二零二四年建筑工程劳务分包合同书6篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年建筑工程劳务分包合同书本合同目录一览1.合同当事人信息1.1分包单位信息1.2总承包单位信息1.3业主单位信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程承包方式3.分包工程内容3.1分包工程范围3.2分包工程量3.3分包工程工期4.工程价款4.1分包工程价款4.2付款方式4.3付款时间4.4付款条件5.材料供应5.1材料供应方式5.2材料质量要求5.3材料供应责任6.工程进度与验收6.1工程进度计划6.2工程验收标准6.3工程验收程序6.4工程验收责任7.工程变更7.1工程变更程序7.2工程变更责任7.3工程变更费用8.工程保险8.1保险种类8.2保险责任8.3保险费用9.合同履约保证9.1保证方式9.2保证期限9.3保证责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：材料清单13.3附件三：工程质量保证书14.其他约定事项第一部分：合同如下：第一条合同当事人信息1.1分包单位信息分包单位名称：_______分包单位地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______1.2总承包单位信息总承包单位名称：_______总承包单位地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______1.3业主单位信息业主单位名称：_______业主单位地址：_______法定代表人：_______第二条工程概况2.1工程名称：_______2.2工程地点：_______2.3工程规模：_______2.4工程类型：_______2.5工程承包方式：_______第三条分包工程内容3.1分包工程范围：_______3.2分包工程量：_______3.3分包工程工期：_______第四条工程价款4.1分包工程价款：_______4.2付款方式：_______4.3付款时间：_______4.4付款条件：_______第五条材料供应5.1材料供应方式：_______5.2材料质量要求：_______5.3材料供应责任：_______第六条工程进度与验收6.1工程进度计划：_______6.2工程验收标准：_______6.3工程验收程序：_______6.4工程验收责任：_______第七条工程保险7.1保险种类：_______7.2保险责任：_______7.3保险费用：_______第八条合同履约保证9.1保证方式：分包单位应向总承包单位提供相应的履约保证金，保证金金额为分包工程价款的_______%。9.2保证期限：保证期限自合同签订之日起至合同约定的工程竣工之日止。9.3保证责任：在保证期限内，如分包单位违约，总承包单位有权从保证金中扣除相应的违约金；如无违约，保证金在合同约定的工程验收合格后无息退还。第九条违约责任分包单位未按合同约定的时间和质量完成工程；分包单位未经总承包单位同意擅自变更工程；分包单位违反材料供应规定；分包单位违反工程进度规定；分包单位违反合同约定的其他条款。10.2违约责任：分包单位应承担相应的违约责任，包括但不限于：支付违约金；修复或拆除不符合要求的工程；承担由此产生的额外费用；承担由此产生的经济损失。10.3违约处理：发生违约行为时，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁。第十条争议解决仲裁；向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构：如选择仲裁，争议应提交至_______仲裁委员会仲裁。11.3争议解决程序：争议解决机构应按照其仲裁规则进行。第十一条合同生效与终止12.1合同生效条件：合同经双方签字盖章后生效。工程竣工并经双方验收合格；双方协商一致解除合同；因不可抗力导致合同无法履行；法律法规规定的其他终止条件。另一方严重违约；因不可抗力导致合同无法履行。第十二条合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：材料清单13.3附件三：工程质量保证书第十三条其他约定事项13.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。13.2本合同一式_______份，双方各执_______份，具有同等法律效力。13.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可的，为提供专业服务、技术支持、监理监督、财务审计或其他相关服务的独立法人或其他组织。1.2第三方的介入应经甲乙双方书面同意，并在合同中明确其服务内容和责任。第二条第三方责任限额2.1第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成合同履行的延误、损失或损害，其责任限额由甲乙双方在合同中约定，最高不超过合同总价款的_______%。提供错误的技术支持或服务；监理监督不力导致工程质量问题；财务审计过程中发现重大错误；其他因第三方原因导致的合同履行问题。第三条第三方责权利3.1第三方权利：按照合同约定，独立开展专业服务、技术支持、监理监督、财务审计等工作；要求甲乙双方提供必要的资料和条件；在合同约定范围内，对工程进度、质量、安全等进行监督；收取合同约定的服务费用。3.2第三方责任：按照合同约定，确保提供的服务符合专业标准；对因自身原因导致的合同履行问题承担相应责任；在履行职责过程中，遵守国家法律法规和行业规范；保护甲乙双方的商业秘密和知识产权。3.3第三方义务：及时向甲乙双方报告工作进展和发现的问题；对甲乙双方提供的信息和资料保密；按时提交工作成果和报告；配合甲乙双方解决合同履行中的问题。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分：第三方提供的服务和责任限于合同约定的范围，不涉及甲方的其他业务；第三方不得干预甲方与其他第三方的关系，包括但不限于设计单位、材料供应商等；第三方在履行职责过程中，应尊重甲方的管理权和决策权。4.2第三方与乙方的划分：第三方提供的服务和责任限于合同约定的范围，不涉及乙方与其他分包单位或劳务人员的关系；第三方在履行职责过程中，应尊重乙方的施工计划和现场管理；第三方不得因自身原因导致乙方施工进度和质量受到影响。第五条第三方介入的额外条款及说明5.1第三方介入前的协商：甲乙双方应在第三方介入前，就第三方的服务内容、责任范围、费用支付等进行充分协商，达成一致意见；协商内容包括但不限于第三方的资质、信誉、服务能力等。5.2第三方介入后的监督：甲乙双方应共同监督第三方的履约情况，确保其提供的服务符合合同约定；发现第三方违约行为时，甲乙双方有权要求第三方采取措施纠正，并承担相应责任。5.3第三方介入的费用：第三方的服务费用由甲乙双方按照合同约定承担，具体费用在合同中明确；如第三方介入导致工程成本增加，甲乙双方可根据实际情况协商调整合同价款。第六条第三方介入的合同修改6.1甲乙双方应在合同中增加“第三方介入条款”，明确第三方介入的条件、责任、权利和义务；6.2合同修改需经甲乙双方签字盖章后生效；6.3第三方介入条款的修改，不影响原合同其他条款的效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：包含所有分包工程的具体项目、工程量、单位、计量方法、单价和总价等。说明：工程量清单是合同的重要组成部分，用于确定分包工程的实际完成量及结算依据。2.附件二：材料清单详细要求：列明工程所需的所有材料名称、规格、型号、品牌、数量、单价和总价等。说明：材料清单是合同附件，用于确保材料供应的准确性和质量。3.