二零二五年度水利工程建设项目施工合同履约担保管理办法3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度水利工程建设项目施工合同履约担保管理办法本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.担保方式2.1担保类型2.2担保金额2.3担保期限3.担保条件3.1担保人资格3.2担保文件要求3.3担保金支付方式4.担保责任4.1担保范围4.2担保责任承担4.3担保责任免除5.担保解除与终止5.1担保解除条件5.2担保终止条件5.3担保解除与终止程序6.担保费用6.1费用计算方法6.2费用支付方式6.3费用调整7.担保争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序7.3争议解决机构8.合同履行8.1施工单位责任8.2担保人责任8.3监督机构责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约责任免除10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除后果11.合同终止11.1终止条件11.2终止程序11.3终止后果12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任13.合同附件13.1附件一：履约担保书13.2附件二：履约担保金支付凭证13.3附件三：争议解决协议14.其他14.1合同生效14.2合同变更14.3合同解除14.4合同终止14.5通知与送达14.6合同争议解决14.7合同解释14.8合同份数14.9合同签署日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1履约担保：指为确保水利工程建设项目施工合同的履行，由施工单位提供的担保，包括但不限于保证金、保函、抵押、质押等形式。1.1.2担保人：指提供履约担保的单位或个人。1.1.3施工单位：指承担水利工程建设项目施工任务的单位。1.1.4监督机构：指负责监督水利工程建设项目施工过程的机构。1.2解释1.2.1本办法中“本合同”指《二零二五年度水利工程建设项目施工合同》。1.2.2本办法中“水利工程建设项目”指由建设单位投资建设的水利工程项目。1.2.3本办法中“施工合同”指施工单位与建设单位签订的施工合同。2.担保方式2.1担保类型2.1.1保证金：指施工单位按照合同约定，向建设单位缴纳一定比例的履约保证金。2.1.2保函：指担保人为施工单位出具的保证其履行施工合同的书面文件。2.1.3抵押：指施工单位将其拥有的资产作为抵押物，向建设单位提供担保。2.1.4质押：指施工单位将其拥有的动产或权利作为质押物，向建设单位提供担保。2.2担保金额2.2.1保证金金额：根据合同约定，保证金金额为合同总价的一定比例。2.2.2保函金额：根据合同约定，保函金额为合同总价的一定比例。2.2.3抵押、质押金额：根据合同约定，抵押、质押金额为合同总价的一定比例。2.3担保期限2.3.1保证金：担保期限自合同签订之日起至合同约定的工程竣工之日止。2.3.2保函：担保期限自合同签订之日起至合同约定的工程竣工之日止。2.3.3抵押、质押：担保期限自合同签订之日起至合同约定的工程竣工之日止。3.担保条件3.1担保人资格3.1.1担保人应为具有合法经营资格的单位或个人。3.1.2担保人应具备相应的担保能力。3.2担保文件要求3.2.1保证金：提供银行出具的保证金收据或存款证明。3.2.2保函：提供银行出具的履约保函。3.2.3抵押、质押：提供抵押物或质押物的相关证明文件。3.3担保金支付方式3.3.1保证金：施工单位应在合同签订后五个工作日内向建设单位缴纳。3.3.2保函：施工单位应在合同签订后五个工作日内向建设单位提交保函。3.3.3抵押、质押：施工单位应在合同签订后五个工作日内向建设单位办理抵押、质押手续。4.担保责任4.1担保范围4.1.1担保人应对施工单位在合同履行过程中因违约行为所造成的损失承担担保责任。4.1.2担保责任范围包括但不限于工程进度延误、工程质量不合格、安全事故等。4.2担保责任承担4.2.1担保人应在接到建设单位的通知后五个工作日内，对施工单位违约行为进行核实。4.2.2担保人应在核实后五个工作日内，向建设单位支付相应的担保金。4.3担保责任免除4.3.1因不可抗力导致施工单位违约的，担保人不承担担保责任。4.3.2因施工单位自身原因导致违约的，担保人不承担担保责任。5.担保解除与终止5.1担保解除条件5.1.1施工单位在合同履行过程中严重违约，经建设单位书面通知后，担保人未在规定期限内履行担保责任的。