二零二五版建筑工程施工合同履约担保流程规范3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版建筑工程施工合同履约担保流程规范本合同目录一览1.总则1.1合同定义1.2合同适用范围1.3合同履行原则2.履约担保概述2.1履约担保的概念2.2履约担保的作用2.3履约担保的类型3.履约担保的申请与审查3.1履约担保的申请3.2履约担保的审查3.3履约担保的审批4.履约担保的提供与交付4.1履约担保的提供4.2履约担保的交付4.3履约担保的保管5.履约担保的变更与解除5.1履约担保的变更5.2履约担保的解除5.3履约担保的终止6.履约担保的违约责任6.1履约担保的违约情形6.2履约担保的违约责任6.3违约责任的承担方式7.履约担保的争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序7.3争议解决机构8.履约担保的监督管理8.1监督管理主体8.2监督管理内容8.3监督管理措施9.履约担保的备案与公示9.1履约担保的备案9.2履约担保的公示9.3履约担保的查询10.履约担保的终止与解除10.1履约担保的终止10.2履约担保的解除10.3履约担保的注销11.履约担保的资料保存与归档11.1履约担保资料的保存11.2履约担保资料的归档11.3履约担保资料的保密12.合同附件12.1附件一：履约担保申请书12.2附件二：履约担保合同12.3附件三：履约担保保证金收据13.合同解释与适用13.1合同解释原则13.2合同适用范围13.3合同解释效力14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.总则1.1合同定义1.1.1本合同所称履约担保，是指为确保建筑工程施工合同履行，由担保人向施工人提供的担保。1.1.2本合同所称施工人，是指承担建筑工程施工任务的单位或个人。1.1.3本合同所称担保人，是指愿意提供担保的金融机构、担保公司或其他具有担保能力的单位。1.2合同适用范围1.2.1本合同适用于我国境内各类建筑工程施工合同，包括但不限于住宅、商业、工业等建筑工程。1.3合同履行原则1.3.1履约担保应当遵循诚实信用、公平原则，确保施工合同的履行。1.3.2履约担保的提供应当真实、合法、有效，不得有欺诈行为。2.履约担保概述2.1履约担保的概念2.1.1履约担保是指担保人向施工人提供的，在合同履行期间，如施工人因自身原因无法履行合同义务时，由担保人代为履行或赔偿损失的担保。2.2履约担保的作用2.2.1确保施工合同的履行，降低合同风险。2.2.2提高施工人的信用度，增强合同履行能力。2.3履约担保的类型2.3.1保证金担保2.3.2票据担保2.3.3信用担保2.3.4其他担保形式3.履约担保的申请与审查3.1履约担保的申请3.1.1施工人应向担保人提出履约担保申请，并提供相关资料。3.1.2担保人收到申请后，应在规定时间内进行审查。3.2履约担保的审查3.2.1担保人审查施工人的资质、信誉、财务状况等。3.2.2担保人审查施工合同的合法性和有效性。3.3履约担保的审批3.3.1担保人根据审查结果，决定是否提供履约担保。3.3.2担保人审批通过的，与施工人签订履约担保合同。4.履约担保的提供与交付4.1履约担保的提供4.1.1担保人提供的履约担保应当符合法律法规和合同约定。4.1.2履约担保的提供应当真实、合法、有效。4.2履约担保的交付4.2.1履约担保的交付应当采用书面形式。4.2.2履约担保的交付应当在合同约定的期限内完成。4.3履约担保的保管4.3.1履约担保的保管由担保人负责。4.3.2履约担保的保管应当采取必要措施，确保其安全。5.履约担保的变更与解除5.1履约担保的变更5.1.1合同履行期间，如需变更履约担保，应经双方协商一致。5.1.2变更后的履约担保应重新签订合同。5.2履约担保的解除5.2.1合同履行期间，如遇特殊情况，可经双方协商一致解除履约担保。5.2.2履约担保解除后，担保人应退还施工人已交付的履约担保。5.3履约担保的终止5.3.1合同履行完毕，履约担保自动终止。5.3.2履约担保终止后，担保人应退还施工人已交付的履约担保。6.履约担保的违约责任6.1履约担保的违约情形6.1.1施工人未按合同约定履行义务。6.1.2担保人未按合同约定提供履约担保。6.2履约担保的违约责任6.2.1施工人违约的，应承担相应的违约责任。