二零二五版施工合同担保人责任承担与责任免除协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版施工合同担保人责任承担与责任免除协议本合同目录一览1.协议概述1.1协议名称1.2协议目的1.3协议适用范围1.4协议签订时间1.5协议生效条件1.6协议终止条件2.担保人责任承担2.1担保范围2.2担保期限2.3担保金额2.4担保方式2.5担保责任的具体内容2.6担保责任的具体范围2.7担保责任的承担方式2.8担保责任的追偿权3.担保人责任免除3.1免责条件3.2免责范围3.3免责程序3.4免责期限3.5免责责任的承担方式3.6免责责任的追偿权4.担保人的权利4.1监督权4.2请求权4.3撤销权4.4请求变更权4.5请求终止权5.施工方责任5.1施工质量责任5.2施工进度责任5.3施工安全责任5.4施工环保责任5.5施工资料责任6.施工合同履行6.1合同履行期限6.2合同履行地点6.3合同履行方式6.4合同履行变更6.5合同履行终止7.合同变更与解除7.1合同变更的条件7.2合同变更的程序7.3合同解除的条件7.4合同解除的程序8.违约责任8.1违约行为的认定8.2违约责任的承担方式8.3违约责任的赔偿范围8.4违约责任的追偿权9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序9.4争议解决费用10.合同生效与解除10.1合同生效条件10.2合同解除条件10.3合同解除程序11.合同解除后的处理11.1担保责任的处理11.2违约责任的处理11.3争议处理结果的处理12.其他约定12.1合同附件12.2合同附件内容12.3合同附件效力13.合同解除后的后续事项13.1担保责任的后续处理13.2违约责任的后续处理13.3争议解决的后续处理14.合同签署与生效14.1合同签署主体14.2合同签署程序14.3合同签署日期14.4合同生效日期第一部分：合同如下：1.协议概述1.1协议名称：本协议名为“二零二四版施工合同担保人责任承担与责任免除协议”。1.2协议目的：明确担保人在施工合同履行过程中的责任承担与责任免除，保障各方合法权益。1.3协议适用范围：适用于所有在二零二四年签订的施工合同中涉及的担保人责任承担与责任免除事项。1.4协议签订时间：本协议签订日期为二零二四年月日。1.5协议生效条件：本协议自各方签署之日起生效。1.6协议终止条件：本协议在合同解除或完成履行后自动终止。2.担保人责任承担2.1担保范围：担保人应对施工合同中约定的工程款支付、工程进度、工程质量、工程安全等方面承担担保责任。2.2担保期限：担保期限自合同签订之日起至施工合同履行完毕之日止。2.3担保金额：担保金额根据施工合同约定的工程款总额确定。2.4担保方式：担保人可采用银行保函、现金、保证金等形式提供担保。2.5担保责任的具体内容：包括但不限于，担保人应确保施工方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程，并按期支付工程款。2.6担保责任的具体范围：涵盖施工过程中的所有风险，包括但不限于工程延误、质量缺陷、安全事故等。2.7担保责任的承担方式：担保人应在发生违约行为时，按照合同约定承担相应的赔偿责任。2.8担保责任的追偿权：担保人在承担赔偿责任后，有权向施工方追偿。3.担保人责任免除a.施工方因不可抗力导致工程延误或；b.施工方因自身原因导致工程质量不合格；c.施工方因违反合同约定导致工程安全事故；d.法律法规或政策变动导致合同无法履行。3.2免责范围：担保人免除责任的范围包括但不限于，工程延误、质量缺陷、安全事故等。3.3免责程序：担保人应在发生免责条件后，及时通知施工方，并按照合同约定履行免责程序。3.4免责期限：免责期限自免责条件发生之日起至施工合同履行完毕之日止。3.5免责责任的承担方式：担保人免除责任后，不再承担相应的赔偿责任。3.6免责责任的追偿权：担保人免除责任后，无权向施工方追偿。4.担保人的权利4.1监督权：担保人有权对施工方进行监督检查，确保施工方按照合同约定履行义务。4.2请求权：担保人有权要求施工方按照合同约定履行义务，包括但不限于支付工程款、保证工程进度和质量等。4.3撤销权：担保人有权在施工方违约时，要求解除合同，并要求施工方承担违约责任。4.4请求变更权：担保人有权在合同履行过程中，请求变更合同内容，以适应实际情况。4.5请求终止权：担保人有权在合同履行过程中，请求终止合同，并要求施工方承担违约责任。