2025年度门楼建筑抗震加固设计与施工合同4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度门楼建筑抗震加固设计与施工合同本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式第二条项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容第三条设计要求3.1设计依据3.2设计范围3.3设计深度3.4设计期限第四条施工要求4.1施工依据4.2施工范围4.3施工期限4.4施工质量要求第五条设计与施工协调5.1设计变更5.2施工变更5.3设计与施工协调会议第六条质量管理6.1质量控制6.2质量检验6.3质量责任第七条进度管理7.1进度计划7.2进度调整7.3进度责任第八条风险管理8.1风险识别8.2风险评估8.3风险控制第九条合同价款及支付方式9.1合同价款9.2支付方式9.3付款时间第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序第十一条合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的责任第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的责任第十三条合同附件13.1设计图纸13.2施工图纸13.3其他相关文件第十四条其他约定事项14.1本合同未尽事宜14.2本合同解释权14.3本合同签订日期第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：市建筑工程乙方：市建筑设计研究院1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方注册地址甲方注册地址：市区路号乙方注册地址：市区路号1.4合同双方联系方式第二条项目概况2.1项目名称2025年度门楼建筑抗震加固工程2.2项目地点市区路号2.3项目规模总建筑面积：5000平方米2.4项目建设内容主要包括：结构加固、墙体加固、地基加固等第三条设计要求3.1设计依据《建筑抗震设计规范》（GB500112010）《建筑抗震加固技术规程》（JGJ1602016）3.2设计范围整个建筑物的抗震加固设计3.3设计深度满足抗震加固施工图设计要求3.4设计期限自合同签订之日起60天内完成设计工作第四条施工要求4.1施工依据《建筑抗震加固工程施工及验收规范》（GB502232016）4.2施工范围整个建筑物的抗震加固施工4.3施工期限自合同签订之日起90天内完成施工工作4.4施工质量要求达到国家质量标准，确保建筑物抗震性能满足要求第五条设计与施工协调5.1设计变更设计过程中如遇设计变更，由甲方提出，乙方负责修改设计，并及时通知甲方5.2施工变更施工过程中如遇施工变更，由乙方提出，甲方负责审批，并及时通知乙方5.3设计与施工协调会议每月召开一次设计与施工协调会议，讨论解决设计与施工过程中出现的问题第六条质量管理6.1质量控制甲方负责对施工过程进行监督检查，确保施工质量符合设计要求6.2质量检验施工过程中，乙方应进行自检、互检、专检，确保施工质量6.3质量责任如因设计或施工原因导致建筑物抗震性能不达标，由责任方承担相应责任第七条进度管理7.1进度计划乙方应在合同签订后15天内提交施工进度计划，甲方审批后执行7.2进度调整如因不可抗力或其他原因导致进度延误，双方应协商调整进度计划7.3进度责任乙方应按计划完成施工任务，如因乙方原因导致进度延误，乙方承担相应责任第八条风险管理8.1风险识别乙方应识别项目实施过程中可能出现的风险，包括但不限于设计变更、施工难度、材料供应、天气影响等。8.2风险评估乙方应评估各风险发生的可能性和影响程度，制定相应的风险应对措施。8.3风险控制（1）制定应急预案，应对突发事件；（2）加强现场管理，确保施工安全；（3）合理安排施工进度，避免因工期延误导致的额外成本；（4）加强材料采购管理，确保材料质量。第九条合同价款及支付方式9.1合同价款合同总价为人民币壹佰万元整（￥1000000.00）。9.2支付方式（1）合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总价款的30%作为预付款；（2）设计阶段完成后，甲方支付合同总价款的30%；（3）施工阶段完成后，甲方支付合同总价款的30%；（4）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的10%；（5）剩余10%作为质保金，自工程竣工验收合格之日起两年内无质量问题后支付。第十条争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构无10.3争议解决程序双方应按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，依法解决争议。