6.2.2担保人违约的，应承担相应的违约责任。6.3违约责任的承担方式6.3.1违约责任以赔偿损失为主。6.3.2违约责任的具体承担方式由双方协商确定。8.履约担保的监督管理8.1监督管理主体8.1.1工程建设主管部门负责履约担保的监督管理。8.1.2担保行业协会负责行业自律管理。8.2监督管理内容8.2.1检查履约担保的合法性、合规性。8.2.2监督履约担保的提供、变更、解除等过程。8.2.3查处违反履约担保规定的违法行为。8.3监督管理措施8.3.1对履约担保进行定期或不定期的检查。8.3.2对违反规定的行为进行警告、罚款、吊销资格证书等处罚。8.3.3对履约担保的提供、变更、解除等情况进行公示。9.履约担保的备案与公示9.1履约担保的备案9.1.1履约担保的提供者应当将履约担保的相关信息报送给工程建设主管部门备案。9.1.2备案信息应当包括担保人信息、施工人信息、担保金额、担保期限等。9.2履约担保的公示9.2.1工程建设主管部门应当对备案的履约担保信息进行公示。9.2.2公示信息应当便于社会公众查询。9.3履约担保的查询9.3.1任何单位或个人有权查询履约担保的备案和公示信息。9.3.2查询者应当提供合法的身份证明。10.履约担保的终止与解除10.1履约担保的终止10.1.1合同履行完毕或达到合同约定的终止条件，履约担保终止。10.1.2履约担保终止后，担保人应退还施工人已交付的履约担保。10.2履约担保的解除10.2.1合同履行期间，如遇特殊情况，可经双方协商一致解除履约担保。10.2.2履约担保解除后，担保人应退还施工人已交付的履约担保。10.3履约担保的注销10.3.1履约担保终止或解除后，担保人应在规定时间内办理注销手续。10.3.2注销手续的办理应当符合相关法律法规的要求。11.履约担保的资料保存与归档11.1履约担保资料的保存11.1.1担保人应当妥善保存履约担保的相关资料。11.1.2保存期限应当符合法律法规的要求。11.2履约担保资料的归档11.2.1履约担保资料应当按类别、时间顺序进行归档。11.2.2归档资料应当便于查阅和管理。11.3履约担保资料的保密11.3.1担保人应当对履约担保资料进行保密。11.3.2未经授权，不得泄露履约担保资料。12.合同附件12.1附件一：履约担保申请书12.1.1申请人基本信息12.1.2施工合同基本信息12.1.3履约担保金额12.1.4担保期限12.2附件二：履约担保合同12.2.1担保人信息12.2.2施工人信息12.2.3履约担保金额12.2.4担保期限12.2.5履约担保条件12.3附件三：履约担保保证金收据12.3.1收据编号12.3.2收款单位12.3.3金额12.3.4收款日期13.合同解释与适用13.1合同解释原则13.1.1合同应当按其文字意义进行解释。13.1.2合同应当符合法律法规的规定。13.2合同适用范围13.2.1本合同适用于我国境内各类建筑工程施工合同。13.3合同解释效力13.3.1合同解释的效力以合同双方的共识为准。13.3.2合同解释的效力以法律法规的规定为准。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念1.1第三方介入是指在合同履行过程中，为了实现合同目的，经合同各方同意，由合同之外的第三方参与合同履行、监督或提供专业服务的情形。1.2第三方介入的类型1.2.1监理方：负责对施工过程进行监督、检查，确保工程质量、进度和安全。1.2.2设计方：负责对施工设计进行审核、修改，确保设计符合施工要求。1.2.3质量检测方：负责对施工材料、施工过程进行质量检测，确保工程质量。1.2.4造价咨询方：负责对工程造价进行测算、审核，确保工程造价合理。1.2.5其他第三方：根据合同需要，经各方同意，可引入其他第三方参与。2.第三方介入的流程2.1第三方介入的申请2.1.1合同各方协商一致，决定引入第三方介入。2.1.2合同各方向第三方发出邀请，说明介入目的、范围、期限等。2.2第三方介入的审查2.2.1第三方收到邀请后，对合同内容、各方资质进行审查。2.2.2第三方审查合格后，与合同各方签订第三方介入协议。2.3第三方介入的实施2.3.1第三方按照协议约定，参与合同履行、监督或提供服务。2.3.2第三方在介入过程中，应保持独立性、客观性，不得偏袒任何一方。3.