5.1.2因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致解除合同的。5.2担保终止条件5.2.1施工单位完成合同约定的工程，经建设单位验收合格后。5.2.2合同解除或终止后，担保责任随之解除或终止。5.3担保解除与终止程序5.3.1担保人应在接到建设单位的通知后五个工作日内，对解除或终止担保责任进行确认。5.3.2担保人应在确认后五个工作日内，办理担保解除或终止手续。6.担保费用6.1费用计算方法6.1.1保证金：按合同约定比例计算。6.1.2保函：按银行收费标准计算。6.1.3抵押、质押：按抵押物或质押物评估价值计算。6.2费用支付方式6.2.1保证金：施工单位应在合同签订后五个工作日内支付。6.2.2保函：施工单位应在合同签订后五个工作日内支付保函费用。6.2.3抵押、质押：施工单位应在合同签订后五个工作日内支付抵押、质押费用。6.3费用调整6.3.1保证金：如合同约定，可根据工程进度调整保证金金额。6.3.2保函：如银行收费标准调整，按调整后的标准计算保函费用。6.3.3抵押、质押：如抵押物或质押物价值发生变化，按新的价值计算抵押、质押费用。8.担保争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方协商：在发生争议时，双方应进行友好协商，争取达成一致意见。8.1.2仲裁：协商不成时，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。8.1.3法院诉讼：协商和仲裁均无法解决争议时，任何一方均可向合同约定的法院提起诉讼。8.2争议解决程序8.2.1双方协商：应在收到对方书面争议通知之日起三十日内进行。8.2.2仲裁：应按照仲裁机构的规定提交仲裁申请，并按照仲裁规则进行。8.2.3法院诉讼：应按照法院的规定提交起诉状，并按照诉讼程序进行。8.3争议解决机构8.3.1仲裁机构：合同双方应选择具有资质的仲裁机构。8.3.2法院：合同双方应选择合同约定的法院或被告所在地法院。9.合同履行9.1施工单位责任9.1.1按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务。9.1.2严格按照设计图纸和施工规范进行施工。9.1.3确保施工过程中的人身和财产安全。9.2担保人责任9.2.1按照合同约定提供有效的履约担保。9.2.2在施工单位违约时，按照合同约定履行担保责任。9.3监督机构责任9.3.1对施工过程进行监督，确保施工单位按合同要求施工。9.3.2对施工单位违约行为进行记录和报告。10.违约责任10.1违约情形10.1.1施工单位未按合同约定完成施工任务。10.1.2施工单位施工质量不合格。10.1.3施工单位发生安全事故。10.2违约责任承担10.2.1施工单位应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、恢复原状、支付违约金等。10.2.2担保人应承担因施工单位违约而产生的担保责任。10.3违约责任免除10.3.1因不可抗力导致违约的，双方互不承担违约责任。10.3.2施工单位在合理期限内纠正违约行为的，不承担违约责任。11.合同解除11.1解除条件11.1.1双方协商一致解除合同。11.1.2施工单位严重违约，经建设单位书面通知后，未在合理期限内纠正的。11.2解除程序11.2.1双方应签订书面解除合同协议。11.3解除后果11.3.1解除合同后，施工单位应立即停止施工。12.合同终止12.1终止条件12.1.1合同约定的工程竣工。12.1.2双方协商一致终止合同。12.2终止程序12.2.1双方应签订书面终止合同协议。12.3终止后果12.3.1终止合同后，施工单位应立即停止施工。13.保密条款13.1保密内容13.1.1合同内容及相关技术资料。13.1.2双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。13.2保密期限13.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。13.3违约责任13.3.1违反保密义务的，应承担相应的法律责任。14.其他14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同变更14.2.1合同的任何变更，必须经双方书面同意并签订书面变更协议。14.3合同解除14.3.1本合同解除，必须按照合同约定的解除条件和程序进行。14.4合同终止14.4.1本合同终止，必须按照合同约定的终止条件和程序进行。14.5通知与送达14.5.1任何通知或文件，应以书面形式送达至对方指定的地址。14.6合同争议解决14.6.1本合同争议解决方式，按照第八条约定执行。