第十一条合同解除11.1合同解除条件（1）一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未纠正；（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。11.2合同解除程序合同解除前，双方应就解除合同的事宜进行协商。协商不成时，任何一方均可向对方发出解除合同的通知。11.3合同解除后的责任合同解除后，双方应按照下列规定处理：（1）已支付款项不予退还；（2）未支付款项按合同约定继续支付；（3）因解除合同给对方造成损失的，应承担赔偿责任。第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件（1）合同约定的工程全部完成并验收合格；（2）合同约定的付款义务履行完毕；（3）双方协商一致解除合同。12.3合同终止后的责任合同终止后，双方应按照下列规定处理：（1）已支付款项不予退还；（2）未支付款项按合同约定继续支付；（3）因合同终止给对方造成损失的，应承担赔偿责任。第十三条合同附件13.1设计图纸设计图纸作为合同附件，由乙方提供，甲方验收合格。13.2施工图纸施工图纸作为合同附件，由乙方提供，甲方验收合格。13.3其他相关文件其他相关文件包括但不限于工程量清单、施工组织设计、施工方案等，由乙方提供，甲方验收合格。第十四条其他约定事项14.1本合同未尽事宜本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2本合同解释权本合同由甲方负责解释。14.3本合同签订日期本合同于2025年1月1日签订。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，经甲方或乙方邀请或同意，参与合同相关活动或提供服务的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、施工分包商等。第二条第三方介入范围（1）监理：对施工过程进行监督和检查，确保施工质量符合设计要求；（2）检测：对施工材料、施工质量进行检测，确保符合相关标准；（3）咨询：提供技术咨询服务，协助解决施工过程中遇到的技术难题；（4）分包：承担部分施工任务，如专业分包等。第三条第三方责任3.1第三方应按照合同约定和相关规定，履行其职责，确保其提供的服务或完成的任务符合合同要求。3.2第三方责任限额：（1）第三方因自身原因导致的服务或任务不符合合同要求，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、修复缺陷等；（2）第三方责任限额由双方在合同中约定，如无约定，则以合同总价的一定比例（如5%）作为责任限额。第四条第三方权利4.1第三方有权根据合同约定，获得相应的服务费用、检测费用、咨询费用等。4.2第三方有权要求甲方或乙方提供必要的资料、协助和配合，以完成其服务或任务。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方、乙方之间的关系：（1）第三方与甲方、乙方之间是委托与被委托的关系，第三方应向委托方（甲方或乙方）负责；（2）第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规和合同约定，不得损害甲方或乙方的合法权益。5.2第三方与施工人员的关系：（1）第三方对施工人员进行管理和监督，确保施工质量；（2）第三方应尊重施工人员的合法权益，不得滥用职权。第六条第三方介入后的额外条款6.1第三方介入后，甲方或乙方应向第三方提供必要的资料和条件，以支持第三方履行其职责。6.2第三方介入后，甲方或乙方应与第三方保持沟通，及时解决施工过程中出现的问题。6.3第三方介入后，甲方或乙方应根据第三方提供的服务或完成的任务，进行验收和评估。第七条第三方变更7.1第三方在合同履行过程中，如需更换或增加第三方，应经甲方或乙方同意，并签订补充协议。7.2第三方更换或增加后，原第三方责任限额和权利义务由新第三方继承。第八条第三方退出8.1第三方在合同履行过程中，如需退出，应提前通知甲方或乙方，并经双方同意。8.2第三方退出后，其已完成的服务或任务应按照合同约定进行结算。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中发生的争议，应由第三方与甲方或乙方协商解决。9.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条第三方介入的合同终止（1）合同约定的工程全部完成并验收合格；（2）合同约定的付款义务履行完毕；（3）双方协商一致解除合同；（4）第三方因自身原因退出合同；（5）发生不可抗力事件，导致合同无法履行。第十一条第三方介入的其他约定事项11.