附件三：工程质量保证书详细要求：由分包单位提供，保证工程质量达到合同约定的标准，并承诺在保修期内负责维修。说明：工程质量保证书是分包单位对工程质量的承诺，也是合同履行的重要依据。4.附件四：合同履约保证金缴纳凭证详细要求：提供银行出具的保证金缴纳凭证，证明已缴纳履约保证金。说明：保证金缴纳凭证是证明分包单位已履行保证金缴纳义务的文件。5.附件五：第三方服务协议详细要求：包括第三方服务内容、服务期限、服务费用、责任划分等。说明：第三方服务协议是甲乙双方与第三方签订的，明确第三方服务内容的文件。6.附件六：工程进度计划详细要求：详细列出工程各阶段的开始和结束时间，以及关键节点。说明：工程进度计划是合同附件，用于监督工程进度，确保工程按期完成。7.附件七：工程验收报告详细要求：记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等。说明：工程验收报告是工程验收的重要文件，用于证明工程已按约定完成。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包单位未按合同约定的时间和质量完成工程。责任认定标准：分包单位应支付违约金，违约金按合同约定计算。示例说明：如分包单位未按期完成工程，应支付每天_______元的违约金。2.违约行为：分包单位未经总承包单位同意擅自变更工程。责任认定标准：分包单位应承担由此产生的所有费用和损失。示例说明：如分包单位擅自变更工程导致额外费用，分包单位应承担该费用。3.违约行为：分包单位违反材料供应规定。责任认定标准：分包单位应承担因材料质量问题导致的损失和维修费用。示例说明：如分包单位提供的材料不符合质量要求，分包单位应负责更换或修复。4.违约行为：分包单位违反工程进度规定。责任认定标准：分包单位应支付违约金，违约金按合同约定计算。示例说明：如分包单位未按工程进度计划完成工程，应支付每天_______元的违约金。5.违约行为：分包单位违反合同约定的其他条款。责任认定标准：根据违约行为的严重程度，分包单位应承担相应的法律责任。示例说明：如分包单位泄露商业秘密，分包单位应承担法律责任，包括但不限于赔偿损失。全文完。二零二四年建筑工程劳务分包合同书1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称1.1.2分包方法定代表人1.1.3分包方住所1.1.4分包方联系方式1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称1.2.2总包方法定代表人1.2.3总包方住所1.2.4总包方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程合同工期3.劳务分包内容3.1分包劳务范围3.2分包劳务人员资质要求3.3分包劳务人员数量3.4分包劳务人员工种及等级4.工程量清单4.1分包工程量清单编制依据4.2分包工程量清单内容4.3分包工程量清单计量单位4.4分包工程量清单总价5.工程进度款支付5.1工程进度款支付方式5.2工程进度款支付比例5.3工程进度款支付节点5.4工程进度款支付流程6.工程结算与竣工结算6.1工程结算依据6.2工程结算程序6.3工程结算争议解决6.4竣工结算7.质量要求与验收7.1质量标准7.2质量验收程序7.3质量责任与违约8.安全生产责任与措施8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全生产事故处理9.保险9.1保险种类9.2保险责任范围9.3保险期限9.4保险费用及支付10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约金计算11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同终止条件12.4合同终止程序13.合同生效与变更13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同解除条件14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同签署与生效第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称：劳务分包有限公司1.1.2分包方法定代表人：1.1.3分包方住所：省市区路号1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称：建筑工程有限公司1.2.2总包方法定代表人：1.2.3总包方住所：省市区路号2.工程概况2.1工程名称：住宅小区建设项目2.2工程地点：省市区2.3工程规模：总建筑面积为100,000平方米2.4工程类型：住宅楼、商业配套及地下车库2.5工程合同工期：自2024年1月1日起至2025年12月31日止3.劳务分包内容3.1分包劳务范围：本工程中的土建、安装、装修等劳务作业3.2分包劳务人员资质要求：所有分包劳务人员须持有相应工种的职业技能资格证书3.3分包劳务人员数量：200人3.4分包劳务人员工种及等级：瓦工、木工、电工、油漆工等，其中高级工不少于30%，中级工不少于50%，初级工不少于20%4.工程量清单4.1分包工程量清单编制依据：《建筑工程施工劳务分包合同》及《建筑工程施工劳务分包工程量清单》4.2分包工程量清单内容：包括但不限于土建、安装、装修等劳务作业的工程量清单4.3分包工程量清单计量单位：以平方米、立方米、吨等为单位4.4分包工程量清单总价：人民币壹仟万元整5.工程进度款支付5.1工程进度款支付方式：按月进度支付5.2工程进度款支付比例：每月完成工程量的80%5.3工程进度款支付节点：每月的一个工作日5.4工程进度款支付流程：分包方提交工程量清单及进度款申请，总包方审核后支付6.工程结算与竣工结算6.1工程结算依据：《建筑工程施工劳务分包合同》及《建筑工程施工劳务分包工程量清单》6.2工程结算程序：分包方提交工程结算报告，总包方审核后进行结算6.3工程结算争议解决：双方协商解决，协商不成则提交仲裁委员会仲裁6.4竣工结算：工程竣工验收合格后，双方进行竣工结算7.质量要求与验收7.1质量标准：符合国家及行业相关质量标准7.2质量验收程序：分阶段验收，包括施工过程验收和竣工验收7.3质量责任与违约：分包方承担工程质量责任，如出现质量问题，由分包方负责整改并承担相应费用8.安全生产责任与措施8.1安全生产责任8.1.1分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，负责分包工程的安全生产管理工作。8.1.2分包方应制定安全生产责任制，明确各级人员的安全职责。8.2安全生产措施8.2.1分包方应配备必要的安全防护设施和器具，并确保其完好有效。8.2.2分包方应对分包劳务人员进行安全教育和技术培训，提高其安全意识和操作技能。8.2.3分包方应制定应急救援预案，并定期组织演练。9.保险9.1保险种类9.1.1分包方应购买建筑工程意外伤害保险，保障分包劳务人员的人身安全。9.1.2分包方应购买建筑工程一切险，保障工程在施工过程中的财产安全。9.2保险责任范围9.2.1意外伤害保险：覆盖分包劳务人员在施工过程中发生的意外伤害。9.2.2建筑工程一切险：覆盖工程在施工、运输和安装过程中因自然灾害、意外事故等原因造成的损失。9.3保险期限9.3.1保险期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。9.3.2保险期限应与工程合同工期一致。9.4保险费用及支付9.4.1保险费用由分包方承担。9.4.2保险费用在合同签订后一个月内支付。10.违约责任10.1违约情形10.1.1分包方未按合同约定完成工程量的。10.1.2分包方未按合同约定支付工程进度款的。10.1.3分包方未按合同约定保证工程质量的。