14.7合同解释14.7.1本合同解释权归合同双方共同所有。14.8合同份数14.8.1本合同一式两份，双方各执一份。14.9合同签署日期14.9.1本合同签署日期为二零二五年月日。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方：指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或指定，参与合同管理、监督、咨询、调解等活动的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方机构：指具有相关资质和能力的专业机构，如监理公司、咨询公司、检测机构等。15.1.3第三方个人：指具有专业知识和技能的个人，如监理工程师、造价工程师等。15.2第三方介入条件15.2.1甲乙双方协商一致，认为需要第三方介入以保障合同履行。15.2.2第三方具备相应的资质和能力，能够独立、公正地履行其职责。15.3第三方职责15.3.1第三方应按照甲乙双方的要求，对合同履行情况进行监督、检查和评估。15.3.2第三方应提供专业的咨询意见，协助甲乙双方解决合同履行中的问题。15.3.3第三方应参与合同的调解工作，协助甲乙双方达成和解。15.4第三方权利15.4.1第三方有权要求甲乙双方提供与合同履行相关的资料和信息。15.4.2第三方有权对甲乙双方的违约行为提出警告或建议采取相应措施。15.4.3第三方有权在合同履行过程中提出改进意见和建议。15.5第三方义务15.5.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密。15.5.2第三方应按照合同约定和行业规范履行其职责。15.5.3第三方应确保其提供的服务质量。16.甲乙双方额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应向第三方提供必要的支持，包括但不限于提供工作场所、设备等。16.1.2甲方应支付第三方提供服务的费用。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应配合第三方的工作，提供必要的资料和信息。16.2.2乙方应接受第三方的监督和检查，并对第三方提出的问题进行整改。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方因自身原因导致合同履行受阻或造成损失的，应承担相应的责任。17.1.2第三方责任限额应根据第三方提供的服务的性质和内容确定，并在合同中明确。17.2责任划分17.2.1甲乙双方对合同履行的责任不因第三方的介入而免除。17.2.2第三方在履行职责过程中，如因甲乙双方的原因导致合同履行受阻或造成损失，甲乙双方应承担连带责任。17.3责任免除17.3.1因不可抗力导致合同履行受阻或造成损失的，第三方不承担责任。17.3.2第三方在履行职责过程中，如因甲乙双方提供的资料或信息不准确、不完整导致合同履行受阻或造成损失，第三方不承担责任。17.4责任追究17.4.1如第三方违反合同约定或因自身原因导致合同履行受阻或造成损失，甲乙双方有权要求第三方承担相应的责任。17.4.2第三方违反合同约定或造成损失的，甲乙双方有权要求第三方进行赔偿。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.履约担保书详细要求：担保书应包含担保人名称、担保金额、担保期限、担保范围、担保责任、担保解除条件、担保终止条件等。说明：履约担保书是担保人向建设单位出具的书面担保文件，确保施工单位履行施工合同。2.担保金支付凭证详细要求：支付凭证应包含支付日期、支付金额、收款单位、付款单位、支付方式等信息。说明：担保金支付凭证是施工单位向建设单位缴纳保证金或保函费用的证明。3.工程进度报告详细要求：报告应包含工程进度、施工质量、安全生产、资金使用等情况。说明：工程进度报告是施工单位定期向建设单位提交的，用于反映工程进展情况的文件。4.施工单位资质证明详细要求：证明应包含施工单位名称、资质等级、营业执照等信息。说明：施工单位资质证明是施工单位具备相应施工资质的证明文件。5.设计图纸及变更通知详细要求：图纸应包含工程设计内容、变更内容等信息。说明：设计图纸及变更通知是工程设计变更的正式文件。6.施工规范及质量标准详细要求：规范应包含施工技术要求、质量标准等信息。说明：施工规范及质量标准是施工单位施工过程中必须遵守的技术要求和质量标准。7.施工单位安全生产责任书详细要求：责任书应包含施工单位安全生产责任、安全生产措施等信息。说明：施工单位安全生产责任书是施工单位对安全生产责任的承诺文件。8.施工单位环境保护责任书详细要求：责任书应包含施工单位环境保护责任、环境保护措施等信息。