方应按照合同约定,将施工现场清理干净,恢复原状。2.甲方应按照合同约定,支付乙方剩余工程款。七、费用与支付7.1费用构成1.拆除违章建筑费用:包括拆除工程的人工费、材料费、机械使用费等。2.环境整治费用:包括绿化、美化、硬化等工程的人工费、材料费、设备租赁费等。3.管理费:包括项目管理人员的工资、办公费、差旅费等。7.2支付方式1.乙方应向甲方提交详细的工程进度报告和费用清单。2.甲方应在收到乙方提交的工程进度报告和费用清单后,按照合同约定的比例和支付方式支付工程款。7.3支付时间1.工程开工后,甲方应按照合同约定的时间节点支付预付款。2.工程进度达到约定节点时,甲方应按照合同约定的比例支付进度款。3.工程竣工验收合格后,甲方应按照合同约定的比例支付尾款。7.4支付条款1.甲方应在支付款项前,对乙方的工程进度和质量进行审核。2.甲方在支付款项时,应保留相应的支付凭证。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定支付工程款的,应向乙方支付违约金,违约金按应付款的____%计算。2.甲方未按约定提供施工条件的,应承担相应的责任,并赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约2.乙方施工过程中发生安全事故的,应承担相应的责任,并赔偿甲方因此造成的损失。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定,在接到对方索赔通知之日起____日内,支付相应的赔偿金。赔偿金支付方式为银行转账。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的商业秘密、技术秘密、市场信息等,均属保密内容。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式1.双方应采取合理的保密措施,防止保密内容的泄露。2.未经对方同意,任何一方不得以任何形式泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然原因或社会原因,导致合同履行不能或履行成本增加,且不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、台风、战争、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件后,双方应及时通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失。2.因不可抗力导致合同不能履行的,双方可根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例本合同中不可抗力事件的具体范围和认定标准,由双方在合同附件中约定。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将本合同转让给第三方。12.2不得转让的情形1.合同主体资格受到限制的。2.合同内容涉及国家秘密、商业秘密的。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对拆除违章建筑及环境整治施工的监督权。2.乙方保留对拆除违章建筑及环境整治施工成果的所有权。13.2特殊权力保留1.乙方在施工过程中,如遇特殊情况需变更施工方案,应提前向甲方报告,并经甲方同意。2.甲方保留对乙方施工过程中出现的安全隐患进行整改的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充,应经甲乙双方协商一致,并以书面形式进行。2.修改和补充的内容作为合同的一部分,具有同等法律效力。14.2修改和补充效力合同的修改和补充,自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合,确保拆除违章建筑及环境整治施工的顺利进行。2.双方应就施工过程中的问题及时沟通,共同解决。15.2协作与配合方式1.双方应按照合同约定的时间、地点和方式,进行协作与配合。2.双方应指定专人负责沟通协调工作。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议,任何与本合同内容相抵触的口头或书面协议均无效。16.3增减条款未经甲乙双方书面同意,任何一方不得擅自增减合同条款。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):日期:____年____月____日日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的施工场地及设施清单。2.乙方提交的施工方案及进度计划。3.不可抗力事件的具体范围和认定标准。4.保密内容的详细清单。5.争议解决的具体程序和仲裁/诉讼机构的约定。6.修改和补充合同的具体条款。7.甲方和乙方指定的专人联系方式。二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按约定支付工程款,认定标准为逾期未支付。未按约定提供施工条件,认定标准为影响施工进度和质量。2.乙方违约行为及认定:未按约定完成工程任务,认定标准为未达到合同约定的工程进度和质量标准。施工过程中发生安全事故,认定标准为违反安全生产规定。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。2.保密内容:指合同中涉及的商业秘密、技术秘密、市场信息等。3.争议解决:指双方就合同履行过程中发生的争议进行协商、调解、仲裁或诉讼。4.修改和补充:指对合同内容进行变更或增加新条款。5.