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。11.2本合同解释权归甲方所有。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸详细要求：包括结构图纸、电气图纸、给排水图纸等，需符合国家标准和规范，图纸需加盖设计单位公章。附件说明：设计图纸是施工的重要依据，需确保图纸的准确性和完整性。2.施工图纸详细要求：包括施工详图、节点图、材料清单等，需详细标注施工要求和质量标准。附件说明：施工图纸是施工过程中的重要指导文件，需确保图纸的准确性和可操作性。3.工程量清单详细要求：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单位、单价、合价等。附件说明：工程量清单是计算工程总价和进行结算的重要依据。4.施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。附件说明：施工组织设计是施工过程中的重要管理文件，需确保施工的有序进行。5.施工方案详细要求：包括施工工艺、施工方法、施工顺序、施工设备等。附件说明：施工方案是指导施工的重要文件，需确保施工过程的安全和质量。6.材料清单详细要求：包括材料名称、规格、数量、产地、供应商等。附件说明：材料清单是材料采购和验收的重要依据。7.质量检验报告详细要求：包括材料、施工过程的检验结果，需加盖检验单位公章。附件说明：质量检验报告是确保工程质量的重要文件。8.竣工验收报告详细要求：包括工程概况、验收结论、验收时间等。附件说明：竣工验收报告是工程完成的重要证明文件。9.合同补充协议详细要求：包括合同变更、补充条款等。附件说明：合同补充协议是对合同内容的重要补充。说明二：违约行为及责任认定：1.设计方违约违约行为：未按时完成设计工作，设计图纸不符合规范要求等。责任认定：设计方应承担相应的违约责任，如赔偿损失、延期交付设计图纸等。2.施工方违约违约行为：未按时完成施工工作，施工质量不符合要求等。责任认定：施工方应承担相应的违约责任，如赔偿损失、返工、重新施工等。3.甲方违约违约行为：未按时支付款项，未按时提供施工图纸等。责任认定：甲方应承担相应的违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。4.乙方违约违约行为：未按时完成设计工作，设计质量不符合要求等。责任认定：乙方应承担相应的违约责任，如赔偿损失、重新设计等。5.第三方违约违约行为：未按时完成检测、监理等任务，检测报告不符合要求等。责任认定：第三方应承担相应的违约责任，如赔偿损失、重新检测等。示例说明：设计方未按时完成设计工作，导致施工进度延误，甲方要求设计方支付违约金人民币壹万元整（￥10000.00）。施工方施工质量不符合要求，甲方要求施工方进行返工，并支付返工费用人民币伍万元整（￥50000.00）。全文完。2025年度门楼建筑抗震加固设计与施工合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方基本信息5.合同签订地点6.合同签订目的7.合同有效期8.合同金额9.合同付款方式10.合同争议解决方式二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程抗震等级5.工程抗震设计依据6.工程抗震加固设计原则7.工程抗震加固设计范围8.工程抗震加固施工范围三、设计要求1.设计依据2.设计标准3.设计深度4.设计成果5.设计变更6.设计审核7.设计文件交付8.设计服务期限四、施工要求1.施工依据2.施工标准3.施工组织设计4.施工进度计划5.施工现场管理6.施工质量保证措施7.施工安全保证措施8.施工环境保护措施9.施工验收标准10.施工资料整理五、合同双方的权利和义务1.设计方的权利和义务2.施工方的权利和义务3.监理方的权利和义务4.审核方的权利和义务5.检查方的权利和义务6.业主方的权利和义务六、合同履行与变更1.合同履行2.合同变更3.合同解除4.合同终止5.合同违约责任七、合同验收与交付1.验收标准2.验收程序3.验收时间4.验收资料5.验收交付八、合同付款与结算1.付款方式2.付款时间3.付款条件4.结算方式5.结算时间6.结算争议解决九、合同争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用十、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除程序4.合同终止程序十一、合同附件1.设计文件2.施工图纸3.施工组织设计4.施工进度计划5.合同附件清单十二、合同其他约定1.保密条款2.不可抗力条款3.通知与送达4.合同份数5.合同生效十三、合同签署1.签署日期2.签署代表3.签署单位4.签署印章十四、合同附件清单1.设计文件2.