5.施工方责任5.1施工质量责任：施工方应按照合同约定，确保工程质量达到规定的标准。5.2施工进度责任：施工方应按照合同约定，按时完成工程进度。5.3施工安全责任：施工方应采取必要的安全措施，确保施工安全。5.4施工环保责任：施工方应遵守国家环保法规，采取措施减少施工过程中的环境污染。5.5施工资料责任：施工方应按照合同约定，及时提供施工资料。6.施工合同履行6.1合同履行期限：施工方应在合同约定的期限内完成工程。6.2合同履行地点：施工地点应按照合同约定执行。6.3合同履行方式：施工方应按照合同约定的方式履行义务。6.4合同履行变更：合同履行过程中，如需变更，应经各方协商一致，并签订书面变更协议。6.5合同履行终止：合同履行完毕或因其他原因终止时，施工方应按照合同约定办理相关手续。7.合同变更与解除7.1合同变更的条件：在合同履行过程中，如因不可抗力、法律法规变动等原因，导致合同无法继续履行，可进行合同变更。7.2合同变更的程序：合同变更需经各方协商一致，并签订书面变更协议。7.3合同解除的条件：在合同履行过程中，如一方违约，另一方有权解除合同。7.4合同解除的程序：合同解除需提前通知对方，并按照合同约定办理相关手续。8.违约责任8.1违约行为的认定：违约行为包括但不限于未按合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程，未按期支付工程款，泄露工程机密等。8.2违约责任的承担方式：违约方应承担违约金、赔偿损失、继续履行合同等责任。8.3违约责任的赔偿范围：包括但不限于直接经济损失、合同约定的违约金、因违约造成的其他损失等。8.4违约责任的追偿权：非违约方有权向违约方追偿因违约造成的损失。9.争议解决9.1争议解决方式：争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。9.2争议解决机构：协商和调解可由合同双方自行选择第三方进行；仲裁和诉讼应按照相关法律法规和仲裁机构的规则进行。9.3争议解决程序：争议发生后，合同双方应友好协商解决；协商不成的，可申请调解或仲裁；调解和仲裁结果为终局裁决。9.4争议解决费用：协商和调解费用由双方承担；仲裁和诉讼费用按照相关法律法规和仲裁机构的规定承担。10.合同生效与解除10.1合同生效条件：合同经各方签署后，自双方签字之日起生效。10.2合同解除条件：合同解除条件包括合同约定的解除条件、法定解除条件和协商一致解除。10.3合同解除程序：合同解除需提前通知对方，并按照合同约定办理相关手续，包括但不限于解除通知、合同解除证明等。11.合同解除后的处理11.1担保责任的后续处理：合同解除后，担保责任按照原合同约定或双方协商一致的处理方式执行。11.2违约责任的后续处理：合同解除后，违约责任的处理方式不变，违约方应继续承担相应责任。11.3争议处理的后续处理：合同解除后，争议处理结果应得到执行，各方应遵守裁决或判决。12.其他约定12.1合同附件：合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、工程量清单、质量保证书等。12.2合同附件内容：合同附件内容应与合同一致，具有同等法律效力。12.3合同附件效力：合同附件的效力由合同规定，除非合同另有约定。13.合同解除后的后续事项13.1担保责任的后续处理：合同解除后，担保人应按照合同约定继续履行担保责任，直至合同解除后的处理完毕。13.2违约责任的后续处理：合同解除后，违约方应继续承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.3争议解决的后续处理：合同解除后，争议解决结果应得到执行，各方应遵守裁决或判决。14.合同签署与生效14.1合同签署主体：合同签署主体为合同双方，包括但不限于甲方（施工方）和乙方（担保人）。14.2合同签署程序：合同签署程序包括但不限于合同起草、合同审核、合同签署等。14.3合同签署日期：合同签署日期为各方签署合同的实际日期。14.4合同生效日期：合同自签署之日起生效，除非合同另有约定。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：本合同中的第三方指在合同履行过程中，因特定需要介入合同关系的独立第三方机构或个人，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、调解机构等。