协作与配合:指双方在合同履行过程中相互配合,共同完成合同任务。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现不可预见的情况,导致工程进度延误。解决办法:及时沟通,协商调整施工方案和工期,并保留相关证据。2.问题:甲方未按时支付工程款,影响乙方施工进度。解决办法:甲方应按照合同约定支付工程款,如逾期支付,应支付违约金。3.问题:乙方施工过程中出现安全事故。解决办法:乙方应立即采取措施处理事故,并承担相应责任,同时向甲方报告。4.问题:合同履行过程中发生争议。解决办法:进行协商解决,如协商不成,可申请调解、仲裁或诉讼。5.问题:合同内容不明确或存在歧义。解决办法:双方应尽快沟通,明确合同条款,必要时可咨询专业法律人士。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任:第三方应确保其提供的技术、设备和服务符合合同要求。第三方应对其提供的服务质量负责,如出现质量问题,应承担相应的修复责任。2.第三方权利:第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付其提供的服务的费用。第三方有权在合同履行过程中,根据实际情况调整服务内容。3.第三方义务:第三方应按照合同约定的时间节点提供所需的技术、设备和服务。第三方应配合甲方和乙方的管理工作,确保施工顺利进行。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:乙方有权要求甲方在工程开工前提供必要的施工图纸和资料。乙方有权要求甲方在工程过程中提供必要的协助和支持。2.乙方利益条款:乙方有权在工程验收合格后,要求甲方支付尾款。乙方有权在合同履行过程中,根据实际情况调整施工方案。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按约定提供施工图纸和资料,应承担相应的责任,包括赔偿乙方因此造成的损失。甲方不得无正当理由单方面修改合同内容,否则乙方有权拒绝执行。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:甲方可对乙方的施工进度和质量进行监督,确保工程按期、按质完成。甲方可要求乙方在施工过程中遵守相关法律法规和行业标准。2.甲方的利益条款:甲方可要求乙方在工程验收合格后,支付尾款。甲方可要求乙方在施工过程中提供必要的工程进度报告。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按约定完成工程任务,甲方可要求乙方承担相应的违约责任,包括赔偿损失。乙方在施工过程中违反相关法律法规和行业标准,甲方可要求乙方立即整改,并承担相应责任。全文完。2025年度拆除违章建筑及环境整治施工合同范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方(拆除违章建筑及环境整治施工方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________2.乙方(拆除违章建筑及环境整治施工接受方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、合同前言2.1背景:鉴于我国对违章建筑及环境污染问题的重视,甲方决定对违章建筑进行拆除,并对环境进行整治。为保障拆除工作的顺利进行,甲方与乙方达成一致,签订本合同。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在拆除违章建筑及环境整治施工过程中的权利、义务和责任,确保拆除工作高效、有序地进行,达到环境整治的目的。三、定义与解释3.1专业术语:(1)违章建筑:指未经批准擅自建造或者擅自改变房屋主体结构、承重结构、使用功能等,影响公共安全、公共利益的建筑。(2)环境整治:指对拆除违章建筑后的场地进行清理、绿化、美化等,恢复环境原貌。3.2关键词解释:(1)拆除:指依法对违章建筑进行拆除,包括建筑物的主体结构、附属设施等。(2)施工:指对拆除后的场地进行环境整治,包括清理、绿化、美化等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、方式完成拆除违章建筑及环境整治施工任务。(2)甲方有权对乙方的工作进度、质量进行监督检查,并提出整改意见。(3)甲方应按时支付乙方拆除违章建筑及环境整治施工费用。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方应按照合同约定的时间、地点、方式完成拆除违章建筑及环境整治施工任务。(2)乙方应确保拆除工作的质量和安全,防止对周围环境造成污染。(3)乙方应配合甲方进行工作进度、质量的监督检查,及时整改存在问题。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,合同履行期限为____年____月____日至____年____月____日。5.2合同履行地点:拆除违章建筑及环境整治施工地点为:____________________。5.3合同履行方式:乙方应按照合同约定的时间、地点、方式,完成拆除违章建筑及环境整治施工任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:(1)合同履行完毕;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)经甲乙双方协商一致解除合同。6.3终止程序:(1)任何一方要求终止合同时,应提前____天书面通知对方;(2)双方应在接到终止合同通知后____日内,协商确定合同终止事宜。