第三方的责任限额3.1第三方责任限额是指第三方因履行协议而产生的违约责任、赔偿责任的上限。3.2第三方责任限额的确定3.2.1第三方责任限额由合同各方在第三方介入协议中约定。a.第三方介入的性质、范围、期限；b.第三方介入可能产生的风险；c.合同各方的承受能力。4.第三方与其他各方的责任划分4.1第三方与施工人的责任划分4.1.1第三方对施工人的工作质量、进度、安全负责。4.1.2施工人对施工过程中的具体技术、工艺、材料负责。4.2第三方与监理人的责任划分4.2.1第三方对监理人的工作质量、进度、安全负责。4.2.2监理人对施工过程中的监理工作负责。4.3第三方与设计方的责任划分4.3.1第三方对设计方的设计质量、进度负责。4.3.2设计方对设计图纸、施工图负责。4.4第三方与其他各方的责任划分4.4.1第三方与其他各方之间的责任划分，由合同各方在第三方介入协议中约定。5.第三方介入的额外条款及说明5.1第三方介入的额外条款5.1.1第三方介入的费用承担；5.1.2第三方介入的期限；5.1.3第三方介入的保密义务；5.1.4第三方介入的违约责任。5.2第三方介入的说明5.2.1第三方介入的费用由合同各方根据协议约定承担；5.2.2第三方介入的期限不得超过合同约定的工期；5.2.3第三方介入的保密义务，应遵守国家相关法律法规和合同约定；5.2.4第三方介入的违约责任，由合同各方在第三方介入协议中约定。6.第三方的责权利6.1第三方的权利6.1.1第三方有权要求合同各方提供必要的资料和条件；6.1.2第三方有权对合同履行情况进行监督、检查；6.1.3第三方有权要求合同各方履行合同约定的义务。6.2第三方的义务6.2.1第三方应按照协议约定，履行合同各方委托的工作；6.2.2第三方应保持独立性、客观性，不得偏袒任何一方；6.2.3第三方应遵守国家相关法律法规和合同约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：履约担保申请书要求：申请书应包含施工人基本信息、施工合同基本信息、履约担保金额、担保期限等。说明：用于申请履约担保，由施工人填写并提供相关证明材料。2.附件二：履约担保合同要求：合同应明确担保人、施工人基本信息、履约担保金额、担保期限、担保条件等。说明：用于明确履约担保双方的权利义务，由担保人与施工人签订。3.附件三：履约担保保证金收据要求：收据应包含收据编号、收款单位、金额、收款日期等。说明：用于证明施工人已缴纳履约担保保证金，由担保人出具。4.附件四：第三方介入协议要求：协议应包含第三方介入的类型、范围、期限、费用、保密义务、违约责任等。说明：用于明确第三方介入的相关事宜，由合同各方与第三方签订。5.附件五：施工合同要求：合同应包含施工人、监理人、设计方等基本信息，工程概况、工期、质量标准等。说明：用于明确施工合同双方的权利义务，由施工人与监理人、设计方等签订。6.附件六：工程变更单要求：变更单应包含变更原因、变更内容、变更费用、变更日期等。说明：用于记录工程变更情况，由施工人、监理人、设计方等共同填写。7.附件七：工程进度报告要求：报告应包含工程进度、质量情况、安全情况等。说明：用于汇报工程进展情况，由施工人定期提交。8.附件八：工程结算书要求：结算书应包含工程量清单、材料价格、人工费用、机械费用等。说明：用于结算工程款项，由施工人、监理人、设计方等共同审核。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1施工人未按合同约定完成工程进度。1.2施工人未按合同约定达到工程质量标准。1.3施工人未按合同约定完成安全措施。1.4担保人未按合同约定提供履约担保。1.5第三方未按协议约定履行职责。1.6监理人未按合同约定履行监理职责。1.7设计方未按合同约定完成设计工作。2.责任认定标准2.1违约行为发生，应承担违约责任。2.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、终止合同等。2.3违约责任的具体认定标准由合同各方在合同中约定。3.违约责任示例3.1施工人未按合同约定完成工程进度，导致工期延误。责任认定：施工人应承担工期延误的违约责任，赔偿因此造成的损失。3.2施工人未按合同约定达到工程质量标准，导致工程质量不合格。责任认定：施工人应承担工程质量不合格的违约责任，修复不合格部分并赔偿损失。