二零二五年度城市污水处理厂建设工程承包协议范本4篇_第1页
二零二五年度城市污水处理厂建设工程承包协议范本4篇_第2页
二零二五年度城市污水处理厂建设工程承包协议范本4篇_第3页
二零二五年度城市污水处理厂建设工程承包协议范本4篇_第4页
二零二五年度城市污水处理厂建设工程承包协议范本4篇_第5页
已阅读5页,还剩63页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度城市污水处理厂建设工程承包协议范本本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1合同名称1.2甲方(委托方)名称、地址、联系人及联系方式1.3乙方(承包方)名称、地址、联系人及联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容2.5工程建设标准3.工程承包方式3.1承包方式3.2工程承包范围3.3工程承包期限4.工程费用4.1工程费用总额4.2工程费用支付方式4.3工程费用调整5.工程进度5.1工程进度计划5.2工程进度调整5.3工程验收6.质量保证6.1质量标准6.2质量责任6.3质量检验7.安全生产7.1安全生产责任制7.2安全生产措施7.3事故处理8.甲方权利和义务8.1甲方权利8.2甲方义务9.乙方权利和义务9.1乙方权利9.2乙方义务10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除程序14.其他约定事项14.1不可抗力14.2法律法规变更14.3合同附件14.4合同附件清单第一部分:合同如下:第一条协议双方基本信息1.1合同名称:二零二五年度城市污水处理厂建设工程承包协议1.2甲方(委托方)名称:市城市污水处理厂1.2.1地址:市区路号1.2.2联系人:1.2.3联系电话:138xxxx56781.3乙方(承包方)名称:建筑工程1.3.1地址:市区路号1.3.2联系人:1.3.3联系电话:139xxxx5678第二条工程概况2.1工程名称:市城市污水处理厂新建工程2.2工程地点:市区路号2.3工程规模:占地面积平方米,处理能力万吨/日2.4工程建设内容:包括污水处理设施、污泥处理设施、配套建筑物等2.5工程建设标准:按照国家相关标准及市城市污水处理厂建设要求执行第三条工程承包方式3.1承包方式:固定总价承包3.2工程承包范围:包括设计、施工、安装、调试等全过程3.3工程承包期限:自合同签订之日起至2026年12月31日第四条工程费用4.1工程费用总额:人民币壹亿元整(¥100,000,000.00)4.2工程费用支付方式:4.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付工程总价的10%4.2.2进度款:按工程进度分阶段支付,每完成工程总量的20%支付一次,直至工程完工4.2.3验收款:工程验收合格后支付剩余工程总价的80%4.2.4结算款:工程竣工结算审计完成后支付剩余工程总价的10%4.3工程费用调整:因设计变更、材料价格变动等非乙方原因导致工程费用增加,经双方协商一致后调整第五条工程进度5.1工程进度计划:5.1.1预备期:2025年1月1日至2025年3月31日5.1.2施工期:2025年4月1日至2026年3月31日5.1.3调试期:2026年4月1日至2026年6月30日5.2工程进度调整:因不可抗力或甲方原因导致工程进度延误,经双方协商一致后调整5.3工程验收:工程完工后,甲方组织验收,乙方应积极配合第六条质量保证6.1质量标准:按照国家相关标准和市城市污水处理厂建设要求执行6.2质量责任:乙方对工程质量负责,确保工程质量达到合同约定的标准6.3质量检验:乙方应按照国家相关标准和规范进行质量检验,并提交检验报告第七条安全生产7.1安全生产责任制:乙方应建立健全安全生产责任制,落实安全生产措施7.2安全生产措施:乙方应采取有效措施,确保施工现场安全生产,防止事故发生7.3事故处理:发生安全事故时,乙方应立即启动应急预案,及时上报并采取有效措施进行处理第八条甲方权利和义务8.1甲方权利:8.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成工程8.1.2甲方有权对工程进度、质量、安全等方面进行检查和监督8.1.3甲方有权在必要时对工程设计、施工方案提出意见和建议8.2甲方义务:8.2.1甲方应按照合同约定及时支付工程款项8.2.2甲方应提供必要的施工条件,包括但不限于场地、水、电等8.2.3甲方应配合乙方办理相关施工手续第九条乙方权利和义务9.1乙方权利:9.1.1乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工条件9.1.2乙方有权要求甲方对工程进度、质量、安全等方面进行检查和监督9.1.3乙方有权在必要时对工程设计、施工方案提出意见和建议9.2乙方义务:9.2.1乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工程9.2.2乙方应保证工程质量和安全,遵守国家相关法律法规9.2.3乙方应配合甲方办理相关施工手续第十条争议解决10.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构:市仲裁委员会10.3争议解决费用:仲裁费用由败诉方承担,双方另有约定的除外第十一条合同生效与终止11.