10.2违约责任承担10.2.1分包方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2.2违约金按合同约定比例计算。10.3违约金计算10.3.2违约金最高不超过合同总价款的10%。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议。11.1.2协商不成的，提交合同约定的仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构为省市仲裁委员会。11.3争议解决程序11.3.1双方应在争议发生后30日内向争议解决机构提起仲裁。11.3.2仲裁委员会应在受理仲裁申请后60日内作出裁决。12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1因不可抗力导致合同无法履行的。12.1.2一方违约致使合同无法履行的。12.2合同解除程序12.2.1提出解除合同的一方应书面通知另一方。12.2.2双方应在接到解除合同通知后15日内办理合同解除手续。12.3合同终止条件12.3.1工程竣工验收合格。12.3.2双方协商一致解除合同。12.4合同终止程序12.4.1合同终止后，双方应办理工程结算和清算手续。12.4.2双方应相互出具解除合同证明。13.合同生效与变更13.1合同生效条件13.1.1双方签署合同。13.1.2合同已按照法律规定办理批准、登记手续。13.2合同变更程序13.2.1变更内容应以书面形式提出。13.2.2双方应签署书面变更协议。13.3合同解除条件13.3.1因不可抗力导致合同无法履行的。13.3.2一方违约致使合同无法履行的。14.其他约定事项14.1不可抗力14.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。14.1.2发生不可抗力事件，双方应相互理解，协商解决。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于：工程量清单、质量保证书、安全生产责任制等。14.3合同签署与生效14.3.1本合同自双方签署之日起生效。14.3.2本合同一式两份，双方各执一份。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为履行本合同而提供专业服务、咨询、监理、检验、评估等服务的独立法人或其他组织。1.2.1中介方：为甲乙双方提供信息对接、合同签订、款项结算等服务的机构。1.2.2监理方：对工程进度、质量、安全等进行监督和管理的机构。1.2.3检验方：对工程材料、设备等进行检验、检测的机构。1.2.4评估方：对工程成本、价值等进行评估的机构。2.第三方介入的额外条款及说明2.1第三方介入的必要性2.1.1甲乙双方在履行本合同时，如需第三方介入，应在合同中明确第三方的介入目的、职责和权利。2.1.2第三方介入的目的是为了确保合同的履行，提高工程质量，降低风险。2.2第三方介入的流程2.2.1甲乙双方协商确定第三方介入的具体事宜。2.2.2甲乙双方与第三方签订书面协议，明确第三方的职责、权利和义务。2.3第三方介入的费用2.3.1第三方介入的费用由甲乙双方按协议约定承担。2.3.2第三方介入的费用应包括但不限于服务费、咨询费、检验费、评估费等。3.第三方的责任限额3.1第三方的责任限额3.1.1第三方在本合同项下的责任，以第三方介入协议中约定的责任限额为准。第三方的资质和信誉第三方提供服务的性质和范围第三方承担的风险3.2第三方责任的承担3.2.1第三方在履行本合同过程中，因自身过错导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。第三方责任与甲乙双方责任划分第三方责任与第三方责任划分第三方责任与不可抗力因素划分4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分4.1.1第三方应向甲方提供独立、客观、公正的服务。4.1.2第三方在履行本合同过程中，不得损害甲方的合法权益。4.2第三方与乙方的划分4.2.1第三方应遵守乙方的相关规定和要求。4.2.2第三方在履行本合同过程中，不得损害乙方的合法权益。4.3第三方与分包方的划分4.3.1第三方应按照合同约定，对分包方的施工进行监督和管理。4.3.2第三方在履行本合同过程中，不得损害分包方的合法权益。4.4第三方与其他第三方的关系4.4.1各第三方之间应相互尊重，相互配合，共同完成本合同的履行。4.4.2各第三方之间应就相关问题进行协商，达成一致意见。5.第三方介入的终止5.1第三方介入的终止条件5.1.1本合同履行完毕。5.1.2第三方服务期限届满。5.1.3双方协商一致。5.2第三方介入的终止程序5.2.1第三方介入终止后，甲乙双方应与第三方办理相关手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求和说明：列明所有分包劳务范围的工程量及计量单位。包含工程量清单编制依据及说明。注明工程量清单总价及支付方式。2.附件二：质量保证书详细要求和说明：列明分包劳务人员资质要求及等级。列明质量标准及验收程序。列明质量责任与违约责任。3.附件三：安全生产责任制详细要求和说明：列明分包方的安全生产责任。列明分包劳务人员的安全教育和技术培训要求。列明安全生产措施及应急预案。4.附件四：保险协议详细要求和说明：列明保险种类、责任范围、期限及费用。列明保险费用的支付方式和时间。列明保险理赔流程及争议解决方式。5.附件五：第三方介入协议详细要求和说明：列明第三方介入的目的、职责、权利和义务。列明第三方介入的费用及支付方式。列明第三方责任的限额及承担方式。6.附件六：争议解决协议详细要求和说明：列明争议解决方式及程序。列明争议解决机构的名称及地址。列明争议解决的期限及费用。7.附件七：合同变更协议详细要求和说明：列明合同变更的内容及原因。列明合同变更的生效日期。列明合同变更对各方权利义务的影响。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1分包方未按合同约定完成工程量。责任认定标准：分包方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：分包方未按合同约定完成工程量，导致工期延误，应支付违约金。1.2分包方未按合同约定支付工程进度款。责任认定标准：分包方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：分包方未按合同约定支付工程进度款，导致甲方利益受损，应支付违约金。1.3分包方未按合同约定保证工程质量。责任认定标准：分包方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：分包方施工过程中出现质量问题，导致返工，应承担相应的费用。1.4第三方未按协议约定履行职责。责任认定标准：第三方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：第三方在监理过程中发现质量问题，未及时通知甲方，应承担相应的责任。1.5不可抗力导致合同无法履行。责任认定标准：不可抗力事件发生后，双方协商解决，如协商不成，可向仲裁委员会申请仲裁。示例说明：因自然灾害导致工程无法施工，双方协商决定暂停工程，待自然灾害结束后继续施工。全文完。