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在提高合同履行的透明度、公正性和效率，确保合同各方权益得到保障。16.第三方介入的条款及说明a.合同约定或经合同各方协商一致；b.第三方具备相应的资质和能力；c.第三方介入不违反法律法规和合同约定。17.第三方介入的额外条款及说明a.甲方：负责向第三方提供必要的资料和条件，确保第三方能够独立、公正地开展工作。b.乙方：配合第三方的工作，如实提供相关信息，并承担第三方工作过程中产生的合理费用。18.第三方责任限额的明确18.1责任限额定义：第三方责任限额指第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失时，应承担的最高赔偿限额。18.2责任限额确定：第三方责任限额由合同各方在合同中约定，或根据第三方提供的资质证明和相关法律法规确定。18.3责任限额的调整：如需调整第三方责任限额，应经合同各方协商一致，并在合同中予以明确。19.第三方与其他各方的划分说明19.1权利划分：第三方在合同履行过程中的权利包括但不限于：a.对施工过程进行监督、检查和验收；b.对工程质量、进度、安全等进行评估；c.对合同各方提出意见和建议。19.2义务划分：第三方在合同履行过程中的义务包括但不限于：a.独立、公正地履行职责；b.保守合同秘密；c.按时提交工作成果。19.3责任划分：第三方在履行合同过程中，如因自身原因造成损失，应承担相应的责任；如因合同各方原因造成损失，由合同各方根据合同约定承担相应责任。20.第三方介入的具体条款20.1第三方介入的方式：第三方介入方式包括但不限于现场监理、远程监控、专项评估等。20.2第三方介入的时间：第三方介入时间由合同约定或根据实际情况确定。20.3第三方介入的流程：第三方介入流程包括但不限于：a.甲方或乙方提出第三方介入申请；b.合同各方协商确定第三方介入的具体事宜；c.第三方开展相关工作；d.第三方提交工作成果；e.合同各方对第三方工作成果进行审核和验收。21.第三方介入的终止21.1第三方介入终止条件：第三方介入终止条件包括但不限于：a.合同履行完毕；b.第三方工作已完成或合同各方协商一致终止第三方介入；c.因不可抗力等原因导致第三方无法继续履行职责。21.2第三方介入终止流程：第三方介入终止流程包括但不限于：a.第三方提交工作成果；b.合同各方对第三方工作成果进行审核和验收；c.第三方介入终止通知；d.合同各方对第三方介入终止事宜进行确认。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸及设计文件要求：图纸应清晰、完整，符合国家相关标准和规范。说明：提供工程图纸及设计文件，用于指导施工过程。2.技术规范及施工方案要求：技术规范应详细、具体，施工方案应具有可操作性。说明：技术规范及施工方案是施工过程中的重要指导文件。3.工程量清单要求：工程量清单应准确、完整，包括各项工程量及单价。说明：工程量清单是计算工程款和进行工程结算的依据。4.质量保证书要求：质量保证书应明确工程质量的承诺和保证。说明：质量保证书是确保工程质量的重要文件。5.安全生产许可证要求：安全生产许可证应合法、有效。说明：安全生产许可证是施工过程中安全生产的必要条件。6.环境保护审批文件要求：环境保护审批文件应合法、有效。说明：环境保护审批文件是施工过程中环境保护的必要条件。7.合同变更协议要求：合同变更协议应明确变更内容、变更原因和变更后的合同条款。说明：合同变更协议是合同履行过程中变更合同条款的依据。8.合同解除协议要求：合同解除协议应明确解除原因、解除后的处理方式和各方责任。说明：合同解除协议是合同解除的法律依据。9.争议解决协议要求：争议解决协议应明确争议解决方式、争议解决机构和争议解决程序。说明：争议解决协议是解决合同争议的依据。10.第三方介入协议要求：第三方介入协议应明确第三方介入的目的、范围、方式和责任。说明：第三方介入协议是第三方介入合同关系的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程；未按期支付工程款；泄露工程机密；违反合同约定，导致工程安全事故；未经合同各方同意，擅自变更合同内容。2.责任认定标准：违约行为的严重程度；违约行为对合同履行的影响；违约方的主观过错。3.违约责任认定示例：甲方未按合同约定的时间完成工程，导致工程延误，应承担违约责任，包括支付违约金和赔偿乙方因此遭受的损失。