版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版水电工程劳务分包与质量保证合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.项目概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.分包范围3.1分包工作内容3.2分包工作标准3.3分包工作进度4.工程质量保证4.1质量保证体系4.2质量检验标准4.3质量责任5.工程进度保证5.1进度计划5.2进度控制措施5.3进度责任6.工程款支付6.1工程款支付方式6.2工程款支付进度6.3工程款支付条件7.保险7.1保险种类7.2保险金额7.3保险责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决期限9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件10.违约责任10.1违约责任形式10.2违约责任承担10.3违约责任赔偿11.合同附件11.1附件一:工程量清单11.2附件二:质量保证措施11.3附件三:进度计划表12.合同签署12.1合同签署时间12.2合同签署地点12.3合同签署人员13.合同备案13.1合同备案机关13.2合同备案手续13.3合同备案期限14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:X水电工程有限责任公司1.1.2分包方地址:省市区街道号1.1.3分包方法定代表人:1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:水电建设集团有限公司1.2.2总包方地址:省市区街道号1.2.3总包方法定代表人:2.项目概况2.1工程名称:水电枢纽工程2.2工程地点:省市县2.3工程规模:装机容量万千瓦,水库总库容亿立方米2.4工程内容:包括大坝、溢洪道、引水发电系统等主体工程及配套工程3.分包范围3.1分包工作内容:大坝混凝土浇筑、溢洪道混凝土浇筑、引水隧洞开挖等3.2分包工作标准:按照国家相关标准和规范执行,确保工程质量达到设计要求3.3分包工作进度:按照总包方提供的进度计划执行,确保按期完成分包工作4.工程质量保证4.1质量保证体系:建立健全质量保证体系,包括质量管理制度、质量检验制度等4.2质量检验标准:严格按照国家标准和设计文件要求进行质量检验4.3质量责任:分包方对分包工程的施工质量负责,确保工程质量合格5.工程进度保证5.1进度计划:根据总包方提供的工程进度计划,制定分包工程进度计划5.2进度控制措施:采取有效措施,确保分包工程按计划进行,必要时调整进度计划5.3进度责任:分包方对分包工程的进度负责,确保按期完成分包工作6.工程款支付6.1工程款支付方式:按工程进度分期支付,具体支付方式由双方协商确定6.2工程款支付进度:根据工程进度,每月支付一次工程款6.3工程款支付条件:工程进度达到约定的节点,且质量合格,且无争议7.保险7.1保险种类:建筑工程一切险、第三者责任险7.2保险金额:按照工程总投资的%确定保险金额7.3保险责任:按照保险合同约定,由保险公司承担相应的赔偿责任8.争议解决8.1争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁8.2争议解决机构:仲裁委员会,地址:省市区街道号8.3争议解决期限:自提交仲裁之日起,仲裁机构应在个月内作出裁决9.合同生效及终止9.1合同生效条件:双方代表签字盖章,并经省市区市场监督管理局备案后生效9.2合同终止条件:因不可抗力导致合同无法履行,或一方违约导致合同无法履行,或双方协商一致解除合同9.3合同解除条件:一方违约达到合同约定的程度,另一方有权解除合同,并追究违约方的责任10.违约责任10.1违约责任形式:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.2违约责任承担:违约责任由违约方承担,若双方均有违约行为,各自承担相应的责任10.3违约责任赔偿:赔偿金额根据实际情况确定,一般包括直接经济损失和合理费用11.合同附件11.1附件一:工程量清单11.1.1附件一包含工程量清单的详细内容,包括工程名称、规格、数量、单价等11.2附件二:质量保证措施11.2.1附件二包括质量保证体系的详细内容,如质量管理制度、检验程序等11.3附件三:进度计划表11.3.1附件三包含工程进度计划的具体安排,包括各阶段的工作内容、时间节点等12.合同签署12.1合同签署时间:年月日12.2合同签署地点:省市区街道号会议室12.3合同签署人员:双方代表签字盖章,并附上各自的法定代表人或授权代表的身份证明13.合同备案13.1合同备案机关:省市区市场监督管理局13.2合同备案手续:双方应向备案机关提交合同文本、法定代表人身份证明、授权委托书等材料13.3合同备案期限:自合同生效之日起,备案期限为合同有效期14.