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效11.2合同终止条件:11.2.1工程按合同约定全部完成并验收合格11.2.2双方协商一致解除合同11.2.3因不可抗力导致合同无法履行11.3合同解除条件:11.3.1甲方严重违约,乙方有权解除合同11.3.2乙方严重违约,甲方有权解除合同第十二条违约责任12.1违约情形:12.1.1乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成工程12.1.2乙方未保证工程质量和安全12.1.3甲方未按合同约定支付工程款项12.2违约责任:12.2.1乙方违约,应承担违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失12.2.2甲方违约,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金第十三条合同解除与终止13.1合同解除程序:13.1.1双方协商一致解除合同,应签订书面解除协议13.1.2因不可抗力导致合同无法履行,双方应协商解决13.2合同终止程序:13.2.1合同终止后,双方应进行工程结算13.2.2双方应办理合同终止手续第十四条其他约定事项14.1不可抗力:本合同所指不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的情况14.2法律法规变更:如国家法律法规发生变更,影响合同履行,双方应协商解决14.3合同附件:本合同附件包括但不限于工程图纸、施工方案、验收报告等14.4合同附件清单:详见附件清单第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1定义:本合同所指第三方是指除甲乙双方以外的,为履行本合同而介入合同关系中的个人、法人或其他组织。1.2范围:第三方介入的范围包括但不限于设计、监理、检测、咨询、融资、保险、仲裁等。第二条第三方介入的引入方式2.1引入方式:第三方介入应由甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议或委托书。2.2引入程序:第三方介入前,甲乙双方应明确第三方的职责、权利、义务和责任限额,并在本合同中予以明确。第三条第三方的职责与权利3.1职责:3.1.1第三方应按照合作协议或委托书的规定,履行其职责,确保工程质量和进度。3.1.2第三方应协助甲乙双方解决合同履行过程中出现的问题。3.1.3第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。3.2权利:3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以履行其职责。3.2.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和检查。3.2.3第三方有权在必要时提出意见和建议。第四条第三方的义务与责任4.1义务:4.1.1第三方应按照合作协议或委托书的规定,履行其义务,确保工程质量和进度。4.1.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密。4.1.3第三方应承担因其违约行为导致的损失。4.2责任:4.2.1第三方应对其提供的咨询、设计、监理、检测等服务质量负责。4.2.2第三方应对其违反合作协议或委托书的行为承担相应责任。第五条第三方的责任限额5.1责任限额:第三方对本合同项下的责任限额,由甲乙双方在合作协议或委托书中约定。5.2超额责任:如第三方责任超过约定的责任限额,超出部分由第三方自行承担。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1划分说明:6.1.1第三方与甲方的划分:第三方应直接向甲方负责,甲方有权对第三方的服务质量进行监督和检查。6.1.2第三方与乙方的划分:第三方应直接向乙方负责,乙方有权对第三方的服务质量进行监督和检查。6.1.3第三方与工程其他相关方的划分:第三方应与其他工程相关方(如供应商、分包商等)保持独立,不得相互干涉。第七条第三方介入的变更与终止7.1变更:如需变更第三方介入的内容,甲乙双方应协商一致,并签订变更协议。7.2终止:如需终止第三方介入,甲乙双方应协商一致,并签订终止协议。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式:第三方介入过程中发生的争议,应由甲乙双方协商解决。8.2争议解决机构:协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁。第九条第三方介入的合同附件9.1合同附件:第三方介入的相关协议、委托书、变更协议、终止协议等,作为本合同的附件。第十条本合同其他条款的适用10.1本合同其他条款对第三方介入后的履行同样适用。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同文本:包括本合同及所有附件。2.协议双方基本信息表:详细列出甲乙双方的基本信息,包括名称、地址、联系人、联系方式等。3.工程概况表:详细列出工程名称、地点、规模、建设内容、建设标准等。4.工程承包方式说明:详细说明承包方式、承包范围、承包期限等。5.工程费用明细表:详细列出工程费用总额、支付方式、调整方式等。6.工程进度计划表:详细列出工程进度计划,包括预备期、施工期、调试期等。7.质量保证书:详细说明质量标准、质量责任、质量检验等。8.安全生产责任制:详细说明安全生产责任制、安全生产措施、事故处理等。9.甲方权利和义务说明:详细说明甲方权利和义务。10.乙方权利和义务说明:详细说明乙方权利和义务。11.