乙方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，包括支付违约金和赔偿甲方因此遭受的损失。甲方泄露工程机密，导致乙方遭受损失，应承担违约责任，包括赔偿乙方因此遭受的全部损失。乙方违反合同约定，导致工程安全事故，应承担违约责任，包括赔偿因此造成的人员伤亡和财产损失。未经合同各方同意，甲方擅自变更合同内容，应承担违约责任，包括赔偿乙方因此遭受的损失。全文完。二零二四版施工合同担保人责任承担与责任免除协议1本合同目录一览1.定义和解释1.1担保人1.2担保合同1.3施工合同1.4责任承担1.5责任免除2.担保人的责任承担2.1担保范围2.2担保期限2.3担保金额2.4担保方式2.5担保人的义务3.责任承担的具体条款3.1工程质量责任3.2工程进度责任3.3工程安全责任3.4工程环保责任3.5其他责任4.责任免除的具体条款4.1因不可抗力导致的责任免除4.2因甲方原因导致的责任免除4.3因第三方原因导致的责任免除4.4因不可预见因素导致的责任免除5.担保人的权利和义务5.1担保人的权利5.2担保人的义务6.担保金的计算和支付6.1担保金的计算方式6.2担保金的支付方式6.3担保金的退还7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.合同的生效和终止8.1合同生效条件8.2合同终止条件8.3合同解除条件9.违约责任9.1违约行为的定义9.2违约责任的承担9.3违约金的计算和支付10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违反保密条款的责任11.合同的变更和解除11.1合同变更的条件11.2合同解除的条件11.3合同变更和解除的程序12.合同的转让和继承12.1合同转让的条件12.2合同继承的条件12.3合同转让和继承的程序13.合同的附件和补充协议14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1担保人：指在本合同中承诺对施工合同的履行提供担保的自然人、法人或其他组织。1.2担保合同：指担保人与施工合同当事人之间订立的，约定担保人对施工合同的履行承担担保责任的协议。1.3施工合同：指施工合同当事人之间订立的，约定施工人按照合同约定完成工程建设任务的协议。1.4责任承担：指担保人根据担保合同约定，对施工合同中约定的责任承担相应的责任。1.5责任免除：指在特定情况下，担保人根据法律法规或合同约定，可以免除其部分或全部责任。2.担保人的责任承担2.1担保范围：包括但不限于施工合同的工程款支付、工程进度、工程质量、工程安全、工程环保等方面的责任。2.2担保期限：自施工合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。2.3担保金额：根据施工合同约定的工程款总额的一定比例确定，具体比例由双方协商确定。2.4担保方式：采用现金担保、银行保函、保证书等方式。2.5担保人的义务：按照担保合同约定，履行担保责任，确保施工合同的履行。3.责任承担的具体条款3.1工程质量责任：担保人对施工合同中约定的工程质量承担责任，如因施工人原因导致工程质量不合格，担保人应承担相应的责任。3.2工程进度责任：担保人对施工合同中约定的工程进度承担责任，如因施工人原因导致工程进度延误，担保人应承担相应的责任。3.3工程安全责任：担保人对施工合同中约定的工程安全承担责任，如因施工人原因导致安全事故，担保人应承担相应的责任。3.4工程环保责任：担保人对施工合同中约定的工程环保承担责任，如因施工人原因导致环境污染，担保人应承担相应的责任。3.5其他责任：根据法律法规和施工合同约定，担保人承担的其他责任。4.责任免除的具体条款4.1因不可抗力导致的责任免除：如地震、洪水、台风等自然灾害，以及战争、政府行为等不可抗力因素导致的责任，担保人可以免除部分或全部责任。4.2因甲方原因导致的责任免除：如甲方提供的工程资料不准确、甲方提供的工程条件不符合合同约定等，导致的责任，担保人可以免除部分或全部责任。4.3因第三方原因导致的责任免除：如因第三方原因导致的责任，担保人可以免除部分或全部责任。4.4因不可预见因素导致的责任免除：如因不可预见的技术难题、材料供应问题等导致的责任，担保人可以免除部分或全部责任。5.担保人的权利和义务5.1担保人的权利：在施工合同履行过程中，有权要求施工人按照合同约定履行工程义务，并有权要求甲方支付工程款。