3.3担保人未按合同约定提供履约担保，导致施工人无法履行合同。责任认定：担保人应承担未提供履约担保的违约责任，赔偿因此造成的损失。3.4第三方未按协议约定履行职责，导致合同目的无法实现。责任认定：第三方应承担未履行职责的违约责任，赔偿因此造成的损失。3.5监理人未按合同约定履行监理职责，导致工程质量不合格。责任认定：监理人应承担未履行监理职责的违约责任，赔偿因此造成的损失。3.6设计方未按合同约定完成设计工作，导致施工困难。全文完。二零二四版建筑工程施工合同履约担保流程规范1本合同目录一览1.定义与解释1.1履约担保的概念1.2履约担保的类型1.3履约担保的适用范围2.履约担保的提供2.1担保人资格要求2.2担保方式及额度2.3担保文件的提交2.4担保文件的有效期3.履约担保的审核3.1审核流程3.2审核标准3.3审核结果的通知4.履约担保的变更与补充4.1变更条件4.2变更流程4.3补充文件的要求5.履约担保的撤销与解除5.1撤销条件5.2撤销流程5.3解除条件5.4解除流程6.履约担保的监督与检查6.1监督机构6.2检查内容6.3检查方式7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任的承担7.3违约赔偿的计算8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决机构9.合同解除与终止9.1解除条件9.2解除流程9.3终止条件9.4终止流程10.合同的生效与终止10.1生效条件10.2生效日期10.3终止条件10.4终止日期11.合同的履行与支付11.1履行方式11.2支付方式11.3付款期限11.4付款方式12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任13.合同的修改与补充13.1修改条件13.2修改流程13.3补充文件的要求14.合同的附件与补充协议第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1履约担保的概念履约担保是指为保证合同当事人履行合同约定的义务，由担保人向合同债权人提供的，以保证合同履行为目的的担保。1.2履约担保的类型履约担保分为现金担保、保证担保、抵押担保、质押担保等。1.3履约担保的适用范围履约担保适用于建筑工程施工合同、采购合同、租赁合同等各类合同。2.履约担保的提供2.1担保人资格要求担保人应当具备相应的民事行为能力，且无不良信用记录。2.2担保方式及额度履约担保方式应根据合同标的和当事人约定确定，担保额度不得低于合同总价款的10%。2.3担保文件的提交担保人应在合同签订前提交履约担保文件，包括担保书、担保人营业执照、法定代表人身份证明等。2.4担保文件的有效期履约担保文件的有效期应与合同履行期限一致，但不得少于合同履行期限。3.履约担保的审核3.1审核流程合同债权人收到履约担保文件后，应在5个工作日内完成审核。3.2审核标准审核标准包括担保人资格、担保文件完整性、担保方式及额度等。3.3审核结果的通知审核结果应以书面形式通知担保人，并注明审核意见。4.履约担保的变更与补充4.1变更条件在合同履行期间，如需变更履约担保，应经合同当事人协商一致。4.2变更流程变更履约担保的，应重新提交担保文件，并按照原审核流程进行审核。4.3补充文件的要求变更履约担保的，应提交变更后的担保文件，包括担保书、担保人营业执照、法定代表人身份证明等。5.履约担保的撤销与解除5.1撤销条件（1）担保人违反合同约定；（2）担保人丧失担保能力；（3）合同当事人协商一致。5.2撤销流程撤销履约担保的，应书面通知担保人，并注明撤销理由。5.3解除条件（1）合同履行完毕；（2）合同被依法解除；（3）合同当事人协商一致。5.4解除流程解除履约担保的，应书面通知担保人，并注明解除理由。6.履约担保的监督与检查6.1监督机构履约担保的监督机构为合同债权人。6.2检查内容监督机构应对履约担保的提供、变更、撤销、解除等情况进行监督检查。6.3检查方式监督机构可通过查阅担保文件、实地考察等方式进行检查。7.违约责任7.1违约情形合同当事人一方违反合同约定，未履行合同义务的，属于违约情形。7.2违约责任的承担违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。7.3违约赔偿的计算违约赔偿的计算应按照合同约定或法律规定进行。