争议解决协议:详细说明争议解决方式、解决机构、解决费用等。12.合同生效与终止条件说明:详细说明合同生效条件、终止条件、解除条件等。13.违约责任说明:详细说明违约情形、违约责任等。14.第三方介入协议:详细说明第三方介入的定义、范围、职责、权利、义务、责任限额等。15.第三方介入附件:包括第三方合作协议、委托书、变更协议、终止协议等。16.工程图纸:详细列出工程图纸的要求和说明。17.施工方案:详细说明施工方案的要求和说明。18.验收报告:详细说明验收报告的要求和说明。19.工程结算审计报告:详细说明工程结算审计报告的要求和说明。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成工程。1.2乙方未保证工程质量和安全。1.3甲方未按合同约定支付工程款项。1.4第三方未按合作协议或委托书的规定履行职责。1.5甲乙双方未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准:2.1乙方违约:乙方应承担违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失。2.2甲方违约:甲方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金。2.3第三方违约:第三方应承担违约责任,包括但不限于赔偿甲乙双方损失。3.违约责任示例:3.1乙方未按合同约定的时间完成工程,导致工程延期,甲方有权要求乙方支付违约金,金额为每日工程总价的1%。3.2乙方施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡,乙方应承担全部赔偿责任。3.3第三方未按合作协议的规定履行检测职责,导致工程质量问题,第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。二零二五年度城市污水处理厂建设工程承包协议范本1合同编号_________一、合同主体名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________其他相关方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方与乙方在二零二五年度城市污水处理厂建设工程中的权利义务,确保项目顺利实施,实现城市污水处理能力的提升,改善城市环境。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定,并经双方协商一致。三、定义与解释3.1专业属于本合同所指专业属于城市污水处理厂建设工程,包括但不限于工程设计、设备采购、施工安装、调试运行等环节。3.2关键词解释1.城市污水处理厂:指为本合同项目提供污水处理服务的设施。2.承包:指乙方按照本合同约定,对城市污水处理厂建设工程进行设计、施工、调试等工作的行为。3.工程量:指本合同项目所需的工程量,包括但不限于设备、材料、施工等。4.工期:指本合同项目从开工至竣工验收的预计时间。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成城市污水处理厂建设工程。2.甲方有权对乙方在施工过程中出现的问题进行监督、指导和纠正。3.甲方应按时支付乙方工程款,确保工程顺利进行。4.甲方应配合乙方办理相关手续,确保项目顺利进行。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定,按时支付工程款。2.乙方有权要求甲方提供施工所需的场地、设备等条件。3.乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成城市污水处理厂建设工程。4.乙方应确保施工过程中的安全、文明施工,并遵守国家相关法律法规。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字之日起生效,工期为____个月。5.2合同履行地点本合同项目施工地点为:____________________。5.3合同履行方式1.乙方负责本合同项目的工程设计、施工、调试等工作。2.甲方负责提供施工所需的场地、设备等条件,并配合乙方办理相关手续。3.双方应按照合同约定,共同推进项目进度。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同约定的工期届满,且乙方已按照合同约定完成城市污水处理厂建设工程。2.合同约定的终止条件发生,经双方协商一致,可以终止合同。6.3终止程序1.一方提出终止合同,应提前____个月通知另一方。2.双方应在接到终止合同通知后____个工作日内,就终止合同的有关事宜达成一致意见。6.4终止后果1.合同终止后,乙方应按照合同约定,将已完成的工作进行验收。2.双方应按照合同约定,办理合同终止后的有关事宜,包括但不限于工程款结算、场地移交等。七、费用与支付7.1费用构成1.设计费:包括初步设计、施工图设计等费用。2.材料费:包括设备、管道、阀门、泵等材料费用。3.人工费:包括施工、安装、调试等人工费用。4.施工机械使用费:包括施工过程中使用的各类机械费用。5.其他费用:包括项目管理费、协调费、验收费等。7.2支付方式1.乙方提交工程进度报告及相关证明材料后,甲方应按照合同约定支付相应款项。2.甲方应通过银行转账方式支付乙方款项。7.3支付时间1.设计阶段:设计完成后,甲方支付设计费的30%。2.材料采购阶段:材料采购完成后,甲方支付材料费的30%。3.施工阶段:每完成合同约定工程量的20%,甲方支付相应工程款的30%。4.