二零二四年建筑工程劳务分包合同书2本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息第二条合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别第三条工程劳务分包内容3.1分包工程范围3.2分包工程量3.3分包工程工期第四条工程劳务分包价格及支付方式4.1分包工程总价4.2分包工程单价4.3分包工程付款方式4.4分包工程进度款支付4.5分包工程结算及最终付款第五条交工验收及质量保证5.1交工验收标准5.2交工验收程序5.3质量保证期5.4质量责任第六条违约责任6.1分包方违约责任6.2总包方违约责任6.3违约金及赔偿第七条争议解决方式7.1争议解决原则7.2争议解决途径7.3争议解决机构第八条合同解除及终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3合同解除及终止程序第九条合同生效及其他9.1合同生效日期9.2合同附件及补充协议9.3合同未尽事宜9.4合同变更及解除9.5合同解释9.6合同签署及生效第十条合同附件10.1工程量清单10.2有关图纸及技术资料10.3有关合同附件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任第十二条通知条款12.1通知方式12.2通知送达12.3通知期限第十三条法律适用及管辖13.1合同适用法律13.2争议解决管辖法院第十四条其他约定事项14.1不可抗力条款14.2争议解决方式补充14.3合同签署日期第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称：1.1.2分包方地址：1.1.3分包方联系人：1.1.4分包方联系电话：1.1.5分包方资质证书：1.2总包方信息1.2.1总包方名称：1.2.2总包方地址：1.2.3总包方联系人：1.2.4总包方联系电话：1.2.5总包方资质证书：第二条合同标的及工程概况2.1工程名称：建筑工程2.2工程地点：市区街道2.3工程规模：建筑面积平方米，总投资万元2.4工程类别：住宅及商业综合体第三条工程劳务分包内容3.1分包工程范围：3.1.1土建工程：主体结构、基础工程、装饰装修工程等3.1.2安装工程：给排水、电气、通风空调、消防等3.1.3附属工程：室外道路、绿化、照明等3.2分包工程量：根据工程量清单执行3.3分包工程工期：自合同签订之日起个月内完成第四条工程劳务分包价格及支付方式4.1分包工程总价：万元4.2分包工程单价：根据工程量清单执行4.3分包工程付款方式：4.3.1预付款：合同签订后天内支付万元4.3.2进度款：按月支付，每月支付上月完成工程量的%4.3.3结算款：工程竣工验收合格后天内支付4.3.4最终付款：合同履行完毕，无争议事项后天内支付第五条交工验收及质量保证5.1交工验收标准：符合国家及行业相关质量验收标准5.2交工验收程序：5.2.1分包方提交交工验收申请5.2.2总包方组织验收5.2.3验收合格后签署验收报告5.3质量保证期：自工程竣工验收合格之日起个月5.4质量责任：分包方对工程质量和安全承担全部责任第六条违约责任6.1分包方违约责任：6.1.1未按时完成工程，每延误一天罚款元6.1.2工程质量不合格，按照合同约定进行返工或赔偿6.2总包方违约责任：6.2.1未按时支付工程款项，每延误一天支付违约金元6.2.2隐蔽工程未通知分包方验收，造成损失的，承担全部责任6.3违约金及赔偿：违约方应按照合同约定支付违约金及赔偿第七条争议解决方式7.1争议解决原则：公平、公正、合理7.2争议解决途径：7.2.1双方协商解决7.2.2争议解决机构调解7.2.3争议解决管辖法院诉讼7.3争议解决机构：市区仲裁委员会7.4争议解决管辖法院：市区人民法院第八条合同解除及终止8.1合同解除条件8.1.1分包方严重违约，经总包方催告后日内仍未改正8.1.2总包方严重违约，经分包方催告后日内仍未改正8.1.3不可抗力导致合同无法履行8.2合同终止条件8.2.1工程全部完成，经双方确认无争议8.2.2合同约定的其他终止条件8.3合同解除及终止程序8.3.1提前日书面通知对方8.3.2双方协商确定解除或终止的具体事宜8.3.3按照合同约定办理相关手续第九条合同生效及其他9.1合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效9.2合同附件及补充协议：与本合同具有同等法律效力9.3合同未尽事宜：由双方另行协商解决9.4合同变更及解除：任何变更或解除均需书面形式，并经双方签字盖章9.5合同解释：本合同以中文文本为准，如有歧义，以双方协商一致的解释为准9.6合同签署及生效：本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效第十条合同附件10.1工程量清单10.2有关图纸及技术资料10.3有关合同附件：包括但不限于设计变更通知、工程进度报告等第十一条保密条款11.1保密内容：涉及双方商业秘密、技术秘密等11.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后年11.3违约责任：泄露保密信息的一方应承担相应的法律责任第十二条通知条款12.1通知方式：书面形式，包括但不限于快递、传真、电子邮件等12.2通知送达：送达至对方指定的地址或联系人12.3通知期限：自发出通知之日起天内，以对方收到通知之日为准第十三条法律适用及管辖13.1合同适用法律：中华人民共和国法律法规13.2争议解决管辖法院：市区人民法院第十四条其他约定事项14.1不可抗力条款：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任，但应及时通知对方14.2争议解决方式补充：如协商、调解、仲裁或诉讼，均应优先考虑友好解决14.3合同签署日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义1.1第三方介入是指在本合同履行过程中，为协助合同双方解决合同争议、提供专业服务或完成特定任务而介入合同关系的第三方实体。1.2第三方实体包括但不限于中介机构、咨询顾问、监理单位、检测机构、仲裁机构等。第二条第三方介入的条件2.1第三方介入必须经甲乙双方书面同意。2.2第三方介入的介入事项应在合同中明确约定。2.3第三方介入的费用应由合同双方协商确定，并在合同中明确。第三条第三方介入的职责3.1第三方介入应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定。3.2第三方介入应保持中立、客观、公正的态度，不得偏袒任何一方。3.3第三方介入应按照合同约定履行职责，不得超越其职权范围。第四条第三方介入的权利4.1第三方介入有权要求甲乙双方提供与介入事项相关的资料和文件。4.2第三方介入有权要求甲乙双方按照合同约定支付介入费用。4.3第三方介入有权根据合同约定提出建议或要求。第五条第三方介入的义务5.1第三方介入应按照合同约定的时间、质量和标准完成介入任务。5.2第三方介入应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。5.3第三方介入应及时向甲乙双方报告介入过程中的重要事项。第六条第三方介入的费用6.1第三方介入的费用包括但不限于服务费、咨询费、检测费等。6.2第三方介入的费用由合同双方在合同中约定，并在实际发生时支付。第七条第三方介入的责任限额7.1第三方介入的责任限额由合同双方在合同中约定。7.2第三方介入在履行职责过程中因自身原因导致甲乙双方损失的，应按照合同约定的责任限额承担赔偿责任。7.3第三方介入在履行职责过程中因不可抗力、甲乙双方原因或其他非自身原因导致损失的，不承担赔偿责任。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入的争议解决方式应在合同中约定。8.2若第三方介入与甲乙双方发生争议，应通过协商解决。8.3协商不成时，可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第九条第三方介入的变更与解除9.1第三方介入的变更与解除应经甲乙双方书面同意。9.2第三方介入的变更与解除不得影响本合同的履行。