8.争议解决8.1争议解决方式任何因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决程序争议提交法院后，双方应积极配合法院的审理工作，并按照法院的判决或裁定执行。8.3争议解决机构除非双方另有约定，所有争议解决均应在合同签订地的人民法院进行。9.合同解除与终止9.1解除条件（1）一方严重违约，另一方给予合理期限后仍未纠正；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）合同约定的解除条件成就。9.2解除流程解除合同的一方应书面通知另一方，并说明解除原因。合同自通知到达对方时解除。9.3终止条件（1）合同约定的履行期限届满；（2）合同双方协商一致终止；（3）合同因法律、法规规定而终止。9.4终止流程合同终止后，双方应进行合同履行的结算，并办理相关手续。10.合同的生效与终止10.1生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2生效日期本合同自生效之日起开始履行。10.3终止条件合同终止的条件包括合同解除和合同自然终止。10.4终止日期合同终止的日期以合同约定的终止条件成就之日为准。11.合同的履行与支付11.1履行方式合同的履行应严格按照合同约定的内容和方式进行。11.2支付方式支付方式包括现金支付、银行转账等，具体方式由合同约定。11.3付款期限付款期限应按照合同约定的期限进行，逾期付款应支付违约金。11.4付款方式付款方式应安全、快捷，并符合双方约定的支付条件。12.保密条款12.1保密内容本合同涉及的商业秘密、技术秘密、市场信息等均属保密内容。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。12.3违约责任违反保密条款的，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失。13.合同的修改与补充13.1修改条件合同的修改与补充应经双方协商一致。13.2修改流程修改合同的内容应形成书面文件，并由双方签字（或盖章）确认。13.3补充文件的要求补充文件应与本合同具有同等法律效力。14.合同的附件与补充协议14.1附件本合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、质量标准等。14.2补充协议合同签订后，如需补充协议，应与本合同具有同等法律效力，并由双方签字（或盖章）确认。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的概念与资格1.1第三方的定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，根据合同约定或经甲乙双方同意介入合同履行过程中的个人或机构。1.2第三方资格第三方应具备相应的资质、能力，并符合相关法律法规的要求。2.第三方的责权利2.1责任第三方在合同履行过程中，应按照合同约定和甲乙双方的要求，承担相应的责任。2.2权利第三方有权根据合同约定，享受相应的权利，包括但不限于获取报酬、获取信息等。2.3利益第三方在合同履行过程中，有权获得合同约定的利益。3.第三方介入的类型3.1中介方中介方是指为甲乙双方提供信息、沟通、协调等服务的第三方。3.2监理方监理方是指对合同履行过程进行监督、检查、评估的第三方。3.3技术顾问技术顾问是指为甲乙双方提供技术指导、咨询服务的第三方。4.第三方介入的流程4.1介入申请甲乙双方根据合同需要，可向第三方发出介入申请，并明确介入的具体事项和期限。4.2第三方同意第三方在收到介入申请后，应在合理期限内给予答复，同意介入的应明确介入的具体内容和方式。4.3介入实施第三方介入后，应按照合同约定和甲乙双方的要求，独立、公正地履行职责。5.第三方与其他各方的划分说明5.1职责划分第三方在合同履行过程中的职责应与甲乙双方的职责明确划分，避免职责交叉或遗漏。5.2信息共享第三方在介入过程中获取的信息，应与甲乙双方共享，确保信息透明。5.3冲突解决第三方在介入过程中如与甲乙双方发生冲突，应通过协商解决，协商不成的，可提交争议解决机构。6.第三方的责任限额6.1责任限额的设定第三方的责任限额应根据合同约定和第三方承担的职责确定，一般不应超过合同总金额的一定比例。