6.4终止后果:(1)合同终止后,乙方应将拆除后的场地恢复至合同约定状态;(2)甲方应按照合同约定支付乙方拆除违章建筑及环境整治施工费用。七、费用与支付7.1费用构成:(1)拆除违章建筑费用:包括拆除工程所需的人工、机械、材料等费用;(2)环境整治费用:包括场地清理、绿化、美化等工程所需的人工、机械、材料等费用;(3)管理费用:包括合同管理、协调、监督等费用;(4)其他费用:根据实际情况可能产生的其他费用。7.2支付方式:(1)银行转账:甲方将费用直接转入乙方指定的银行账户;(2)现金支付:在特定情况下,甲方可向乙方支付现金;(3)支票支付:甲方以支票形式支付费用。7.3支付时间:(1)拆除违章建筑费用:在拆除工程完成后,经甲方验收合格后5个工作日内支付;(2)环境整治费用:在环境整治工程完成后,经甲方验收合格后5个工作日内支付;(3)管理费用:按月结算,每月支付当月的管理费用。7.4支付条款:(1)甲方应严格按照合同约定的支付时间和方式支付费用;(2)乙方应在收到甲方支付的费用后,向甲方出具相应的发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约:(1)甲方未按合同约定支付费用的,应向乙方支付逾期付款的违约金,违约金为逾期付款金额的____%;(2)甲方未能按合同约定的时间、地点、方式完成拆除违章建筑及环境整治施工的,应向乙方支付违约金,违约金为合同总价款的____%。8.2乙方违约:(1)乙方未按合同约定完成拆除违章建筑及环境整治施工的,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的____%;(2)乙方在施工过程中造成环境污染或损害的,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式:违约方应按照合同约定或法律规定向守约方支付赔偿金额,赔偿方式包括但不限于货币赔偿、修复、重作、更换等。九、保密条款9.1保密内容:(1)拆除违章建筑及环境整治施工的技术方案、工艺流程;(2)双方在合同履行过程中所获得的技术数据、市场信息;(3)其他双方认为应保密的信息。9.2保密期限:本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式:(1)双方应严格遵守保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容;(2)双方应采取合理的保密措施,防止保密内容的泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件:(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、罢工、政府禁令等社会异常事件;(3)其他双方认为属于不可抗力的事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)不可抗力发生时,双方应立即通知对方,并提供相关证明;(2)不可抗力发生,致使合同无法履行或部分无法履行的,双方应协商解决;(3)因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行的,双方均不承担违约责任。10.4不可抗力实例:本合同所指的不可抗力实例包括地震、洪水、台风、战争、罢工、政府禁令等。十一、争议解决11.1协商解决:双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调节、仲裁或诉讼:(1)调解:由双方共同委托的调解机构进行调解;(2)仲裁:向合同签订地的人民法院申请仲裁;(3)诉讼:向合同签订地的人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定:(1)未经对方同意,任何一方不得转让合同的全部或部分权利、义务;(2)如需转让,转让方应书面通知对方,并经对方同意。12.2不得转让的情形:(1)涉及国家安全、公共利益等重大利益的;(2)合同约定不得转让的;(3)其他法律、行政法规规定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留:(1)甲方保留对拆除违章建筑及环境整治施工的监督权,以确保施工质量和进度符合合同要求;(2)乙方保留对甲方支付费用的审查权,以确保支付符合合同约定。13.2特殊权力保留:(1)在合同履行过程中,如遇特殊情况,双方应协商一致,对合同中的某些条款进行修改或补充;(2)任何一方违反合同约定,另一方有权要求其立即停止违约行为,并承担相应的法律责任。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:(1)合同的修改和补充应经双方协商一致;(2)修改和补充的内容应以书面形式进行,并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力:(1)经双方签字盖章的修改和补充内容,与本合同具有同等法律效力;(2)修改和补充的内容不得违反法律、行政法规的强制性规定。十五、协助与配合15.1相互协作事项:(1)双方应相互提供必要的协助,确保合同顺利履行;(2)在合同履行过程中,如遇问题,双方应及时沟通,共同解决。15.2协作与配合方式:(1)双方应按照合同约定的时间、地点、方式,进行协作与配合;(2)双方应指定专人负责合同的履行和协调工作。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同是双方在平等、自愿的基础上签订的,合同内容完整,具有独立性。