5.2担保人的义务：按照担保合同约定，履行担保责任，确保施工合同的履行。6.担保金的计算和支付6.1担保金的计算方式：根据施工合同约定的工程款总额的一定比例计算，具体比例由双方协商确定。6.2担保金的支付方式：采用分期支付的方式，具体支付时间和比例由双方协商确定。6.3担保金的退还：在施工合同履行完毕，且工程质量、进度、安全、环保等方面符合合同约定后，担保人应退还担保金。7.争议解决7.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交合同约定的仲裁委员会仲裁。7.2争议解决机构：合同约定的仲裁委员会。7.3争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行。8.合同的生效和终止8.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同终止条件：施工合同履行完毕，工程质量、进度、安全、环保等方面符合合同约定，且担保人已履行完毕担保责任，合同自行终止。8.3合同解除条件：任何一方违反合同约定，严重损害对方利益的，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失。9.违约责任9.1违约行为的定义：包括但不限于未按约定履行担保责任、提供虚假担保信息、擅自变更担保方式等。9.2违约责任的承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。9.3违约金的计算和支付：违约金的计算标准由双方协商确定，违约金应一次性支付。10.保密条款10.1保密内容：涉及双方商业秘密、技术秘密、财务信息等。10.2保密期限：自本合同签订之日起至合同终止后五年。10.3违反保密条款的责任：违反保密条款的，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。11.合同的变更和解除11.1合同变更的条件：因法律法规变更、不可抗力等原因，导致合同内容需要变更。11.2合同解除的条件：合同一方违约，另一方有权解除合同。11.3合同变更和解除的程序：变更或解除合同应书面通知对方，并经双方协商一致。12.合同的转让和继承12.1合同转让的条件：经双方协商一致，担保人可以将其权利和义务转让给第三方。12.2合同继承的条件：担保人因故无法履行合同，其权利和义务可由其继承人继承。12.3合同转让和继承的程序：转让或继承合同应书面通知对方，并经双方确认。13.合同的附件和补充协议13.1附件：包括但不限于施工合同、担保合同、相关证明文件等。13.2补充协议：双方在合同履行过程中，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.其他约定事项14.1适用法律：本合同适用中华人民共和国法律法规。14.2争议解决地的选择：本合同争议解决地为本合同签订地。14.3合同份数：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.4合同签署日期：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定义和介入条件1.1第三方：指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系中的非合同当事人，包括但不限于中介方、监理方、咨询方等。1.2介入条件：甲乙双方协商一致，认为有必要引入第三方以协助合同履行或解决合同争议。2.第三方的责任限额2.1第三方的责任限额：在介入本合同时，第三方应明确其责任限额，该限额应在合同中予以约定。2.2责任限额的确定：责任限额应根据第三方的专业能力、介入合同的具体事项和潜在风险等因素协商确定。3.第三方的责权利3.1责任：第三方应按照合同约定，对其介入事项承担相应的责任。3.2权利：第三方有权获得合同约定的报酬，并享有合同履行过程中的知情权、参与权和监督权。3.3义务：第三方应遵守合同约定，确保其行为符合法律法规和合同要求。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分：第三方在合同履行过程中，应与甲方保持独立，不得损害甲方的合法权益。4.2第三方与乙方的划分：第三方在合同履行过程中，应与乙方保持独立，不得损害乙方的合法权益。