6.2责任限额的调整在合同履行过程中，如第三方承担的职责发生变化，责任限额可经甲乙双方协商调整。7.第三方介入的合同条款7.1第三方介入的合同条款应明确第三方的权利、义务、责任和风险。7.2第三方介入的合同条款应与本合同具有同等法律效力。8.第三方介入的合同解除8.1解除条件如第三方违反合同约定，甲乙双方有权解除第三方介入的合同。8.2解除流程解除第三方介入的合同，应书面通知第三方，并说明解除原因。9.第三方介入的合同终止9.1终止条件（1）合同履行完毕；（2）合同约定的终止条件成就；（3）合同因法律、法规规定而终止。9.2终止流程第三方介入的合同终止后，甲乙双方应进行合同履行的结算，并办理相关手续。10.第三方介入的争议解决10.1争议解决方式第三方介入的争议解决方式与本合同争议解决方式相同。10.2争议解决机构第三方介入的争议解决机构与本合同争议解决机构相同。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸详细要求和说明：提供详细的工程图纸，包括平面图、立面图、剖面图、设备图等，确保图纸清晰、准确、完整。2.技术规范详细要求和说明：列出工程所需遵循的技术规范，包括国家或行业标准、地方规范等，确保工程质量符合要求。3.质量标准详细要求和说明：明确工程的质量标准，包括材料质量、施工工艺、验收标准等，确保工程达到预定的质量水平。4.施工进度计划详细要求和说明：制定详细的施工进度计划，包括各个阶段的开始和结束时间，确保工程按期完成。5.预算及支付计划详细要求和说明：制定工程预算及支付计划，明确各个阶段的付款金额和支付时间，确保资金合理使用。6.履约担保文件详细要求和说明：提供履约担保文件，包括担保书、担保人营业执照、法定代表人身份证明等，确保履约担保的有效性。7.合同变更文件详细要求和说明：在合同履行过程中，如需变更合同内容，应提供变更文件，包括变更原因、变更内容等。8.争议解决文件详细要求和说明：如发生争议，应提供争议解决文件，包括争议内容、解决方式等。9.结算文件详细要求和说明：工程完工后，提供结算文件，包括工程量清单、结算金额等。10.验收报告详细要求和说明：工程完工后，提供验收报告，包括验收结果、验收时间等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为甲乙双方未按合同约定的时间、质量、数量完成工程或提供材料。甲乙双方未按合同约定支付工程款项。第三方未按合同约定履行职责，导致工程进度延误或质量不符合要求。2.责任认定标准违约行为的认定标准以合同约定为准。违约责任认定标准：（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。（2）违约金的计算标准根据合同约定或法律规定进行。3.示例说明示例一：甲方未按合同约定的时间提供工程图纸，导致乙方施工延误，乙方有权要求甲方支付违约金。示例二：乙方未按合同约定的时间完成工程，导致甲方损失，乙方应赔偿甲方损失。示例三：第三方在监理过程中未发现施工质量问题，导致工程存在安全隐患，第三方应承担相应的责任。全文完。二零二四版建筑工程施工合同履约担保流程规范2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.担保人资格要求2.1担保人资质2.2担保人信用2.3担保人能力3.履约担保形式3.1银行保函3.2信用证3.3保证金4.履约担保金额4.1担保金额计算4.2担保金额调整5.履约担保期限5.1担保期限起始5.2担保期限终止5.3担保期限延期6.履约担保的出具与提交6.1出具要求6.2提交时间6.3提交方式7.履约担保的审核与确认7.1审核机构7.2审核程序7.3确认时间8.履约担保的变更与撤销8.1变更原因8.2撤销原因8.3变更与撤销程序9.履约担保的违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理10.履约担保的争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.履约担保的法律法规11.1适用法律法规11.2法规变更12.履约担保的保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任13.