施工图纸3.施工组织设计4.施工进度计划5.合同附件清单合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2025年度门楼建筑抗震加固设计与施工合同2.合同编号：_______3.合同签订日期：2025年1月1日4.合同双方基本信息：a.甲方：市建筑工程b.乙方：市建筑设计研究院c.丙方：市建筑工程监理5.合同签订地点：市区街道号6.合同签订目的：为保障2025年度门楼建筑抗震加固工程的顺利进行，明确各方权利义务，特订立本合同。7.合同有效期：自2025年1月1日至2027年12月31日8.合同金额：人民币捌佰万元整（￥800,000.00）9.合同付款方式：a.甲方支付乙方设计费人民币伍拾万元整（￥500,000.00），于合同签订后10日内支付。b.甲方支付乙方施工费人民币叁佰万元整（￥300,000.00），分三次支付：第一次支付20%，工程开工前支付；第二次支付40%，主体结构封顶后支付；第三次支付40%，工程竣工验收合格后支付。10.合同争议解决方式：双方友好协商解决；协商不成，提交市仲裁委员会仲裁。二、工程概况1.工程名称：2025年度门楼建筑抗震加固工程2.工程地点：市区街道号3.工程规模：总建筑面积约10,000平方米4.工程抗震等级：按国家标准抗震设防烈度7度设计5.工程抗震设计依据：《建筑抗震设计规范》（GB500112010）6.工程抗震加固设计原则：确保建筑结构安全、可靠、经济、合理7.工程抗震加固设计范围：包括建筑主体结构、基础、地基处理等8.工程抗震加固施工范围：包括建筑主体结构加固、基础加固、地基处理等三、设计要求1.设计依据：《建筑抗震设计规范》（GB500112010）及相关国家标准、行业标准2.设计标准：按照国家标准抗震设防烈度7度设计3.设计深度：满足施工图设计要求4.设计成果：包括施工图纸、设计说明书、计算书等5.设计变更：设计过程中如遇特殊情况需变更，应由甲方、乙方、丙方共同协商确定6.设计审核：设计成果需经甲方、丙方审核批准后方可施工7.设计文件交付：设计成果在甲方、丙方审核批准后15日内交付8.设计服务期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止四、施工要求1.施工依据：施工图纸、设计说明书、计算书等2.施工标准：《建筑抗震加固工程施工及验收规范》（GB502082011）3.施工组织设计：施工方需编制详细的施工组织设计，经甲方、丙方审核批准后执行4.施工进度计划：施工方需编制详细的施工进度计划，经甲方、丙方审核批准后执行5.施工现场管理：施工方应确保施工现场安全、文明、整洁6.施工质量保证措施：施工方应采取有效措施保证施工质量，确保达到设计要求7.施工安全保证措施：施工方应采取有效措施保证施工安全，确保施工人员生命财产安全8.施工环境保护措施：施工方应采取有效措施保护环境，减少施工对周边环境的影响9.施工验收标准：按照《建筑抗震加固工程施工及验收规范》（GB502082011）执行10.施工资料整理：施工方应整理施工过程中形成的各类资料，包括施工记录、验收记录等五、合同双方的权利和义务1.设计方的权利和义务：a.按照合同约定完成设计任务b.保证设计质量符合国家标准和规范c.按时提交设计成果2.施工方的权利和义务：a.按照合同约定完成施工任务b.保证施工质量符合国家标准和规范c.按时完成施工任务3.监理方的权利和义务：a.对施工过程进行监督和检查b.确保施工质量符合国家标准和规范c.对施工进度进行控制4.审核方的权利和义务：a.对设计成果进行审核b.确保设计质量符合国家标准和规范c.对设计变更进行审核5.检查方的权利和义务：a.对施工过程进行监督检查b.确保施工质量符合国家标准和规范c.对施工进度进行监督检查6.业主方的权利和义务：a.按时支付合同约定的款项b.配合施工、设计、监理等工作c.对施工质量进行验收六、合同履行与变更1.合同履行：各方应按照合同约定履行各自的权利和义务2.合同变更：合同履行过程中如遇特殊情况需变更，应由甲方、乙方、丙方共同协商确定3.合同解除：合同履行过程中如遇特殊情况需解除，应由甲方、乙方、丙方共同协商确定4.合同终止：合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时，合同终止5.合同违约责任：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任七、合同验收与交付1.验收标准：按照《建筑抗震加固工程施工及验收规范》（GB502082011）执行2.验收程序：a.施工方完成施工任务后，向甲方、丙方提出验收申请b.甲方、丙方组织验收组进行验收c.验收组对施工质量进行评定，提出验收意见d.验收合格后，由甲方、丙方出具验收报告3.验收时间：施工方完成施工任务后30日内进行验收4.验收资料：包括施工图纸、设计说明书、计算书、施工记录、验收记录等5.