其他约定事项14.1合同未尽事宜,由双方协商解决14.2本合同一式肆份,双方各执两份,具有同等法律效力14.3本合同自双方代表签字盖章之日起生效14.4本合同附件与具有同等法律效力,作为合同不可分割的一部分14.5本合同自签署之日起,双方应严格遵守,不得擅自变更或解除14.6本合同适用中华人民共和国法律14.7本合同如有未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,为提供专业服务、监督、协调或其他协助的个人或机构。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联企业、员工或家庭成员。15.2第三方的职责15.2.1第三方应根据合同约定,提供专业服务,包括但不限于技术指导、质量监督、进度控制、工程监理等。15.2.2第三方应独立、客观、公正地履行职责,不得偏袒任何一方。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料,以便履行其职责。15.3.2第三方有权根据合同约定,对甲乙双方的行为进行监督和评估。15.4第三方的义务15.4.1第三方应按照合同约定的时间、质量、标准完成其职责。15.4.2第三方应保守合同内容及相关秘密。16.甲乙双方与第三方的关系16.2第三方在履行职责过程中,应尊重甲乙双方的合法权益。16.3第三方不得利用其与甲乙双方的关系谋取不正当利益。17.第三方介入的程序17.1第三方的介入需经甲乙双方协商一致,并以书面形式确定。17.2第三方的介入应提前通知甲乙双方,并告知其职责和权利义务。17.3第三方的介入应在合同约定的范围内进行。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额应根据其提供的专业服务的性质、范围和风险程度确定。18.2第三方的责任限额应在合同中明确约定,并在提供专业服务前由第三方书面确认。18.3.1第三方因自身原因导致的服务质量不合格,应承担相应的责任。18.3.2第三方因违反保密义务导致的信息泄露,应承担相应的责任。18.3.3第三方因故意或重大过失导致甲乙双方利益受损,应承担相应的责任。19.第三方的违约责任19.1第三方违反合同约定,应承担相应的违约责任。19.2第三方的违约责任包括但不限于:19.2.1支付违约金。19.2.2赔偿损失。19.2.3承担其他违约责任。20.第三方的退出20.1第三方在合同履行过程中,如因自身原因无法继续履行职责,应提前通知甲乙双方,并协商确定替代方案。20.2第三方在合同履行过程中,如因不可抗力等原因无法继续履行职责,应立即通知甲乙双方,并采取必要措施减少损失。20.3第三方的退出,不影响甲乙双方根据合同约定继续履行其权利和义务。21.第三方的变更21.1第三方的变更需经甲乙双方协商一致,并以书面形式确定。21.2第三方的变更不影响合同其他条款的效力。21.3第三方的变更应提前通知甲乙双方,并告知其变更后的职责和权利义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求和说明:包括所有工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等,以及相关计算依据和调整条款。2.附件二:质量保证措施详细要求和说明:列出质量保证体系的具体内容,包括质量管理制度、检验程序、质量标准、不合格品处理流程等。3.附件三:进度计划表详细要求和说明:详细列出各阶段的工作内容、开始时间、结束时间、关键节点和里程碑。4.附件四:第三方资质证明详细要求和说明:提供第三方提供专业服务的相关资质证明文件,如营业执照、专业资格证书等。5.附件五:第三方服务协议详细要求和说明:明确第三方提供服务的具体内容、服务期限、费用、权利义务等。6.附件六:工程款支付进度表详细要求和说明:列出各阶段工程款支付的时间节点、金额、支付条件等。7.附件七:保险单详细要求和说明:提供建筑工程一切险和第三者责任险的保险单,包括保险金额、保险期限、保险责任等。8.附件八:争议解决协议详细要求和说明:明确争议解决的方式、机构、期限等。9.附件九:合同变更协议详细要求和说明:记录合同履行过程中发生的任何变更,包括变更原因、变更内容、变更生效日期等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:违约方未按照合同约定的进度完成工程。违约方未按照合同约定的质量标准完成工程。违约方未按照合同约定的支付条件支付工程款。违约方泄露合同内容或第三方信息。违约方违反合同约定的保密义务。违约方违反合同约定的其他条款。2.责任认定标准:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约责任的大小根据违约行为的严重程度、对合同履行的影响程度以及造成的损失等因素确定。违约方应承担因违约行为给对方造成的直接经济损失和合理费用。3.违约责任示例说明:示例一:若分包方未按合同约定的进度完成工程,导致总包方工期延误,分包方应支付违约金,并承担由此产生的额外费用。示例二:若第三方泄露合同内容,给甲乙双方造成损失,第三方应赔偿损失,并承担相应的违约责任。示例三:若总包方未按合同约定的支付条件支付工程款,分包方有权要求支付违约金,并采取必要的法律措施。全文完。