合同生效与终止13.1生效条件13.2生效时间13.3终止条件13.4终止程序14.其他约定事项14.1其他条款14.2其他事项第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义1.1.1履约担保：指承包人为了确保其履行合同约定的义务，向发包人提供的保证其按合同约定履行合同义务的担保。1.1.2担保人：指根据合同约定，向发包人提供履约担保的银行、保险公司或其他机构。1.1.3发包人：指委托承包人进行施工建设并支付工程款的单位或个人。1.1.4承包人：指按照合同约定，承担施工建设任务并接受发包人委托的单位或个人。1.2解释1.2.1本合同中的术语、定义及解释，如无特别说明，均应按照国家有关法律法规及行业惯例进行解释。1.2.2本合同中的解释权归发包人所有。第二条担保人资格要求2.1担保人资质2.1.1担保人应具备合法有效的营业执照和金融许可证。2.1.3担保人应具备履行担保义务的能力和条件。2.2担保人信用2.2.1担保人应无不良信用记录，包括但不限于信用评级、金融信用记录等。2.2.2担保人应遵守国家法律法规，无违规违法行为。2.3担保人能力2.3.1担保人应具备足够的资金实力和担保能力。2.3.2担保人应具备专业的担保业务团队和完善的担保制度。第三条履约担保形式3.1银行保函3.1.1银行保函应由具有资质的银行出具，并经发包人认可。3.1.2银行保函应载明担保金额、有效期、适用范围等事项。3.2信用证3.2.1信用证应由具有资质的银行或金融机构出具，并经发包人认可。3.2.2信用证应载明担保金额、有效期、适用范围等事项。3.3保证金3.3.1保证金应采用银行存款或银行汇票的形式。3.3.2保证金应按照合同约定的比例和金额进行缴纳。第四条履约担保金额4.1担保金额计算4.1.1履约担保金额应按照合同约定的比例计算，一般为合同总价的一定比例。4.1.2担保金额计算公式：担保金额=合同总价×担保比例。4.2担保金额调整4.2.1在合同履行过程中，如因工程变更、合同价款调整等原因导致合同总价发生变化，履约担保金额应相应调整。4.2.2担保金额调整应按照合同约定的比例和计算公式进行。第五条履约担保期限5.1担保期限起始5.1.1履约担保期限自合同签订之日起计算。5.1.2履约担保期限不得早于合同约定的开工日期。5.2担保期限终止5.2.1履约担保期限应与合同约定的工程竣工日期相同。5.2.2履约担保期限不得晚于合同约定的工程竣工日期。5.3担保期限延期5.3.1如因特殊原因导致工程延期，经发包人同意，履约担保期限可相应延期。5.3.2履约担保期限延期应按照合同约定的程序进行。第六条履约担保的出具与提交6.1出具要求6.1.1担保人应按照合同约定出具履约担保。6.1.2履约担保应载明担保人名称、担保金额、有效期、适用范围等事项。6.2提交时间6.2.1履约担保应在合同签订后一定时间内提交给发包人。6.2.2提交时间应按照合同约定的期限进行。6.3提交方式6.3.1履约担保应以书面形式提交给发包人。6.3.2提交方式应按照合同约定的方式进行。第七条履约担保的审核与确认7.1审核机构7.1.1履约担保的审核由发包人指定的审核机构负责。7.1.2审核机构应具备专业知识和经验，能够对履约担保进行有效审核。7.2审核程序7.2.1审核机构应按照合同约定的程序对履约担保进行审核。7.3确认时间7.3.1审核机构应在收到履约担保后一定时间内完成审核。7.3.2审核时间应按照合同约定的期限进行。第八条履约担保的变更与撤销8.1变更原因8.1.1合同履行过程中，如因工程变更、合同价款调整等原因导致履约担保金额或期限发生变化，需进行变更。8.1.2担保人因自身原因需要变更履约担保形式或金额。8.2撤销原因8.2.1合同解除或终止，履约担保不再需要。8.2.2担保人因自身原因需要撤销履约担保。8.3变更与撤销程序8.3.1变更或撤销履约担保，双方应提前一定时间书面通知对方。8.3.2变更或撤销履约担保，需重新出具或撤销相关担保文件。8.3.3变更或撤销履约担保，双方应共同确认变更或撤销内容。第九条履约担保的违约责任9.1违约情形9.1.1担保人未按合同约定出具或提交履约担保。9.1.2担保人未按合同约定履行担保义务。9.2违约责任9.2.1担保人未按合同约定出具或提交履约担保，应承担违约责任。9.2.2担保人未按合同约定履行担保义务，应承担相应的违约责任。