4.3第三方与合同双方的划分：第三方在合同履行过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。5.第三方介入后的额外条款及说明5.1第三方介入协议：甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确第三方的介入事项、责任、权利和义务。5.2第三方介入的审批：第三方介入需经甲乙双方书面同意，并报相关监管机构备案。5.3第三方介入的费用：第三方介入的费用由甲乙双方根据合同约定和第三方介入协议分担。6.第三方介入的程序6.1介入申请：甲乙双方或其中一方提出第三方介入申请，并提交相关资料。6.2第三方选择：甲乙双方协商确定第三方，并签订介入协议。6.3第三方介入：第三方根据介入协议，开始履行其职责。6.4第三方退出：第三方完成其职责后，甲乙双方应书面确认，并办理退出手续。7.第三方介入的争议解决7.1争议解决方式：第三方介入过程中产生的争议，应通过协商解决。7.2争议解决机构：协商不成的，提交合同约定的仲裁委员会仲裁。7.3争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行。8.第三方介入的保密条款8.1保密内容：第三方在介入过程中知悉的甲乙双方的商业秘密、技术秘密、财务信息等。8.2保密期限：自介入之日起至合同终止后五年。8.3违反保密条款的责任：第三方违反保密条款的，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。9.第三方介入的合同终止9.1终止条件：第三方完成其职责，或合同约定的其他终止条件成就。9.2终止程序：甲乙双方应书面通知第三方，并办理合同终止手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工合同详细要求：包含工程名称、地点、工期、质量标准、工程款支付方式等详细信息。说明：施工合同是本合同的基础，规定了工程的具体要求和甲乙双方的权利义务。2.担保合同详细要求：明确担保范围、担保期限、担保金额、担保方式、担保人的义务等。说明：担保合同是担保人承担担保责任的依据，确保施工合同的履行。3.第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的事项、责任、权利和义务，以及费用分担方式。说明：第三方介入协议是第三方参与合同履行的法律文件，确保第三方行为的规范。4.担保金支付凭证详细要求：记录担保金的支付时间、金额、支付方式等信息。说明：担保金支付凭证是担保金支付的证明，用于后续的退还或追索。5.工程质量验收报告详细要求：记录工程质量验收的时间、结果、存在问题及整改措施。说明：工程质量验收报告是工程质量是否符合合同约定的证明。6.工程进度报告详细要求：记录工程进度的时间节点、实际进度、存在问题及整改措施。说明：工程进度报告是工程进度是否符合合同约定的证明。7.工程安全检查报告详细要求：记录工程安全检查的时间、结果、存在问题及整改措施。说明：工程安全检查报告是工程安全是否符合合同约定的证明。8.工程环保检查报告详细要求：记录工程环保检查的时间、结果、存在问题及整改措施。说明：工程环保检查报告是工程环保是否符合合同约定的证明。9.争议解决协议详细要求：记录争议解决的方式、机构、程序等。说明：争议解决协议是解决合同履行过程中争议的法律文件。10.其他相关文件详细要求：根据合同履行过程中的具体需求，提供其他相关文件。说明：其他相关文件是合同履行过程中可能产生的其他证明文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：担保人未按约定履行担保责任。施工人未按约定完成工程建设任务。甲方未按约定支付工程款。第三方未按约定履行职责。2.责任认定标准：违约方应根据违约行为的性质、严重程度、影响范围等因素，承担相应的违约责任。3.违约责任示例说明：担保人未按约定履行担保责任，导致施工人无法按时完成工程，甲方因此遭受损失，担保人应承担相应的赔偿责任。施工人未按约定完成工程建设任务，导致工程质量不合格，甲方因此遭受损失，施工人应承担相应的赔偿责任。甲方未按约定支付工程款，导致施工人无法正常施工，施工人因此遭受损失，甲方应承担相应的赔偿责任。第三方未按约定履行职责，导致合同履行受阻，甲乙双方因此遭受损失，第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。