调试阶段:调试完成后,甲方支付调试费的30%。5.验收阶段:验收合格后,甲方支付剩余的10%工程款。7.4支付条款1.甲方支付乙方款项时,应按照合同约定的时间、金额和方式支付。2.乙方应在收到甲方支付款项后,向甲方提供相应的发票和收据。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付乙方款项,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的____%。2.甲方未按合同约定提供施工所需的场地、设备等条件,应承担相应的责任。8.2乙方违约2.乙方在施工过程中出现质量问题,应承担修复费用及相应责任。8.3赔偿金额和方式1.甲方违约造成乙方损失的,甲方应按照实际损失赔偿乙方。2.乙方违约造成甲方损失的,乙方应按照实际损失赔偿甲方。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于技术资料、商业秘密、项目信息等。9.2保密期限本合同签订之日起至合同终止后____年止。9.3保密履行方式1.双方应严格遵守保密条款,不得泄露合同涉及的秘密。2.双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并采取措施减轻损失。2.不可抗力事件导致合同无法履行时,双方可协商解除合同。10.4不可抗力实例1.地震、洪水、台风等自然灾害。2.战争、恐怖袭击等政府行为。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调节、仲裁或诉讼1.协商不成的,双方可选择调节、仲裁或诉讼解决争议。2.仲裁或诉讼应提交至有管辖权的人民法院。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形1.合同涉及国家秘密、商业秘密等。2.合同约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.本合同签订后,双方均不得擅自变更或转让其在本合同项下的权利和义务。2.未经甲方同意,乙方不得将本合同项下的任何权利和义务转让给第三方。13.2特殊权力保留1.甲方保留对乙方施工质量的监督权,有权要求乙方对质量问题进行整改。2.乙方保留对甲方支付款项的追索权,如甲方未按时支付,乙方有权要求甲方支付违约金。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。2.补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.合同的修改和补充自双方签字之日起生效。2.未经双方书面同意,任何一方不得擅自修改或补充合同内容。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合,共同推进城市污水处理厂建设工程的顺利进行。2.甲方应协助乙方办理施工许可证等相关手续。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开会议,沟通工程进展情况。2.双方应保持通信畅通,及时解决工程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件,与其他文件无关联。16.3增减条款1.本合同如有增减条款,应以书面形式签订补充协议。2.补充协议与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.本合同正式文本。2.双方签订的补充协议。3.甲方提供的施工场地及设备清单。4.乙方提交的工程设计图纸及施工方案。5.甲方支付款项的银行转账凭证。6.乙方提交的工程进度报告及验收报告。7.不可抗力事件的相关证明材料。8.争议解决过程中产生的相关文件。二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:未按时支付乙方款项,未按合同约定提供施工所需的场地、设备等条件。乙方违约:未按时完成合同约定的工程量,施工过程中出现质量问题。2.违约行为的认定:甲方违约的认定:甲方未按时支付款项,或未提供施工所需的场地、设备等条件,经乙方催告后仍未改正。乙方违约的认定:乙方未按时完成合同约定的工程量,或施工过程中出现质量问题,经甲方催告后仍未改正。三、法律名词及解释:1.合同法:调整合同关系的法律规范,包括合同的订立、效力、履行、变更、解除、违约责任等。2.建筑法:调整建筑活动的法律规范,包括建筑工程的规划、设计、施工、监理等。3.不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。4.违约金:一方违约时,应向另一方支付的一定金额的金钱,以弥补因违约造成的损失。5.补充协议:对合同内容进行修改和补充的协议,具有与合同同等的法律效力。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时支付乙方款项。解决办法:乙方应及时催告甲方支付款项,如甲方仍不支付,乙方可向法院提起诉讼。2.问题:乙方未按时完成合同约定的工程量。解决办法:甲方应及时与乙方沟通,了解工程进度,并督促乙方加快施工进度。3.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:甲方应及时通知乙方进行整改,如乙方未在规定时间内整改,甲方可要求乙方承担修复费用及相应责任。4.问题:不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法:双方应按照合同约定,协商解除合同,并就合同终止后的有关事宜达成一致意见。