16.3增减条款:(1)未经双方协商一致,任何一方不得增加或减少合同条款;(2)增加或减少合同条款的内容,应以书面形式进行,并由双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方(拆除违章建筑及环境整治施工方):代表(签字):____________________日期:____________________盖章:____________________乙方(拆除违章建筑及环境整治施工接受方):代表(签字):____________________日期:____________________盖章:____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.拆除违章建筑及环境整治施工方案2.拆除违章建筑及环境整治施工图纸3.施工进度计划表4.质量检验报告5.环境保护措施及应急预案6.甲方支付费用的凭证7.乙方收款凭证8.争议解决过程中的相关文件9.不可抗力事件的相关证明材料10.合同修改和补充协议11.协作与配合记录二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按合同约定支付费用的,视为违约;未能按合同约定的时间、地点、方式完成拆除违章建筑及环境整治施工的,视为违约。2.乙方违约行为及认定:未按合同约定完成拆除违章建筑及环境整治施工的,视为违约;在施工过程中造成环境污染或损害的,视为违约。三、法律名词及解释:1.违章建筑:指未经批准擅自建造或者擅自改变房屋主体结构、承重结构、使用功能等,影响公共安全、公共利益的建筑。2.环境整治:指对拆除违章建筑后的场地进行清理、绿化、美化等,恢复环境原貌。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。4.争议解决:指在合同履行过程中,双方就合同条款的履行产生争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。5.合同转让:指合同当事人将其权利、义务全部或部分转移给第三方的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中遇到技术难题,影响施工进度。解决办法:双方协商调整施工方案,确保工程质量和进度。2.问题:甲方未能按时支付费用,影响乙方施工。解决办法:甲方应按照合同约定支付费用,如遇特殊情况,双方协商解决。3.问题:乙方施工过程中造成环境污染或损害。解决办法:乙方应立即停止违法行为,采取补救措施,并承担相应责任。4.问题:不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法:双方根据不可抗力事件的具体情况,协商解决合同无法履行的问题。5.问题:合同履行过程中产生争议。解决办法:双方应友好协商解决争议,如协商不成,可依法申请调解、仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体定义:第三方合同主体是指在2025年度拆除违章建筑及环境整治施工合同中,除甲方和乙方之外的,参与合同履行或提供相关服务的第三方。2.第三方责任:第三方应按照合同约定,履行其职责,包括但不限于提供必要的施工设备、材料和技术支持。3.第三方权利:第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付其费用,并有权获得合同履行过程中的相关信息。4.第三方义务:第三方应保证其提供的设备、材料和服务符合合同要求,并对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。5.第三方违约责任:如第三方违反合同约定,导致合同无法履行或造成损失,应承担相应的违约责任。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款,并在工程款支付过程中享有优先权;乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,包括但不限于场地、水电等;乙方有权要求甲方在工程验收合格后及时支付尾款。2.乙方利益条款:乙方有权获得因工程提前完成而产生的额外利润的分成;乙方有权要求甲方对施工过程中的安全事故承担相应的责任。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按合同约定支付工程款的,应向乙方支付违约金;甲方违反合同约定,导致工程延期或的,应承担相应的违约责任;甲方不得单方面变更合同内容,如需变更,应经乙方同意。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可对乙方的施工质量、进度和成本进行监督;甲方可要求乙方在施工过程中遵守相关法律法规和行业标准;甲方可要求乙方提供施工过程中的相关资料和报告。2.甲方的利益条款:甲方可要求乙方在工程验收合格后,按照合同约定支付尾款;甲方可要求乙方在工程完成后,对施工场地进行清理和恢复原状。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按合同约定完成施工任务的,应向甲方支付违约金;乙方在施工过程中造成安全事故或环境污染的,应承担相应的法律责任;乙方不得擅自变更施工方案或技术标准,如需变更,应经甲方同意。全文完。2025年度拆除违章建筑及环境整治施工合同范本3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1违章建筑拆除工程2.2环境整治工程2.3工程地点及面积3.工程内容及质量要求3.1拆除工程内容3.2环境整治工程内容3.3质量标准及验收办法4.工程进度安排4.1施工阶段划分4.2各阶段进度安排4.3工程延期处理5.