第十条第三方介入的终止10.1第三方介入在本合同履行完毕或合同解除后应终止介入。10.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定支付第三方介入剩余费用。第十一条第三方介入的记录与报告11.1第三方介入应记录介入过程中的重要事项，并及时向甲乙双方报告。11.2第三方介入的报告应真实、完整、准确。第十二条第三方介入的其他事项12.1第三方介入的介入事项不得违反国家法律法规和行业规范。12.2第三方介入的介入事项不得损害甲乙双方的合法权益。12.3第三方介入的介入事项不得影响本合同的履行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单要求：详细列出工程项目的名称、数量、单价、总价等信息。说明：工程量清单是计算工程总价和支付进度款的重要依据。2.有关图纸及技术资料要求：提供完整的施工图纸、设计变更通知、技术规范等。说明：图纸及技术资料是施工过程中必须遵守的标准，对工程质量和安全至关重要。3.合同附件要求：包括但不限于设计变更通知、工程进度报告、验收报告、付款凭证等。说明：合同附件是合同履行过程中的重要文件，用于证明合同履行情况。4.有关合同附件要求：包括但不限于工程质量保证书、安全责任书、环境保护措施等。说明：有关合同附件是合同履行过程中应遵守的规定，对工程质量和安全有重要影响。5.保密协议要求：明确双方在合同履行过程中应保守的商业秘密和技术秘密。说明：保密协议有助于保护双方的商业利益，防止商业秘密泄露。6.通知函要求：包括但不限于变更通知、解除通知、催告通知等。说明：通知函是合同履行过程中的重要文件，用于传达重要信息。7.争议解决文件要求：包括但不限于协商记录、调解协议、仲裁裁决书、法院判决书等。说明：争议解决文件是解决合同争议的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方违约行为及责任认定违约行为：未按时完成工程，每延误一天罚款元。责任认定：分包方应承担延误责任，并支付相应罚款。2.总包方违约行为及责任认定违约行为：未按时支付工程款项，每延误一天支付违约金元。责任认定：总包方应承担延误责任，并支付相应违约金。3.分包方工程质量不合格违约行为：工程质量不合格，按照合同约定进行返工或赔偿。责任认定：分包方应承担返工或赔偿责任，并支付相关费用。4.总包方未通知验收违约行为：隐蔽工程未通知分包方验收，造成损失的，承担全部责任。责任认定：总包方应承担全部损失责任，并赔偿分包方损失。5.第三方介入违约行为及责任认定违约行为：第三方介入在履行职责过程中因自身原因导致损失的，应按照合同约定的责任限额承担赔偿责任。责任认定：第三方介入应承担相应赔偿责任，并按照合同约定的责任限额支付赔偿。示例说明：1.分包方未按时完成工程，导致工期延误5天。根据合同约定，分包方应承担延误责任，并支付延误罚款元/天，共计元。2.总包方未按时支付分包方工程进度款，延误付款3天。根据合同约定，总包方应承担延误责任，并支付延误违约金元/天，共计元。3.工程质量验收不合格，经查明系分包方施工质量问题。根据合同约定，分包方应承担返工责任，并赔偿由此产生的全部费用。4.第三方介入在验收过程中因自身原因导致分包方损失，经合同约定，第三方介入应承担元赔偿责任。全文完。二零二四年建筑工程劳务分包合同书3本合同目录一览1.合同订立依据及目的1.1合同订立依据1.2合同目的2.双方基本情况2.1分包方2.2总包方3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型4.分包工程内容及范围4.1分包工程内容4.2分包工程范围5.工程量及工程量清单5.1工程量5.2工程量清单6.工程进度安排6.1工程开工时间6.2工程完工时间6.3工程进度节点7.工程质量标准及验收7.1工程质量标准7.2工程验收标准7.3工程验收程序8.工程款支付方式及进度8.1工程款支付方式8.2工程款支付进度8.3工程款支付条件9.保证金9.1保证金金额9.2保证金退还条件9.3保证金退还程序10.保险10.1保险种类10.2保险金额10.3保险期限11.违约责任11.1分包方违约责任11.2总包方违约责任12.争议解决方式12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1其他约定事项14.2附件第一部分：合同如下：1.合同订立依据及目的1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及行业规范，以及双方协商一致的原则订立。1.2合同目的本合同旨在明确分包方与总包方在建筑工程劳务分包过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，实现双方互利共赢。2.双方基本情况2.1分包方分包方名称：________法定代表人：________注册地址：________营业执照号：________2.2总包方总包方名称：________法定代表人：________注册地址：________营业执照号：________3.工程概况3.1工程名称工程名称：________3.2工程地点工程地点：________3.3工程规模工程规模：________（如：建筑面积、平方米、栋数等）3.4工程类型工程类型：________（如：住宅、商业、工业等）4.分包工程内容及范围4.1分包工程内容分包工程内容：________（如：土建、装饰、安装等）4.2分包工程范围分包工程范围：________（如：具体楼栋、楼层、部位等）5.工程量及工程量清单5.1工程量工程量：________（如：立方米、平方米、吨等）5.2工程量清单（此处列出具体的工程量清单，包括但不限于：项目、数量、单位、单价、总价等）6.工程进度安排6.1工程开工时间工程开工时间：________6.2工程完工时间工程完工时间：________6.3工程进度节点（此处列出具体的工程进度节点，包括但不限于：施工准备、主体结构、装饰装修、竣工验收等）7.工程质量标准及验收7.1工程质量标准工程质量标准：符合国家及行业标准，满足设计要求。7.2工程验收标准工程验收标准：根据国家及行业标准、设计文件及相关验收规范进行验收。7.3工程验收程序（此处列出具体的工程验收程序，包括但不限于：自检、初验、终验等）8.工程款支付方式及进度8.1工程款支付方式8.1.1分包工程款按工程进度分期支付；8.1.2首付款：合同签订后5个工作日内，分包方提交相关材料，总包方支付合同总额的10%作为首付款；8.1.3进度款：每完成一个进度节点，分包方提交验收报告及工程量清单，总包方在5个工作日内支付该节点工程量的85%；8.1.4结算款：工程完工并经验收合格后，分包方提交结算报告，总包方在15个工作日内支付剩余工程款的95%；8.1.5保修金：保修期满后，无质量问题发生，分包方提交保修期满证明，总包方在5个工作日内无息退还保修金。8.2工程款支付进度（此处列出具体的工程款支付进度表，包括各进度节点对应的支付金额和比例）9.保证金9.1保证金金额保证金金额：合同总额的5%；9.2保证金退还条件9.2.1工程按期完工并验收合格；9.2.2分包方无违约行为；9.2.3保证金账户内资金足额。9.3保证金退还程序分包方在工程完工并验收合格后，向总包方提交保证金退还申请，总包方在5个工作日内办理退还手续。10.保险10.1保险种类10.1.1工程一切险；10.1.2人员意外伤害险；10.1.3机动车保险。10.2保险金额10.2.1工程一切险：按工程总造价计算；10.2.2人员意外伤害险：按分包方实际派遣人员数量计算；10.2.3机动车保险：按实际使用车辆数量计算。10.3保险期限保险期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。11.