5.问题:争议解决过程中产生分歧。解决办法:双方应通过友好协商解决争议,如协商不成,可选择调节、仲裁或诉讼解决。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任:第三方应负责提供项目所需的特殊材料或设备,确保其质量符合国家标准。第三方应按照合同约定的时间节点,将材料或设备送达指定地点。2.第三方权利:第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定,及时支付材料或设备的费用。第三方有权对甲方和乙方的履约情况进行监督,并提出改进建议。3.第三方义务:第三方应保证提供的材料或设备质量合格,如有质量问题,应承担相应的赔偿责任。第三方应配合甲方和乙方进行项目验收,确保项目按时投入使用。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.增加乙方的权利条款:乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,如临时用电、用水等。乙方有权要求甲方在项目验收合格后,支付剩余的工程款。2.增加乙方的利益条款:乙方有权在项目完成后,获得一定期限的保修服务。乙方有权在项目完成后,根据项目实际情况,获得一定的奖励。3.增加甲方的违约及限制条款:甲方如未按时提供施工条件,应向乙方支付违约金。甲方如未按时支付工程款,应向乙方支付违约金。甲方不得擅自变更工程量,如需变更,应与乙方协商一致。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.增加甲方的权利条款:甲方有权要求乙方按照合同约定,按时完成工程。甲方有权要求乙方对施工过程中的质量问题进行整改。2.增加甲方的利益条款:甲方有权在项目完成后,获得一定期限的免费使用服务。甲方有权在项目完成后,根据项目实际情况,获得一定的利润分成。3.增加乙方的违约及限制条款:乙方如未按时完成工程,应向甲方支付违约金。乙方如施工过程中出现质量问题,应承担修复费用及相应责任。乙方不得擅自分包工程,如需分包,应经甲方同意。全文完。二零二五年度城市污水处理厂建设工程承包协议范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________2.乙方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________3.其他相关方(如有):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、合同前言2.1背景和目的2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语(1)“城市污水处理厂”:指对城市生活污水、工业废水进行收集、处理和排放的设施。(2)“工程承包”:指乙方按照甲方的要求,负责城市污水处理厂建设工程的设计、施工、验收等工作。3.2关键词解释(1)“合同”:指本合同及其附件、补充协议等。(2)“工期”:指合同约定的工程完成时间。(3)“质量”:指工程符合国家相关标准和规范的要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。(2)甲方有权对乙方的工作进行监督检查,发现问题时及时通知乙方整改。(3)甲方有权要求乙方按照合同约定支付工程款。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工场地、相关资料和图纸等。(2)乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。(3)乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工程,并承担工程质量责任。五、履行条件5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为______个月。5.2合同履行地点本合同约定的工程地点为:____________________。5.3合同履行方式乙方负责城市污水处理厂建设工程的设计、施工、验收等工作,甲方负责提供施工场地、相关资料和图纸等。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)合同约定的工期到期;(2)合同约定的条件成就;(3)双方协商一致解除合同。6.3终止程序(1)任何一方要求终止合同,应提前______天书面通知对方;(2)终止合同后,双方应按照约定进行结算和交接。6.4终止后果(1)合同终止后,双方应按照约定结算工程款,甲方应按照合同约定支付剩余工程款;(2)合同终止后,乙方应将工程场地、设备等交还给甲方;(3)合同终止后,双方应按照约定承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成(1)设计费:根据设计图纸和工程量清单计算;(2)材料费:包括但不限于钢材、水泥、砂石等建筑材料;(3)人工费:包括但不限于施工人员工资、福利等;(4)设备费:包括但不限于施工设备租赁费、维护费等;(5)管理费:包括但不限于项目管理、协调、监督等费用;(6)利润:按照合同约定的利润比例计算。7.2支付方式(1)甲方应按照合同约定的时间和比例,向乙方支付工程款;(2)支付方式为银行转账,具体账户信息由乙方提供;(3)甲方应在收到乙方提交的合法发票后____个工作日内支付相应款项。