9.3违约处理9.3.1发包人有权要求担保人承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.3.2发包人有权解除合同，并要求担保人承担相应的责任。第十条履约担保的争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决争议。10.1.2如协商不成，可提交仲裁机构仲裁。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构应具有权威性和公正性。10.2.2争议解决机构应按照相关法律法规和仲裁规则进行仲裁。10.3争议解决程序10.3.1争议解决程序应包括申请、受理、审理、裁决等环节。10.3.2争议解决过程中，双方应积极配合，提供必要的证据和资料。第十一条履约担保的法律法规11.1适用法律法规11.1.1本合同适用中华人民共和国法律法规。11.1.2如合同条款与法律法规相冲突，以法律法规为准。11.2法规变更11.2.1如国家法律法规发生变更，本合同条款应相应调整。11.2.2法规变更不影响合同其他条款的效力。第十二条履约担保的保密条款12.1保密内容12.1.1双方对本合同内容、履约担保信息等负有保密义务。12.1.2保密内容不包括公开信息或双方已同意公开的信息。12.2保密期限12.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后一定时间。12.2.2保密期限届满后，双方不再承担保密义务。12.3违约责任12.3.1如一方违反保密义务，应承担相应的违约责任。第十三条合同生效与终止13.1生效条件13.1.1双方签署本合同并经发包人确认后生效。13.1.2履约担保出具并经发包人审核确认后生效。13.2生效时间13.2.1本合同自双方签署之日起生效。13.3终止条件13.3.1合同履行完毕或合同解除后，本合同终止。13.4终止程序13.4.1合同终止，双方应共同确认终止原因和程序。13.4.2合同终止后，双方应妥善处理合同未尽事宜。第十四条其他约定事项14.1其他条款14.1.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。14.1.2补充条款与本合同具有同等法律效力。14.2其他事项14.2.1本合同一式两份，双方各执一份。14.2.2本合同自双方签署之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方：指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可的，为履行合同提供专业服务、协助或参与合同履行的独立第三方机构或个人。1.2第三方不包括中介方，但可包括监理单位、检测机构、评估机构等。第二条第三方介入的条件与程序2.1第三方介入的条件2.1.1甲乙双方一致同意引入第三方参与合同履行。2.1.2第三方具备履行其职责所需的专业能力、资质和条件。2.2第三方介入的程序2.2.1甲乙双方应签订第三方介入协议，明确第三方的职责、权利和义务。2.2.2第三方介入协议应经双方签字盖章后生效。第三条第三方的职责与权利3.1第三方的职责3.1.1第三方应按照合同约定和第三方介入协议的约定，履行相应的职责。3.1.2第三方应独立、客观、公正地履行职责，不得偏袒任何一方。3.2第三方的权利3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供履行合同所需的必要信息和资料。3.2.2第三方有权对甲乙双方的履约行为进行监督和检查。第四条第三方的责任限额4.1第三方的责任限额4.1.1第三方介入协议应明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、违约金限额等。4.1.2第三方的责任限额应合理，并与第三方提供的专业服务相匹配。4.2责任限额的调整4.2.1如合同履行过程中发生特殊情况，需调整第三方的责任限额，应经甲乙双方协商一致。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分5.1.1第三方与甲方的关系是基于合同和第三方介入协议，甲方对第三方的行为负责。5.1.2第三方在履行职责过程中，如对甲方造成损害，甲方有权