违约责任11.1分包方违约责任11.1.1迟期完成工程：每延期一天，按分包工程总价的1%支付违约金；11.1.2工程质量不合格：修复费用由分包方承担，并按实际修复费用支付违约金；11.1.3违约行为：按实际损失支付违约金。11.2总包方违约责任11.2.1未按时支付工程款：每延期一天，按分包工程总价的1%支付违约金；11.2.2违约行为：按实际损失支付违约金。12.争议解决方式12.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；12.2争议解决机构协商不成，提交________仲裁委员会仲裁。13.合同生效及终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效；13.2合同终止条件13.2.1工程按期完工并验收合格；13.2.2双方协商一致解除合同；13.2.3出现法律规定的合同终止情形。14.其他约定事项14.1其他约定事项（此处列出双方约定的其他事项，如保密条款、不可抗力条款等）14.2附件（此处列出合同附件，如工程量清单、工程进度安排表等）第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方之外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监理、审计、保险、融资等服务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入范围15.2.1专业服务：包括但不限于工程设计、施工监理、工程咨询等；15.2.2咨询服务：包括但不限于市场调研、风险评估等；15.2.3监理服务：对工程进度、质量、安全等方面进行监督；15.2.4审计服务：对工程成本、财务进行审计；15.2.5保险服务：提供工程一切险、人员意外伤害险等；15.2.6融资服务：为甲乙双方提供资金支持。16.第三方介入的引入与审批16.1引入条件16.1.1符合合同约定及法律法规要求；16.1.2能够提高工程效率和质量；16.1.3对甲乙双方均无不利影响。16.2引入程序16.2.1提出申请：需引入第三方的一方应向另一方提出书面申请；16.2.2审批程序：双方应就第三方引入事项进行协商，达成一致后，以书面形式确认。17.第三方的责任与权利17.1责任17.1.1第三方应按照合同约定及法律法规要求，履行其职责；17.1.2第三方对因其提供的服务导致甲乙双方损失承担相应的赔偿责任。17.2权利17.2.1第三方有权获取其提供服务的报酬；17.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和支持。18.第三方责任限额18.1责任限额确定第三方的责任限额由甲乙双方在引入第三方时协商确定，并在合同中明确。18.2责任限额执行18.2.1第三方在履行职责过程中，其行为超出合同约定或法律法规规定，导致甲乙双方损失时，应承担相应的赔偿责任；18.2.2第三方责任限额内的损失由第三方承担；18.2.3超出责任限额的损失，甲乙双方根据损失原因和责任划分，各自承担相应责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分19.1.1第三方在履行职责过程中，应服从甲方的管理；19.1.2第三方与甲方之间的沟通协调由甲方负责。19.2第三方与乙方的划分19.2.1第三方在履行职责过程中，应服从乙方的管理；19.2.2第三方与乙方之间的沟通协调由乙方负责。19.3第三方与甲乙双方共同责任的划分19.3.1当第三方与甲乙双方共同承担责任时，应按照合同约定及法律法规规定，明确各方责任；19.3.2当第三方行为导致甲乙双方共同损失时，应根据损失原因和责任划分，各自承担相应责任。20.争议解决20.1第三方介入过程中发生的争议，甲乙双方应通过协商解决；20.2协商不成的，提交________仲裁委员会仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求：列出工程名称、规格、数量、单位、单价、总价等信息。说明：工程量清单是合同中工程款支付的重要依据，需详细、准确。2.工程进度安排表详细要求：列出工程各阶段的时间节点、预计完成时间、实际完成时间等信息。说明：工程进度安排表是监督工程进度的重要文件，需定期更新。3.工程质量验收记录详细要求：记录工程各阶段的质量验收结果，包括验收时间、验收人员、验收意见等。说明：工程质量验收记录是确保工程质量的重要文件，需真实、完整。4.工程变更记录详细要求：记录工程变更的原因、内容、时间、变更后的工程量及费用等信息。说明：工程变更记录是调整工程内容和费用的重要依据，需及时、准确。5.工程款支付申请及审批表详细要求：列出支付申请的工程量、单价、金额、支付时间等信息。说明：工程款支付申请及审批表是工程款支付的重要凭证，需规范、完整。6.保证金缴纳及退还凭证详细要求：记录保证金缴纳时间、金额、退还时间等信息。说明：保证金缴纳及退还凭证是保证金管理的重要文件，需真实、有效。7.保险单详细要求：记录保险种类、保险金额、保险期限等信息。说明：保险单是工程保险的重要凭证，需合法、有效。8.第三方服务协议详细要求：列出第三方服务内容、费用、期限等信息。说明：第三方服务协议是明确第三方服务内容的重要文件，需明确、具体。9.违约责任认定书详细要求：记录违约行为、违约责任、赔偿金额等信息。说明：违约责任认定书是处理违约行为的重要文件，需公正、合理。10.争议解决协议详细要求：记录争议解决方式、争议解决机构等信息。说明：争议解决协议是解决争议的重要文件，需合法、有效。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1分包方违约1.1.1迟期完成工程：每延期一天，按分包工程总价的1%支付违约金。示例：工程原定完工日期为2024年12月31日，实际完工日期为2025年1月15日，则分包方需支付违约金。1.1.2工程质量不合格：修复费用由分包方承担，并按实际修复费用支付违约金。示例：某分项工程因施工质量问题需返工，修复费用为10万元，分包方需承担此费用。2.总包方违约2.1.1未按时支付工程款：每延期一天，按分包工程总价的1%支付违约金。示例：总包方应于2024年12月31日前支付工程款，实际支付日期为2025年1月15日，则总包方需支付违约金。2.1.2违约行为：按实际损失支付违约金。示例：总包方未按时提供施工图纸，导致分包方停工，损失10万元，总包方需赔偿此损失。3.第三方违约3.1.1第三方提供的服务不符合约定：按实际损失支付违约金。示例：第三方提供的监理服务不符合合同约定，导致工程质量问题，损失5万元，第三方需赔偿此损失。4.争议解决违约4.1.1未按约定提交争议解决申请：按争议金额的1%支付违约金。示例：甲乙双方约定在争议发生后10日内提交争议解决申请，如超过期限，则需支付违约金。全文完。二零二四年建筑工程劳务分包合同书4本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3甲方信息1.4乙方信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.劳务分包范围3.1分包工作内容3.2分包工作期限3.3分包工作质量要求4.工程量清单4.1工程量清单编制依据4.2工程量清单内容4.3工程量清单计量单位5.工程进度计划5.1工程进度节点5.2工程进度调整5.3工程进度延误责任6.工程款支付方式6.1预付款6.2进度款6.3结算款6.4验收款7.材料供应7.1材料供应责任7.2材料供应方式7.3材料供应价格7.4材料供应时间8.质量保证8.1质量标准8.2质量检验8.3质量责任9.安全管理9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3安全事故处理10.