二零二四版水电工程劳务分包与质量保证合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3监理方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.分包范围及工作内容3.1分包范围3.2工作内容3.3分包期限4.质量保证要求4.1质量标准4.2质量检测4.3质量责任5.施工组织与管理5.1施工组织5.2施工进度5.3施工安全5.4施工文明6.工程款支付方式6.1预付款6.2进度款6.3结算款6.4保修金7.风险承担7.1工程风险7.2自然灾害风险7.3政策法规风险8.违约责任8.1分包方违约责任8.2总包方违约责任8.3监理方违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止的程序11.合同生效与备案11.1合同生效条件11.2合同备案12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:施工图纸12.3附件三:其他相关文件13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人员14.其他约定事项14.1不可抗力14.2通知与送达14.3争议管辖第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:水电工程劳务分包公司1.1.2分包方地址:省市区路号1.1.3分包方法定代表人:1.1.4分包方联系电话:1381.2总包方信息1.2.1总包方名称:水电工程有限责任公司1.2.2总包方地址:省市区路号1.2.3总包方法定代表人:1.2.4总包方联系电话:13956781.3监理方信息1.3.1监理方名称:水电工程监理有限公司1.3.2监理方地址:省市区路号1.3.3监理方法定代表人:1.3.4监理方联系电话:13790122.工程概况2.1工程名称:水电工程2.2工程地点:省市县2.3工程规模:装机容量万千瓦2.4工程内容:包括水电工程主体建设、附属设施建设、施工临时设施建设等3.分包范围及工作内容3.1分包范围:水电工程主体建设中的劳务分包部分3.2工作内容:3.2.1土方开挖、运输3.2.2基础混凝土浇筑3.2.3混凝土预制构件制作、运输、安装3.2.4钢筋加工、运输、安装3.2.5预应力管道安装3.2.6水工建筑物装饰装修3.3分包期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止4.质量保证要求4.1质量标准:按照国家及行业相关标准执行4.2质量检测:分包方应按照监理方要求进行质量检测,确保工程质量达到合同约定标准4.3质量责任:分包方对工程质量负责,如因分包方原因造成质量问题,由分包方承担相应责任5.施工组织与管理5.1施工组织:分包方应按照总包方和监理方的要求,制定施工组织设计,明确施工进度、质量、安全、文明施工等方面的措施5.2施工进度:分包方应按照施工组织设计的要求,确保工程进度符合合同约定5.3施工安全:分包方应严格执行国家及行业有关安全生产的规定,确保施工安全5.4施工文明:分包方应按照文明施工的要求,做好施工现场的文明施工工作6.工程款支付方式6.1预付款:合同签订后天内,总包方支付分包方合同总价款的%6.2进度款:按照施工进度,总包方每月支付分包方已完工程量的%6.3结算款:工程竣工验收合格后天内,总包方支付分包方合同总价款的%6.4保修金:合同总价款的%作为保修金,保修期满后无质量问题,保修金无息退还7.风险承担7.1工程风险:因不可抗力导致工程无法按期完成,分包方不承担违约责任,但应尽快采取措施减少损失7.2自然灾害风险:因自然灾害导致工程无法按期完成,分包方不承担违约责任,但应尽快采取措施减少损失7.3政策法规风险:因国家政策法规变化导致工程无法按期完成,分包方不承担违约责任,但应尽快采取措施减少损失8.违约责任8.1分包方违约责任8.1.1如分包方未按合同约定的时间和质量完成工程,每延误一天,应向总包方支付合同总价款的0.1%作为违约金。8.1.2如分包方因自身原因导致工程质量不合格,应承担修复费用,并赔偿由此给总包方造成的损失。8.1.3如分包方未经总包方同意擅自停工,应支付停工期间的全部工程款作为违约金。8.2总包方违约责任8.2.1如总包方未按合同约定支付工程款,每延误一天,应向分包方支付延误款项的0.1%作为违约金。8.2.2如总包方未按合同约定提供必要的施工条件,导致分包方无法正常施工,应承担相应的责任和损失。8.3监理方违约责任8.3.1如监理方未能履行监理职责,导致工程质量问题,应承担相应的责任和损失。9.争议解决9.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。9.2争议解决机构:如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决程序:争议发生后,双方应在收到争议通知之日起30日内提交书面解决方案。10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1如一方严重违约,另一方有权解除合同。