二零二四版施工合同担保人责任承担与责任免除协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释2.担保人责任承担2.1担保范围2.2担保期限2.3担保金额2.4担保方式2.5担保义务2.6担保责任3.担保人权利3.1被担保人违约通知权3.2被担保人债务清偿请求权3.3担保债权转让权3.4其他权利4.责任免除条件4.1不可抗力4.2担保人已尽合理注意义务4.3被担保人故意行为4.4法律法规变更4.5其他免责条件5.责任免除程序5.1免责申请5.2审查与决定5.3通知与公告5.4争议解决6.担保人赔偿6.1赔偿范围6.2赔偿金额6.3赔偿方式6.4赔偿期限6.5赔偿程序7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序7.4争议解决费用8.合同生效与终止8.1合同生效条件8.2合同终止条件8.3合同解除8.4合同续签9.合同变更9.1变更程序9.2变更内容9.3变更通知9.4变更生效10.合同附件10.1附件一：担保人承诺书10.2附件二：被担保人债务清单10.3附件三：担保合同10.4附件四：其他相关文件11.法律适用11.1适用法律11.2司法管辖12.其他条款12.1保密条款12.2通知与送达12.3合同份数12.4合同生效日期13.合同签署13.1签署人资格13.2签署程序13.3签署日期14.合同附件清单14.1附件一清单14.2附件二清单14.3附件三清单14.4附件四清单第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同定义本合同是指担保人与被担保人之间就施工合同担保事项所签订的协议，旨在明确担保人的责任承担与责任免除条件。1.2术语解释（1）“担保人”指同意为被担保人的债务提供担保的自然人、法人或其他组织。（2）“被担保人”指在施工合同中承担相应债务的自然人、法人或其他组织。（3）“施工合同”指被担保人与建设单位签订的施工合同。（4）“担保范围”指担保人对被担保人债务承担担保责任的范围。（5）“担保期限”指担保人承担担保责任的期限。（6）“担保金额”指担保人承诺为被担保人提供的担保金额。（7）“担保方式”指担保人提供的担保形式，如保证、抵押、质押等。（8）“担保义务”指担保人应履行的义务，包括但不限于保证被担保人履行施工合同项下的债务。（9）“担保责任”指担保人因被担保人违约而承担的责任。2.担保人责任承担2.1担保范围担保人承担被担保人在施工合同项下产生的债务，包括但不限于工程款、违约金、损害赔偿金等。2.2担保期限担保期限自施工合同签订之日起至施工合同履行完毕之日止。2.3担保金额担保金额为人民币壹佰万元整。2.4担保方式担保方式为保证。2.5担保义务担保人应保证被担保人按照施工合同约定履行债务，如被担保人违约，担保人应在收到被担保人违约通知之日起十个工作日内承担担保责任。2.6担保责任担保人承担被担保人违约责任，包括但不限于支付工程款、违约金、损害赔偿金等。3.担保人权利3.1被担保人违约通知权担保人有权要求被担保人履行施工合同项下的债务，并在被担保人违约时，要求被担保人支付违约金。3.2被担保人债务清偿请求权担保人有权要求被担保人清偿其债务，包括但不限于支付工程款、违约金、损害赔偿金等。3.3担保债权转让权担保人有权将担保债权转让给他人，但需提前通知被担保人。3.4其他权利担保人享有其他法律法规规定的权利。4.责任免除条件4.1不可抗力因不可抗力导致被担保人无法履行债务的，担保人不承担担保责任。4.2担保人已尽合理注意义务担保人在履行担保义务过程中，已尽合理注意义务的，不承担担保责任。4.3被担保人故意行为因被担保人故意行为导致担保人承担担保责任的，担保人不承担担保责任。4.4法律法规变更因法律法规变更导致担保人无法履行担保义务的，担保人不承担担保责任。4.5其他免责条件担保人根据法律法规及本合同约定，享有其他免责条件。5.责任免除程序5.1免责申请担保人需向被担保人提出免责申请，并提供相关证明材料。5.2审查与决定被担保人收到免责申请后，应在十个工作日内审查并作出决定。5.3通知与公告被担保人决定免责后，应及时通知担保人，并公告免责决定。5.4争议解决担保人与被担保人对免责决定有争议的，可协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。