说明：施工单位环境保护责任书是施工单位对环境保护责任的承诺文件。9.争议解决协议详细要求：协议应包含争议解决方式、争议解决程序、争议解决机构等信息。说明：争议解决协议是甲乙双方就争议解决达成的一致意见。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1施工单位未按合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务。1.2施工单位施工质量不合格。1.3施工单位发生安全事故。1.4施工单位未按照合同约定提供相关资料和信息。1.5施工单位未履行保密义务。1.6担保人未按合同约定提供有效的履约担保。1.7第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准2.1违约行为发生时，甲乙双方应立即书面通知对方。2.2违约方应在接到通知后五个工作日内采取措施纠正违约行为。2.3如违约方未在规定期限内纠正违约行为，视为继续违约。2.4违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、恢复原状、支付违约金等。3.违约责任示例说明3.1施工单位未按合同约定完成施工任务，导致工程延期。责任认定：施工单位承担违约责任，支付违约金。3.2施工单位施工质量不合格，导致工程返工。责任认定：施工单位承担违约责任，支付返工费用及相应的违约金。3.3施工单位发生安全事故，造成人员伤亡。责任认定：施工单位承担违约责任，支付赔偿金及相应的违约金。全文完。二零二五年度水利工程建设项目施工合同履约担保管理办法1合同目录一、总则1.1合同依据1.2合同目的1.3适用范围1.4定义和解释1.5合同生效与终止二、履约担保的设立2.1履约担保的形式2.2履约担保的额度2.3履约担保的期限2.4履约担保的提供2.5履约担保的变更2.6履约担保的解除三、履约担保的审查3.1审查机构3.2审查程序3.3审查标准3.4审查结果的处理四、履约担保的监督4.1监督机构4.2监督内容4.3监督方式4.4监督结果的运用五、履约担保的执行5.1履约担保的启动5.2履约担保的执行程序5.3履约担保的执行方式5.4履约担保的执行期限六、违约责任6.1违约情形6.2违约责任承担6.3违约责任的追究6.4违约责任的赔偿七、争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序7.3争议解决机构7.4争议解决期限八、合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同解除后的处理九、合同终止9.1合同终止条件9.2合同终止程序9.3合同终止后的处理十、合同附件10.1附件一：履约担保书10.2附件二：履约担保合同10.3附件三：其他相关文件十一、合同解释11.1合同解释原则11.2合同解释争议11.3合同解释效力十二、合同签署12.1签署主体12.2签署程序12.3签署日期十三、合同生效13.1生效条件13.2生效日期13.3生效后的处理十四、其他14.1不可抗力14.2法律变更14.3合同修改14.4合同附件14.5通知与送达14.6合同解释权14.7合同争议解决地点合同编号_________一、总则1.1合同依据本管理办法依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及相关法律法规制定。1.2合同目的本管理办法旨在规范二零二五年度水利工程建设项目施工合同履约担保的管理，确保工程质量和进度，维护合同各方合法权益。1.3适用范围本管理办法适用于二零二五年度水利工程建设项目施工合同中的履约担保管理。1.4定义和解释（1）履约担保：指为保障合同履行，由担保人向债权人提供的，在债务人未履行合同义务时，由担保人承担相应责任的担保方式。（2）担保人：指为保证债务人履行合同义务，向债权人提供担保的自然人、法人或其他组织。（3）债权人：指在合同中享有权利，要求债务人履行合同义务的一方。1.5合同生效与终止本管理办法自双方签订之日起生效，至合同履行完毕或合同解除后终止。二、履约担保的设立2.1履约担保的形式履约担保可以采取银行保函、担保公司担保、现金、动产抵押、不动产抵押等形式。2.2履约担保的额度履约担保额度应不低于合同总价款的10%。2.3履约担保的期限履约担保期限应与合同工期一致，最长不超过合同工期。2.4履约担保的提供承包人应在合同签订后30日内向发包人提供履约担保。2.5履约担保的变更履约担保变更需经双方协商一致，并书面通知对方。2.6履约担保的解除履约担保解除需经双方协商一致，并书面通知对方。三、履约担保的审查3.1审查机构履约担保的审查由发包人负责。