10.1.2如因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同。10.2合同终止条件10.2.1工程竣工验收合格,合同终止。10.2.2双方协商一致解除合同,合同终止。10.3合同解除与终止的程序10.3.1一方提出解除合同,应书面通知另一方,并说明理由。10.3.2另一方在收到通知后30日内给予书面答复,如同意解除,合同自答复之日起终止。11.合同生效与备案11.1合同生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。11.2合同备案:本合同签订后,双方应按照相关规定进行备案。12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:施工图纸12.3附件三:其他相关文件13.合同签署13.1签署日期:年月日13.2签署地点:省市区路号13.3签署人员:分包方代表:(签字)总包方代表:(签字)监理方代表:(签字)14.其他约定事项14.1不可抗力:本合同所指不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行的情况。14.2通知与送达:本合同项下的通知,应采用书面形式,通过挂号邮寄或直接送达对方,送达日期以邮戳日期或直接送达日期为准。14.3争议管辖:本合同的解释、履行、变更、解除或终止,以及争议的解决,均适用中华人民共和国法律。如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所指第三方包括但不限于中介方、咨询方、监理方、检测机构、设计单位、施工监理单位等。15.1.2第三方是指除合同双方之外的独立主体,其介入合同履行是基于合同双方的授权或合同约定。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经合同双方书面同意,并明确第三方的职责和权限。15.2.2第三方介入应有利于合同目的的实现,不得损害合同双方的合法权益。15.3第三方职责15.3.1第三方应根据合同约定和合同双方的要求,履行相应的职责,包括但不限于:15.3.1.1监督工程质量、进度和安全;15.3.1.2提供专业咨询和建议;15.3.1.3审查和确认工程量;15.3.1.4进行工程检测和验收;15.3.1.5协调合同双方的关系。15.4第三方权利15.4.1.1要求合同双方提供必要的信息和资料;15.4.1.2对合同双方的行为进行监督和评价;15.4.1.3对合同双方提出改进建议;15.4.1.4依法维护自身合法权益。15.5第三方与其他方的划分15.5.1第三方与合同双方的关系是独立的,第三方不应代替合同任何一方承担责任。15.5.2第三方在履行职责时,应保持中立,不得偏袒任何一方。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失的,应承担相应的责任,但责任限额不超过合同总价款的%。16.1.2第三方责任限额的具体数额由合同双方在合同中约定。16.2第三方责任免除16.2.1因不可抗力导致合同无法履行或造成损失的,第三方不承担责任。16.2.2第三方在履行职责过程中,因合同双方提供的信息不准确或存在误导而造成损失的,第三方不承担责任。17.第三方更换17.1第三方更换条件17.1.1第三方因自身原因无法继续履行职责,或合同双方认为有必要更换第三方时,可以更换第三方。17.1.2第三方更换需经合同双方书面同意。17.2第三方更换程序17.2.1一方提出更换第三方,应书面通知另一方,并说明理由。17.2.2另一方在收到通知后30日内给予书面答复,如同意更换,应与新的第三方签订补充协议。18.第三方介入的协议18.1第三方介入的协议18.1.1合同双方与第三方签订的协议应与本合同具有同等法律效力。18.1.2第三方介入的协议应明确第三方的职责、权利、责任限额以及与其他方的划分。18.2第三方介入协议的备案18.2.1第三方介入的协议签订后,合同双方应按照相关规定进行备案。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价和总价,以及工程量的计算方法和依据。附件说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于确定工程款支付的基础。2.附件二:施工图纸详细要求:提供完整的施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图、节点详图等,确保施工过程中的准确性和一致性。附件说明:施工图纸是施工的依据,必须准确无误。3.附件三:合同双方营业执照副本详细要求:提供合同双方的营业执照副本,以证明其合法注册身份。附件说明:营业执照副本是合同双方合法经营的重要证明。4.附件四:法定代表人身份证明详细要求:提供合同双方法定代表人的身份证明文件,如身份证、护照等。附件说明:法定代表人身份证明是确认合同签署人身份的依据。5.附件五:授权委托书详细要求:如合同签署人非法定代表人,需提供授权委托书,明确授权范围和期限。附件说明:授权委托书是授权他人代表签署合同的有效证明。