7.3支付时间(1)工程开工前,甲方应支付合同总价款的_____%作为预付款;(2)工程进度达到合同约定的节点时,甲方应支付合同总价款的_____%;(3)工程竣工验收合格后,甲方应支付合同总价款的_____%;(4)工程保修期满后,甲方应支付合同总价款的_____%。7.4支付条件(1)乙方提交的工程进度报告经甲方确认;(2)乙方提交的工程量清单和发票真实有效;(3)工程进度和质量符合合同约定。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付工程款的,应向乙方支付_____%的违约金;(2)甲方未按合同约定提供施工场地、相关资料和图纸等的,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成工程的,应承担相应的违约责任;(2)乙方未按合同约定提供合法发票的,应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约方应按照合同约定支付违约金;(2)因违约给对方造成损失的,违约方应承担赔偿责任,赔偿金额由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容(1)本合同及其附件;(2)工程图纸、技术资料;(3)甲方和乙方的商业秘密;(4)合同履行过程中的其他保密信息。9.2保密期限本合同涉及的保密期限为合同签订之日起______年。9.3保密履行方式(1)双方应严格保守本合同的保密内容;(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露本合同的保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、军事行动;(3)政府行为、政策调整等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方;(2)因不可抗力导致合同无法履行的,双方应协商解决;(3)不可抗力事件解除后,双方应尽快恢复合同履行。10.4不可抗力实例(1)地震导致工程无法继续施工;(2)战争导致工程材料供应中断;(3)政府政策调整导致工程停工。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、国家秘密;(2)涉及合同主体权益;(3)法律法规禁止转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对城市污水处理厂建设工程的设计、施工、验收等环节的监督权;(2)乙方保留对甲方提供的设计图纸、技术资料等保密信息的保密权。13.2特殊权力保留(1)本合同签订后,未经甲方同意,乙方不得将工程分包或转包;(2)本合同签订后,未经乙方同意,甲方不得变更工程的设计方案。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充,应当由双方协商一致,并以书面形式进行。14.2修改和补充效力合同的修改和补充,自双方签字盖章之日起生效,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的技术问题;(2)乙方应按照甲方的要求,提供必要的施工条件。15.2协作与配合方式双方应通过定期会议、书面报告等方式,保持沟通与协作。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于城市污水处理厂建设工程承包的全部协议,任何其他口头或书面协议均对本合同不具有约束力。16.3增减条款任何一方未经对方同意,不得擅自增加或减少本合同约定的内容。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表人(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):代表人(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.城市污水处理厂建设工程设计图纸及技术资料2.工程量清单及报价单3.施工合同专用条款4.不可抗力事件清单5.保密协议6.争议解决机制7.相关法律法规及政策文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款;乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成工程;乙方未按合同约定提供合法发票;未经甲方同意,乙方将工程分包或转包;未经乙方同意,甲方变更工程的设计方案。2.违约行为的认定:违约行为的认定依据合同约定及双方实际履行情况;甲方和乙方应提供相关证据,以证明违约行为的存在。三、法律名词及解释:1.合同法:调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律。2.建筑法:调整建筑活动中的民事法律关系,保障建筑工程质量和安全,促进建筑业的健康发展。3.招标投标法:规范招标投标活动,保护国家利益、社会公共利益和招标投标当事人的合法权益。4.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。5.争议解决:指通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同履行过程中产生的争议。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误解决办法:甲方和乙方应定期召开会议,分析延误原因,制定解决方案,确保工程按期完成。2.