3.2审查程序（1）承包人提交履约担保；（2）发包人进行审查；（3）审查合格后，发包人出具履约担保审查意见。3.3审查标准履约担保应符合法律法规、行业标准和合同约定。3.4审查结果的处理审查不合格的，发包人应通知承包人，并要求其在规定时间内提供合格的履约担保。四、履约担保的监督4.1监督机构履约担保的监督由发包人负责。4.2监督内容（1）履约担保的有效性；（2）履约担保的执行情况；（3）履约担保的变更情况。4.3监督方式（1）定期检查；（2）现场核实；（3）查阅相关资料。4.4监督结果的运用监督结果作为合同履行的依据之一。五、履约担保的执行5.1履约担保的启动在发生合同约定的违约情形时，债权人有权启动履约担保。5.2履约担保的执行程序（1）债权人向担保人提出履约担保的请求；（2）担保人审查请求并作出决定；（3）担保人履行担保责任。5.3履约担保的执行方式担保人可根据合同约定采取支付违约金、赔偿损失等方式履行担保责任。5.4履约担保的执行期限担保人应在接到履约担保请求后30日内履行担保责任。六、违约责任6.1违约情形（1）承包人未按合同约定完成工程；（2）承包人未按合同约定质量标准完成工程；（3）承包人未按合同约定工期完成工程；（4）承包人未按合同约定履行其他义务。6.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。6.3违约责任的追究违约责任的追究由发包人负责。6.4违约责任的赔偿违约方应按照合同约定向债权人支付赔偿金。七、争议解决7.1争议解决方式争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。7.2争议解决程序（1）争议发生后，双方应协商解决；（2）协商不成的，可申请调解或仲裁；（3）调解或仲裁不成的，可依法向人民法院提起诉讼。7.3争议解决机构争议解决机构包括调解机构、仲裁机构和人民法院。7.4争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起计算，最长不超过一年。八、合同解除8.1合同解除条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）一方当事人严重违约，经另一方催告后仍未履行；（3）合同约定的解除条件成就；（4）法律法规规定的其他解除条件。8.2合同解除程序（1）提出解除合同的一方应书面通知对方；（2）对方应在收到通知后15日内给予书面答复；（3）双方达成一致后，应签订合同解除协议。8.3合同解除后的处理（2）合同解除后，双方应结算已发生的费用和损失；（3）合同解除后，双方应妥善处理履约担保。九、合同终止9.1合同终止条件（1）合同约定的工期或期限届满；（2）合同解除；（3）工程完成并验收合格；（4）法律法规规定的其他终止条件。9.2合同终止程序（1）合同终止前，双方应完成合同约定的各项义务；（2）合同终止后，双方应进行工程验收；（3）工程验收合格后，双方应签订合同终止协议。9.3合同终止后的处理（1）合同终止后，双方应结算已发生的费用和损失；（2）合同终止后，双方应妥善处理履约担保；（3）合同终止后，双方应办理合同终止登记手续。十、合同附件10.1附件一：履约担保书10.2附件二：履约担保合同10.3附件三：其他相关文件十一、合同解释11.1合同解释原则本管理办法的解释应遵循文义解释、目的解释、系统解释、习惯解释等原则。11.2合同解释争议合同解释争议应由双方协商解决，协商不成的，按合同约定的争议解决方式处理。11.3合同解释效力合同解释的效力等同于合同约定。十二、合同签署12.1签署主体本管理办法由合同双方授权的代表签署。12.2签署程序（1）双方代表审查合同内容；（2）双方代表签署合同；（3）双方代表在合同上盖章。12.3签署日期本管理办法签署日期为____年____月____日。十三、合同生效13.1生效条件本管理办法经双方签署并加盖公章后生效。13.2生效日期本管理办法自签署之日起生效。13.3生效后的处理本管理办法生效后，双方应按照约定履行各自的权利和义务。十四、其他14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行时，双方应协商解决，如协商不成，按合同约定的争议解决方式处理。14.2法律变更如法律法规发生变更，本管理办法的条款如与变更后的法律法规相抵触，应以变更后的法律法规为准。14.3合同修改本管理办法的修改需经双方协商一致，并书面通知对方。14.4合同附件本管理办法的附件与本管理办法具有同等法律效力。14.5通知与送达本管理办法中的通知应以书面形式进行，送达方式包括直接送达、邮寄送达、传真送达等。14.6合同解释权本管理办法的解释权归合同双方所有。合同方签字：[甲方代表签字]：