6.附件六:质量保证书详细要求:提供质量保证书,承诺工程质量符合合同约定标准。附件说明:质量保证书是分包方对工程质量负责的承诺。7.附件七:安全生产许可证详细要求:提供安全生产许可证,证明分包方具备安全生产条件。附件说明:安全生产许可证是分包方进行施工的必要条件。8.附件八:施工组织设计详细要求:提供施工组织设计,包括施工方案、进度计划、安全措施等。附件说明:施工组织设计是确保施工顺利进行的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定的时间和质量完成工程。责任认定标准:每延误一天,分包方应向总包方支付合同总价款的0.1%作为违约金。示例说明:若分包方应于2024年6月30日前完成工程,但实际完成时间为2024年7月15日,则分包方需支付15天的违约金。2.违约行为:分包方因自身原因导致工程质量不合格。责任认定标准:分包方承担修复费用,并赔偿由此给总包方造成的损失。示例说明:若分包方施工的某部分工程因质量问题需返工,则分包方需承担返工费用及由此造成的损失。3.违约行为:总包方未按合同约定支付工程款。责任认定标准:每延误一天,总包方应向分包方支付延误款项的0.1%作为违约金。示例说明:若总包方应于2024年6月30日前支付分包方工程款,但实际支付时间为2024年7月15日,则总包方需支付15天的违约金。4.违约行为:总包方未按合同约定提供必要的施工条件。责任认定标准:总包方承担由此造成的损失和责任。示例说明:若总包方未按约定提供施工图纸,导致分包方无法正常施工,则总包方需承担由此造成的损失。5.违约行为:第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失。责任认定标准:第三方承担相应的责任,但责任限额不超过合同总价款的%。示例说明:若监理方因自身原因导致工程延期,则监理方需承担不超过合同总价款%的责任。全文完。二零二四版水电工程劳务分包与质量保证合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包单位名称及地址1.2业主单位名称及地址1.3合同签订日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程合同总价3.分包范围及工作内容3.1分包单位负责的工作内容3.2业主单位负责的工作内容3.3分包单位提供的服务4.工程进度及工期4.1工程进度安排4.2工期要求4.3工期延误的处理5.质量保证及验收5.1质量标准5.2质量检验及验收5.3质量问题处理6.工程材料及设备6.1材料及设备供应责任6.2材料及设备的质量要求6.3材料及设备的验收及保管7.付款方式及进度7.1付款方式7.2付款进度安排7.3付款条件及违约责任8.保险责任8.1分包单位承担的保险责任8.2业主单位承担的保险责任8.3保险索赔及处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止后的处理11.违约责任11.1违约行为及认定11.2违约责任承担11.3违约赔偿及处理12.合同附件12.1合同附件清单12.2合同附件内容13.合同生效及期限13.1合同生效条件13.2合同期限13.3合同续签及终止14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包单位名称:水电工程劳务分包有限公司1.2分包单位地址:省市区路号1.3业主单位名称:水电开发有限公司1.4业主单位地址:省市区路号1.5合同签订日期:2024年2月1日2.工程概况2.1工程名称:水电工程2.2工程地点:省市县镇2.3工程规模:装机容量万千瓦,总投资亿元2.4工程合同总价:万元3.分包范围及工作内容3.1分包单位负责的工作内容:土建施工、安装工程、电气工程、道路桥梁工程等3.2业主单位负责的工作内容:提供施工图纸、工程场地、施工用水用电、设备材料等3.3分包单位提供的服务:按合同约定提供合格的劳务人员,确保施工质量,按期完成工程4.工程进度及工期4.1工程进度安排:分四个阶段,每个阶段完成后进行验收4.2工期要求:总工期为个月4.3工期延误的处理:因分包单位原因导致工期延误,每延误一天,分包单位应支付违约金元5.质量保证及验收5.1质量标准:严格按照国家及行业标准执行5.2质量检验及验收:分阶段进行,每阶段完成后进行自检和业主单位验收5.3质量问题处理:发现问题后,立即进行整改,整改合格后方可继续施工6.工程材料及设备6.1材料及设备供应责任:分包单位负责材料及设备的采购、运输及保管6.2材料及设备的质量要求:必须符合国家及行业标准6.3材料及设备的验收及保管:材料及设备到货后,及时进行验收,合格后方可使用,不合格的退回7.付款方式及进度7.1付款方式:分阶段付款,每完成一个阶段的工程,经业主单位验收合格后支付该阶段工程款7.2付款进度安排:第一阶段支付工程款的30%,第二阶段支付工程款的40%,第三阶段支付工程款的20%,第四阶段支付工程款的10%7.3付款条件及违约责任:按时支付工程款,如有违约,按中国人民银行同期贷款利率支付滞纳金8.