保险10.1保险种类10.2保险责任10.3保险费用11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除14.其他约定事项14.1不可抗力14.2保密条款14.3通知方式14.4合同附件14.5合同解除条件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称：____________________1.1.2分包方法定代表人：____________________1.1.3分包方住所地：____________________1.1.4分包方联系电话：____________________1.1.5分包方开户银行：____________________1.1.6分包方银行账号：____________________1.2总包方信息1.2.1总包方名称：____________________1.2.2总包方法定代表人：____________________1.2.3总包方住所地：____________________1.2.4总包方联系电话：____________________1.2.5总包方开户银行：____________________1.2.6总包方银行账号：____________________1.3甲方信息1.3.1甲方名称：____________________1.3.2甲方法定代表人：____________________1.3.3甲方住所地：____________________1.3.4甲方联系电话：____________________1.4乙方信息1.4.1乙方名称：____________________1.4.2乙方法定代表人：____________________1.4.3乙方住所地：____________________1.4.4乙方联系电话：____________________2.项目概况2.1项目名称：____________________2.2项目地点：____________________2.3项目规模：____________________2.4项目类型：____________________3.劳务分包范围3.1分包工作内容：____________________3.2分包工作期限：从____年____月____日至____年____月____日3.3分包工作质量要求：符合国家及行业相关质量标准4.工程量清单4.1工程量清单编制依据：根据国家及地方相关法规和标准4.2工程量清单内容：详见附件一4.3工程量清单计量单位：详见附件一5.工程进度计划5.1工程进度节点：详见附件二5.2工程进度调整：根据实际情况经双方协商一致后调整5.3工程进度延误责任：详见第九条6.工程款支付方式6.1预付款：合同签订后____个工作日内支付合同总价款的____%6.2进度款：按工程进度节点支付，每月支付上月完成的工程量清单金额的____%6.3结算款：工程完工验收合格后支付合同总价款的____%6.4验收款：根据验收结果支付剩余款项7.材料供应7.1材料供应责任：详见第八条7.2材料供应方式：由乙方自行采购7.3材料供应价格：按市场价格确定7.4材料供应时间：详见第七条8.质量保证8.1质量标准8.1.1本合同项目应按照国家及行业标准执行，确保工程质量达到设计要求和国家验收标准。8.1.2工程材料应符合国家及行业规定的质量标准，并由乙方提供合格证明文件。8.2质量检验8.2.1乙方应按照合同约定和工程进度进行自检，确保工程质量。8.2.2甲方或其委托的第三方检测机构有权对工程质量进行抽检。8.3质量责任8.3.1乙方对工程的质量负有全面责任，包括但不限于原材料、施工工艺、工程质量等。8.3.2若因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应负责返工、修复，直至达到合格标准。8.3.3若因工程质量问题造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。9.安全管理9.1安全生产责任9.1.1乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。9.1.2乙方应建立健全安全生产责任制，确保施工人员的人身安全。9.2安全生产措施9.2.1乙方应制定详细的安全施工方案，包括施工安全防护措施、应急预案等。9.2.2乙方应定期进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识。9.3安全事故处理9.3.1乙方应立即报告发生的安全事故，并采取必要的救援措施。9.3.2乙方应配合甲方进行调查和处理安全事故，承担相应的责任。10.保险10.1保险种类10.1.1乙方应为其施工人员购买意外伤害保险。10.1.2乙方应为其施工设备购买财产保险。10.2保险责任10.2.1保险责任范围应符合保险合同约定。10.2.2保险费用由乙方承担。10.3保险费用10.3.1保险费用根据实际需要计算，并在合同中明确。10.3.2保险费用应在合同签订后____个工作日内支付。11.违约责任11.1违约情形11.1.1乙方未按合同约定完成工程任务的。11.1.2乙方提供的工程材料质量不符合合同约定的。11.1.3乙方未按合同约定支付工程款的。11.2违约责任承担11.2.1乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2.2甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应通过友好协商解决合同履行中的争议。12.1.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院。12.3争议解决程序12.3.1争议解决程序应符合我国相关法律法规的规定。13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后生效。13.2合同终止条件13.2.1合同履行完毕。13.2.2双方协商一致解除合同。13.2.3因不可抗力导致合同无法履行。13.3合同解除13.3.1合同解除需双方书面同意。14.其他约定事项14.1不可抗力14.1.1不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。14.1.2发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并采取必要的措施减轻损失。14.2保密条款14.2.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.3通知方式14.3.1通知应以书面形式进行，并通过双方约定的通讯方式送达。14.4合同附件14.4.1本合同附件包括但不限于工程量清单、工程进度计划等。14.5合同解除条件14.5.1合同解除条件应符合法律法规的规定和合同约定。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方外的独立法人或其他组织，包括但不限于监理方、检测机构、评估机构、咨询顾问等。15.1.2第三方介入是指根据本合同约定，由第三方对合同履行情况进行监督、检验、评估或咨询等。15.2第三方介入方式a)监理：第三方对施工过程进行全程监督，确保工程质量、安全、进度符合合同要求。b)检测：第三方对工程材料、设备、施工过程进行检测，确保符合相关标准和要求。c)评估：第三方对工程成本、进度、质量等进行评估，提供专业意见。d)咨询：第三方为甲乙双方提供专业咨询和建议。15.3第三方责任15.3.1第三方应遵守国家相关法律法规，按照合同约定履行职责。15.3.2第三方对因其自身原因造成的损失，应承担相应的赔偿责任。