工程造价及支付方式5.1工程造价确定5.2工程付款方式5.3付款节点及比例6.合同履行及管理6.1施工现场管理6.2质量安全管理6.3环境保护要求7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决期限8.违约责任8.1违约情形及责任8.2违约赔偿计算方式8.3违约责任承担9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后的处理10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止后的处理11.合同附件11.1合同附件清单11.2附件内容及要求12.其他约定事项12.1合同变更及补充12.2合同解释12.3合同附件效力13.合同签署及生效日期13.1合同签署13.2合同生效日期14.合同份数及保管14.1合同份数14.2合同保管责任第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系方式]乙方联系方式:[乙方联系方式]2.合同标的及范围2.1违章建筑拆除工程2.2环境整治工程2.3工程地点及面积工程地点:[具体地址]工程总面积:[总面积]3.工程内容及质量要求3.1拆除工程内容拆除工程应包括违章建筑的拆除、废弃物的清理、场地平整等。3.2环境整治工程内容环境整治工程应包括绿化种植、道路修复、设施安装等。3.3质量标准及验收办法拆除工程质量标准应符合国家相关规范要求,环境整治工程应达到规定的景观效果。验收办法由双方共同制定,包括验收标准、验收程序和验收时间。4.工程进度安排4.1施工阶段划分施工阶段划分为:前期准备、拆除施工、环境整治、竣工验收。4.2各阶段进度安排前期准备:[具体时间]拆除施工:[具体时间]环境整治:[具体时间]竣工验收:[具体时间]4.3工程延期处理如因不可抗力或甲方原因导致工程延期,乙方应提前[具体时间]通知甲方,并协商调整进度计划。5.工程造价及支付方式5.1工程造价确定工程造价根据工程量清单及市场行情确定,具体价格以双方签订的工程量清单为准。5.2工程付款方式工程款分期支付,具体支付节点及比例如下:1.预付款:合同签订后[具体时间]内支付合同总价的[具体比例]%;2.进度款:根据工程进度分期支付,每次支付[具体比例]%;3.竣工验收合格后支付合同总价的[具体比例]%;4.保修期满后支付合同总价的[具体比例]%。5.3付款节点及比例[详细列出每个付款节点的具体时间和比例]6.合同履行及管理6.1施工现场管理乙方应负责施工现场的管理,确保施工安全、文明、有序。6.2质量安全管理双方应共同遵守国家有关质量、安全、环保的法律法规,确保工程质量、安全和环保要求得到满足。6.3环境保护要求乙方在施工过程中应采取有效措施,减少对环境的影响,确保施工过程中的环境保护要求得到落实。8.争议解决8.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构如双方同意仲裁解决,应选择[具体仲裁机构名称]作为争议解决的仲裁机构。8.3争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起不超过[具体时间],逾期未解决的争议,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.违约责任9.1违约情形及责任若甲方未按合同约定支付工程款,应向乙方支付[具体比例]%的违约金;若乙方未按合同约定完成工程,应向甲方支付[具体比例]%的违约金。9.2违约赔偿计算方式违约赔偿按实际损失计算,包括直接损失和间接损失。9.3违约责任承担违约方应承担违约责任,非违约方有权要求违约方承担全部或部分违约责任。10.合同解除10.1合同解除条件(1)一方严重违约;(2)发生不可抗力事件,且合同无法继续履行;(3)双方协商一致解除合同。10.2合同解除程序合同解除应提前[具体时间]书面通知对方,并说明解除原因。10.3合同解除后的处理合同解除后,双方应按照合同约定进行工程结算,并处理剩余事宜。11.合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件(1)合同约定的工程完成;(2)合同解除;(3)合同约定的终止条件成就。11.3合同终止后的处理合同终止后,双方应按照合同约定进行工程结算,并处理剩余事宜。12.合同附件12.1合同附件清单本合同附件包括:(1)工程量清单;(2)设计图纸;(3)施工组织设计;(4)其他相关文件。12.2附件内容及要求各附件内容应符合国家相关标准和规范要求,并由双方签字确认。13.其他约定事项13.1合同变更及补充任何合同变更或补充均应以书面形式进行,并由双方签字盖章。13.2合同解释本合同的解释以中文为准,如存在歧义,以双方协商一致的解释为准。13.3合同附件效力本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.合同份数及保管14.1合同份数本合同一式[具体份数]份,甲乙双方各执[具体份数]份。14.2合同保管责任甲乙双方应妥善保管合同文本,确保合同的有效性。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义(1)监理单位:负责对工程施工过程进行监督,确保工程质量、安全和进度符合合同要求。(2)检测机构:负责对施工材料、工程质量进行检测,确保符合国家相关标准。(3)设计单位:负责对施工设计进行审核,确保设计合理、安全、符合规范。(4)其他第三方:包括但不限于提供技术支持、咨询服务等的机构或个人。15.2第三方介入条件(1)甲方

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论