问题:工程质量问题解决办法:甲方应加强对工程质量的监督检查,发现质量问题及时通知乙方整改,并要求乙方承担相应责任。3.问题:工程款支付争议解决办法:双方应按照合同约定的时间和比例支付工程款,如发生争议,应通过协商或仲裁解决。4.问题:保密信息泄露解决办法:双方应严格按照保密协议履行保密义务,如发生泄露,应立即采取措施制止,并追究相关责任。5.问题:不可抗力事件解决办法:双方应按照合同约定处理不可抗力事件,如导致合同无法履行,应协商解决或依法解除合同。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称:____________________2.第三方地址:____________________3.第三方联系人:____________________4.第三方联系电话:____________________5.第三方责任:第三方应负责提供工程所需的专业技术服务;第三方应按照合同约定的时间和质量要求完成技术服务;第三方应配合甲方和乙方的工作,确保工程顺利进行。6.第三方权利:第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付技术服务费用;第三方有权要求甲方和乙方提供必要的工作条件和支持。7.第三方义务:第三方应保守合同秘密,不得泄露给任何第三方;第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:乙方有权要求甲方按照合同约定的时间、地点和方式提供施工场地;乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款;乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸和资料。2.乙方利益条款:甲方应保证乙方在工程中的合理利益不受侵害;甲方应确保乙方在工程中的合法权益得到充分保障。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按合同约定提供施工场地或资料的,应承担相应的违约责任;甲方未按合同约定支付工程款的,应向乙方支付违约金;甲方不得擅自变更工程设计,如需变更,应经乙方同意。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利:甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成工程;甲方有权要求乙方提供工程进度报告和验收申请;甲方有权对乙方的工作进行监督检查。2.甲方利益条款:乙方应保证工程质量,确保甲方利益不受损失;甲方有权要求乙方在工程中采用先进的技术和设备。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按合同约定完成工程的,应承担相应的违约责任;乙方未按合同约定提供工程进度报告的,应向甲方支付违约金;乙方不得擅自将工程分包或转包给其他单位或个人。全文完。二零二五年度城市污水处理厂建设工程承包协议范本3合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5合同背景1.6合同目的1.7合同依据1.8合同附件第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程进度2.6工程质量要求2.7工程安全要求第三章工程承包3.1承包人3.2承包范围3.3承包方式3.4承包期限3.5承包费用3.6预付款及进度款3.7结算方式3.8付款期限第四章工程设计4.1设计单位4.2设计要求4.3设计进度4.4设计费用4.5设计变更及索赔第五章工程施工5.1施工单位5.2施工组织设计5.3施工进度5.4施工质量5.5施工安全5.6施工现场管理5.7施工变更及索赔第六章工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收时间6.4验收费用6.5验收争议处理第七章违约责任7.1承包人违约责任7.2发包人违约责任7.3违约赔偿7.4违约争议处理第八章争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序8.4争议解决费用第九章合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后的处理第十章合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序10.3合同终止后的处理第十一章合同附件11.1附件一:工程量清单11.2附件二:工程图纸11.3附件三:合同签订双方主体资格证明文件11.4附件四:其他相关文件第十二章其他约定12.1保密条款12.2不可抗力条款12.3通知与送达12.4合同生效12.5合同解释12.6合同修改12.7合同争议解决第十三章合同生效及终止13.1合同生效日期13.2合同终止日期13.3合同解除日期第十四章合同附件清单14.1附件一:工程量清单14.2附件二:工程图纸14.3附件三:合同签订双方主体资格证明文件14.4附件四:其他相关文件合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称:二零二五年度城市污水处理厂建设工程承包协议1.2合同双方:(1)发包方:市城市排水管理局(2)承包方:建筑集团1.3合同签订日期:2025年1月1日1.4合同有效期:自2025年1月1日至2028年12月31日1.5合同背景:为改善城市环境,提高污水处理能力,根据国家相关法律法规和市城市排水管理局的规划,决定建设城市污水处理厂。