15.3.3第三方在履行职责过程中，应保持独立、客观、公正，不得泄露甲乙双方的商业秘密。15.4第三方责任限额15.4.1第三方责任限额应根据其介入方式、职责范围等因素确定。15.4.2第三方责任限额应在合同中明确，并作为合同附件。15.4.3若第三方责任限额低于实际损失，甲乙双方可另行协商解决。16.甲乙双方责任16.1甲方责任16.1.1甲方应按合同约定支付工程款，并按时提供相关资料。16.1.2甲方应配合第三方履行职责，提供必要的支持和协助。16.2乙方责任16.2.1乙方应按合同约定完成工程任务，确保工程质量、安全、进度符合要求。16.2.2乙方应配合第三方履行职责，提供必要的支持和协助。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方17.1.1第三方应接受甲方的委托，对乙方施工过程进行监督和评估。17.1.2第三方应向甲方报告工作进展和评估结果。17.2第三方与乙方17.2.1第三方应要求乙方按照合同约定进行施工，确保工程质量、安全、进度符合要求。17.2.2第三方应向乙方提供必要的指导和帮助，协助乙方解决问题。17.3第三方与合同17.3.1第三方应遵守合同约定，履行职责，确保合同履行顺利进行。17.3.2第三方应确保其工作不违反合同约定，不影响合同履行。18.第三方介入的变更18.1如需变更第三方介入方式或更换第三方，甲乙双方应协商一致，并书面通知对方。18.2变更第三方介入方式或更换第三方后，应重新签订相关协议或补充协议。19.第三方介入的终止a)合同履行完毕。b)双方协商一致。c)第三方无法继续履行职责。19.2第三方介入终止后，甲乙双方应妥善处理相关事宜，确保合同履行顺利进行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单说明：详细列出项目工程量，包括工程量名称、数量、计量单位等。2.附件二：工程进度计划说明：明确工程进度节点，包括开始时间、结束时间、验收标准等。3.附件三：质量保证书说明：包括工程质量标准、检验方法、质量责任等。4.附件四：安全生产管理制度说明：包括安全生产责任、安全措施、事故处理等。5.附件五：保险合同说明：包括保险种类、保险责任、保险费用等。6.附件六：合同履行过程中的通知及函件说明：包括双方在合同履行过程中的通知、函件等文件。7.附件七：合同履行过程中的变更协议说明：包括合同履行过程中的任何变更、补充协议等。8.附件八：争议解决过程中的文件说明：包括争议解决过程中的任何文件、证据等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1乙方未按合同约定时间完成工程任务的；1.2乙方提供的工程材料质量不符合合同约定的；1.3甲方未按合同约定支付工程款的；1.4第三方未按合同约定履行职责的；1.5双方未按合同约定履行保密义务的；1.6双方未按合同约定履行通知义务的。2.责任认定标准：2.1违约方应根据违约行为的严重程度，承担相应的违约责任。2.2违约方应赔偿因违约行为给对方造成的直接经济损失。2.3违约方应承担因违约行为给对方造成的合理预期损失。2.4违约方应承担因违约行为给第三方造成的损失。3.违约责任示例：3.1乙方未按合同约定时间完成工程任务，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的直接经济损失和合理预期损失。3.2乙方提供的工程材料质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方更换材料或进行返工，并赔偿因此造成的损失。3.3甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息，并承担违约责任。3.4第三方未按合同约定履行职责，双方有权要求第三方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。全文完。二零二四年建筑工程劳务分包合同书5本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称1.1.2分包方法定代表人1.1.3分包方注册资本1.1.4分包方住所地1.1.5分包方联系方式1.2总包方信息1.2.1总包方名称1.2.2总包方法定代表人1.2.3总包方注册资本1.2.4总包方住所地1.2.5总包方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程工期3.劳务分包内容3.1分包劳务项目3.2分包劳务人员3.3分包劳务费用3.4分包劳务期限4.工程进度及验收4.1工程进度计划4.2工程验收标准4.3工程验收程序5.劳务人员管理5.1劳务人员培训5.2劳务人员考核5.3劳务人员待遇5.4劳务人员招聘6.机械设备租赁6.1机械设备清单6.2机械设备租赁费用6.3机械设备使用规定6.4机械设备维护保养7.材料供应7.1材料供应清单7.2材料供应方式7.3材料验收标准7.4材料质量保证8.质量要求与验收8.1质量标准8.2质量验收程序8.3质量责任与处理9.安全生产9.1安全生产责任制9.2安全生产措施9.3安全事故处理9.4安全教育培训10.付款方式与进度10.1付款方式10.2付款进度10.3付款条件10.4逾期付款责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约金计算12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同解除程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2通知送达方式14.3合同未尽事宜14.4合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称：建筑工程有限公司1.1.2分包方法定代表人：1.1.3分包方注册资本：1000万元人民币1.1.4分包方住所地：省市区路号1.2总包方信息1.2.1总包方名称：房地产开发有限公司1.2.2总包方法定代表人：1.2.3总包方注册资本：5000万元人民币1.2.4总包方住所地：省市区路号2.工程概况2.1工程名称：住宅小区建设项目2.2工程地点：省市区2.3工程规模：总建筑面积100000平方米，包含住宅、商业、地下车库等2.4工程类型：住宅及配套设施工程2.5工程工期：2024年1月1日至2025年12月31日3.劳务分包内容3.1分包劳务项目：土建工程、装饰装修工程、安装工程3.2分包劳务人员：200人3.3分包劳务费用：人民币1000万元3.4分包劳务期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止4.工程进度及验收4.1工程进度计划：详见附件一《工程进度计划表》4.2工程验收标准：符合国家相关工程质量验收规范及标准4.3工程验收程序：详见附件二《工程验收程序》5.劳务人员管理5.1劳务人员培训：对劳务人员进行岗前培训，确保其掌握必要的技能和安全知识5.2劳务人员考核：定期对劳务人员进行技能考核和安全生产考核5.3劳务人员待遇：按国家规定和合同约定支付劳务人员工资、奖金及福利5.4劳务人员招聘：通过合法渠道招聘劳务人员，确保其符合工程需求6.机械设备租赁6.1机械设备清单：详见附件三《机械设备清单》6.2机械设备租赁费用：人民币50万元6.3机械设备使用规定：按照设备使用说明和安全操作规程使用机械设备6.4机械设备维护保养：由租赁方负责机械设备的日常维护保养7.材料供应7.1材料供应清单：详见附件四《材料供应清单》7.2材料供应方式：由总包方负责统一采购，分包方负责现场验收7.3材料验收标准：符合国家相关材料质量标准7.4材料质量保证：供应商提供质量保证书，确保材料质量符合要求8.质量要求与验收8.1质量标准：严格按照国家相关工