保险责任8.1分包单位承担的保险责任:分包单位应为其施工人员购买意外伤害保险,保险金额不低于每人万元8.2业主单位承担的保险责任:业主单位应为其提供的材料及设备购买财产保险,保险金额不低于材料设备价值的%8.3保险索赔及处理:发生保险事故后,双方应积极配合,及时进行保险索赔,索赔款项用于事故处理及修复9.争议解决9.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁9.2争议解决程序:仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及相关规定执行9.3争议解决地点:仲裁委员会所在地10.合同解除及终止10.1合同解除条件:因不可抗力、一方违约、合同目的无法实现等原因,任何一方均可提出解除合同10.2合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同10.3合同解除及终止后的处理:合同解除或终止后,双方应妥善处理已完成的工程,剩余工程按约定继续完成或退还预付款11.违约责任11.1违约行为及认定:包括未按期完成工程、施工质量不合格、违反合同约定等11.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等11.3违约赔偿及处理:赔偿金额根据实际损失和违约情况确定,双方协商解决,协商不成的,提交仲裁12.合同附件12.1合同附件清单:包括施工图纸、技术规范、工程量清单、工程进度计划等12.2合同附件内容:合同附件作为合同不可分割的一部分,具有同等法律效力13.合同生效及期限13.1合同生效条件:双方签字盖章后生效13.2合同期限:自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止13.3合同续签及终止:合同期满前,如双方同意,可协商续签合同,否则合同自然终止14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、技术支持或中介协调的个人或机构,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险公司等。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在确保合同履行的公正性、专业性,提高工程质量,保障各方权益。15.3.1协商引入:甲乙双方协商一致,引入第三方提供服务。15.3.2法定要求:根据相关法律法规或行业标准,必须引入第三方进行监督或检测。15.3.3行业惯例:在行业内通行的做法,引入第三方作为合同履行的辅助。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额:第三方在合同履行过程中,因其自身原因导致的损失,其责任限额由双方在合同中约定,但不得超过合同总价的%。16.2责任限额的调整:如因不可抗力等不可归责于第三方的因素导致损失,第三方责任限额可相应调整。17.第三方责权利17.1第三方权利:17.1.1按照合同约定,独立、客观、公正地履行职责。17.1.2要求甲乙双方提供必要的资料和信息。17.1.3对甲乙双方的违约行为提出整改意见或报告。17.2第三方义务:17.2.1严格遵守国家法律法规和行业标准。17.2.2按时完成合同约定的服务内容。17.2.3对甲乙双方的商业秘密予以保密。17.3第三方责任:17.3.1因自身原因导致合同履行受阻或违约,应承担相应责任。17.3.2因违反保密义务,泄露甲乙双方商业秘密,应承担法律责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系:18.1.1第三方应服从甲方在合同履行过程中的管理。18.1.2第三方应积极配合甲方的工作,确保合同目标的实现。18.2第三方与乙方的关系:18.2.1第三方应服从乙方在合同履行过程中的管理。18.2.2第三方应积极配合乙方的工作,确保合同目标的实现。18.3第三方与甲乙双方的关系:18.3.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五版石料开采加工劳务合作及技术指导合同3篇
- 二零二五年度股份结算新增合同范本3篇
- 二零二五年度行政文员劳动合同编制规范与范本11篇
- 二零二五年度钢材特种包装运输合同样本
- 排污泵排水施工方案
- 路边涵洞清淤方案
- 二零二五年度农产品加工销售合同英文翻译与供应链管理合同2篇
- 二零二五年度休闲渔业个人承包经营协议4篇
- 建筑材料(第五版) 课件全套 张晨霞 第0-11章 绪论、材料的基本性质- 绝热材料与吸声材料
- 陕西石头假山施工方案
- 设备运维管理安全规范标准
- 办文办会办事实务课件
- 大学宿舍人际关系
- 2023光明小升初(语文)试卷
- GB/T 14600-2009电子工业用气体氧化亚氮
- GB/T 13234-2018用能单位节能量计算方法
- 申请使用物业专项维修资金征求业主意见表
- 高考物理二轮专题课件:“配速法”解决摆线问题
- 房屋买卖合同简单范本 房屋买卖合同简易范本
- 无抽搐电休克治疗规范
- 环保有限公司营销策划方案
评论
0/150
提交评论