1.6合同目的:明确双方在工程建设过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。1.7合同依据:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。1.8合同附件:详见合同附件清单。第二章工程概况2.1工程名称:市城市污水处理厂2.2工程地点:市区街道2.3工程规模:日处理能力万吨2.4工程内容:主要包括污水处理设施、污泥处理设施、配套建筑物等。2.5工程进度:详见合同附件中的工程进度计划表。2.6工程质量要求:符合国家相关质量标准,达到设计要求。2.7工程安全要求:严格执行国家有关安全生产法律法规,确保施工安全。第三章工程承包3.1承包人:建筑集团3.2承包范围:包括工程设计、设备采购、施工、调试、试运行等全过程。3.3承包方式:总承包3.4承包期限:自2025年1月1日至2028年12月31日3.5承包费用:合同总价为人民币亿元,分阶段支付。3.6预付款及进度款:详见合同附件中的付款计划表。3.7结算方式:按工程进度进行结算。3.8付款期限:详见合同附件中的付款计划表。第四章工程设计4.1设计单位:设计研究院4.2设计要求:符合国家相关设计规范和标准,满足工程实际需求。4.3设计进度:详见合同附件中的设计进度计划表。4.4设计费用:详见合同附件中的设计费用清单。4.5设计变更及索赔:详见合同附件中的设计变更及索赔处理办法。第五章工程施工5.1施工单位:建筑集团5.2施工组织设计:详见合同附件中的施工组织设计。5.3施工进度:详见合同附件中的施工进度计划表。5.4施工质量:符合国家相关质量标准,达到设计要求。5.5施工安全:严格执行国家有关安全生产法律法规,确保施工安全。5.6施工现场管理:详见合同附件中的施工现场管理规定。5.7施工变更及索赔:详见合同附件中的施工变更及索赔处理办法。第六章工程验收6.1验收标准:符合国家相关质量标准,达到设计要求。6.2验收程序:详见合同附件中的验收程序。6.3验收时间:详见合同附件中的验收时间表。6.4验收费用:详见合同附件中的验收费用清单。6.5验收争议处理:详见合同附件中的验收争议处理办法。第七章违约责任7.1承包人违约责任:(1)未按合同约定完成工程建设的,每延迟一天,应支付违约金人民币万元;(2)工程质量不符合合同约定的,应承担修复责任,并赔偿因此造成的损失;(3)未按合同约定支付工程款的,应承担违约责任,并支付违约金。7.2发包人违约责任:(1)未按合同约定支付工程款的,应承担违约责任,并支付违约金;(2)未按合同约定提供施工条件的,应承担违约责任,并赔偿因此造成的损失。7.3违约赔偿:违约方应承担因此给对方造成的直接经济损失。7.4违约争议处理:双方应友好协商解决,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八章争议解决8.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构:无8.3争议解决程序:按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规进行。8.4争议解决费用:由败诉方承担,除非另有约定。第九章合同解除9.1合同解除条件:(1)因不可抗力导致合同无法履行的;(2)一方违约,经对方催告后在合理期限内仍未履行;(3)双方协商一致解除合同的其他情形。9.2合同解除程序:一方提出解除合同,另一方应在收到通知后日内予以答复。9.3合同解除后的处理:(1)解除合同后,双方应立即停止履行合同约定的义务;(2)承包方应尽快完成剩余工程,确保工程质量;(3)双方应按照合同约定进行结算和支付。第十章合同终止10.1合同终止条件:合同约定的期限届满或者合同解除。10.2合同终止程序:合同终止后,双方应立即停止履行合同约定的义务。10.3合同终止后的处理:(1)承包方应完成剩余工程,确保工程质量;(2)双方应按照合同约定进行结算和支付;(3)合同终止后,双方应妥善处理剩余事宜。第十一章合同附件11.1附件一:工程量清单11.2附件二:工程图纸11.3附件四:其他相关文件第十二章其他约定12.1保密条款:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。12.2不可抗力条款:因自然灾害、战争等不可抗力因素导致合同无法履行的,双方互不承担责任。12.3通知与送达:除非另有约定,所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址,视为送达。12.4合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。12.5合同解释:本合同的解释以中文为准。12.6合同修改:本合同的修改需经双方协商一致,并以书面形式签署。12.7合同争议解决:如对本合同有任何争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三章合同生效及终止13.1合同生效日期:自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止日期:合同约定的期限届满或合同解除、终止。13.3合同解除日期:自合同解除通知送达之日起。第十四章合同附件清单14.1附件一:工程量清单14.2附件二:工程图纸14.3附件三:合同签订双方主体资格证明文件14.4附件四:其他相关文件发包方(盖章):

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论