6.担保人赔偿6.1赔偿范围担保人承担被担保人违约责任，包括但不限于支付工程款、违约金、损害赔偿金等。6.2赔偿金额赔偿金额按照被担保人违约债务的实际发生额计算。6.3赔偿方式担保人可通过支付现金、转账等方式履行赔偿义务。6.4赔偿期限担保人应在收到被担保人违约通知之日起十个工作日内履行赔偿义务。6.5赔偿程序担保人履行赔偿义务的程序如下：（1）担保人向被担保人支付赔偿金额；（2）被担保人出具收据；（3）担保人保留相关证据。7.争议解决7.1争议解决方式担保人与被担保人发生争议，应通过协商解决。7.2争议解决机构协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.3争议解决程序争议解决程序按照相关法律法规和司法解释的规定执行。7.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，但法律法规另有规定的除外。8.合同生效与终止8.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同终止条件（1）被担保人履行完毕施工合同项下的债务；（2）被担保人破产、解散或终止；（3）本合同约定的其他终止条件。8.3合同解除双方协商一致，可解除本合同。解除合同应当以书面形式进行，并自双方签字（或盖章）之日起生效。8.4合同续签本合同期满前，如双方同意继续履行担保义务，应在本合同期满前一个月内签订续签协议。9.合同附件9.1附件一：担保人承诺书附件一为担保人出具的承诺书，详细列明担保人的承诺事项和担保范围。9.2附件二：被担保人债务清单附件二为被担保人提供的债务清单，详细列明被担保人的债务情况。9.3附件三：担保合同附件三为担保人与被担保人之间签订的担保合同，详细列明担保的具体条款。9.4附件四：其他相关文件附件四包括与担保事项相关的其他文件，如法律文件、财务报表等。10.法律适用10.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。10.2司法管辖双方因本合同发生的争议，应提交合同签订地人民法院管辖。11.其他条款11.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。11.2通知与送达本合同的通知和送达方式如下：（1）书面通知；（2）通过双方认可的通讯方式；（3）通过合同约定的地址送达。11.3合同份数本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。11.4合同生效日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.合同签署12.1签署人资格签署本合同的人员须具有完全民事行为能力，并代表其所在单位或个人签署。12.2签署程序（1）审查合同条款；（2）签字（或盖章）；（3）签署日期。12.3签署日期本合同签署日期为二零二四年月日。13.合同附件清单13.1附件一清单附件一清单包括：担保人承诺书。13.2附件二清单附件二清单包括：被担保人债务清单。13.3附件三清单附件三清单包括：担保合同。13.4附件四清单附件四清单包括：其他相关文件。14.合同附件清单14.1附件一清单附件一清单包括：担保人承诺书。14.2附件二清单附件二清单包括：被担保人债务清单。14.3附件三清单附件三清单包括：担保合同。14.4附件四清单附件四清单包括：其他相关文件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与定义15.1第三方概念在本合同中，第三方指非合同双方的自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、评估机构、咨询机构等。15.2第三方定义第三方是指为履行本合同目的，根据合同约定或经合同双方同意，介入合同执行过程的独立第三方。16.第三方介入的目的与范围16.1目的第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、保障合同双方的合法权益，以及确保施工合同的顺利实施。16.2范围第三方介入的范围包括但不限于合同执行过程中的监督、协调、评估、咨询等服务。17.第三方介入的程序17.1介入申请合同双方协商一致，可邀请第三方介入合同执行。任何一方均可提出介入申请。17.2介入同意另一方在收到介入申请后，应在十个