验收交付：验收合格后，施工方将工程交付甲方使用八、合同付款与结算1.付款方式：a.乙方设计费分三次支付：合同签订后10日内支付30%，施工开始前支付20%，施工过程中根据进度支付50%。b.乙方施工费分四次支付：开工前支付30%，主体结构封顶后支付30%，工程中间验收合格后支付20%，竣工验收合格后支付20%。2.付款时间：a.设计费付款时间：每次付款均在合同约定的日期前5个工作日内。b.施工费付款时间：每次付款均在合同约定的日期前5个工作日内。3.付款条件：a.设计费付款条件：设计成果经甲方、丙方审核合格。b.施工费付款条件：施工进度符合合同约定，质量达到验收标准。4.结算方式：采用银行转账方式结算。5.结算时间：每次付款后10个工作日内完成结算。6.结算争议解决：如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁。九、合同争议解决1.争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁。2.争议解决机构：市仲裁委员会。3.争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行。4.争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁委员会另有裁决。十、合同解除与终止1.合同解除条件：a.任何一方严重违约，经对方书面通知后仍未在30日内纠正。b.发生不可抗力事件，致使合同无法履行。2.合同终止条件：a.合同履行完毕。b.双方协商一致解除合同。3.合同解除程序：解除合同应书面通知对方，并按照合同约定进行清算。4.合同终止程序：合同终止后，双方应进行工程验收，并办理移交手续。十一、合同附件1.设计文件2.施工图纸3.施工组织设计4.施工进度计划5.合同附件清单十二、合同其他约定1.保密条款：双方对本合同内容以及工程信息负有保密义务。2.不可抗力条款：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。3.通知与送达：双方书面通知应以挂号信方式送达，送达日期以邮戳为准。4.合同份数：本合同一式四份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。5.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。十三、合同签署1.签署日期：____年____月____日2.签署代表：a.甲方代表：（签字）b.乙方代表：（签字）c.丙方代表：（签字）3.签署单位：a.甲方：市建筑工程b.乙方：市建筑设计研究院c.丙方：市建筑工程监理4.签署印章：a.甲方：（盖章）b.乙方：（盖章）c.丙方：（盖章）十四、合同附件清单1.设计文件2.施工图纸3.施工组织设计4.施工进度计划5.合同附件清单甲方代表：（签字）乙方代表：（签字）丙方代表：（签字）甲方：（盖章）乙方：（盖章）丙方：（盖章）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导条款：a.甲方有权对乙方提交的设计方案和施工方案提出修改意见。b.甲方负责组织召开设计交底和施工动员会议，确保各方明确工程要求。说明：甲方作为项目主导方，有权对设计方案和施工方案进行调整，以确保工程符合甲方的要求和标准。2.设计变更管理条款：a.设计变更需经甲方、乙方、丙方三方共同协商确定。b.设计变更费用由提出变更方承担，除非变更原因属于不可抗力。说明：设计变更需多方协商一致，确保变更合理且费用明确，避免争议。3.施工进度控制条款：a.乙方应按照甲方批准的施工进度计划进行施工。b.如因乙方原因导致施工进度滞后，乙方应承担相应的违约责任。说明：甲方有权对施工进度进行控制，确保工程按期完成。4.质量监督条款：a.甲方有权对施工质量进行监督检查。b.乙方应积极配合甲方进行的质量检查，并及时整改不合格项目。说明：甲方作为主导方，对施工质量有监督权，确保工程质量达到要求。5.争议解决条款：a.争议解决过程中，甲方有权根据实际情况调整争议解决方式。b.争议解决过程中，甲方有权要求乙方提供必要的证据和资料。说明：甲方在争议解决过程中享有更大的主导权，确保争议得到及时、有效的解决。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导条款：a.乙方有权对甲方提出的设计方案和施工要求进行评估和调整。b.乙方负责组织召开设计交底和施工动员会议，确保各方明确工程要求。说明：乙方作为主导方，对设计方案和施工要求有评估和调整权，确保工程顺利进行。2.设计变更管理条款：a.设计变更需经甲方、乙方、丙方三方共同协商确定。b.设计变更费用由提出变更方承担，除非变更原因属于不可抗力。说明：设计变更需多方协商一致，确保变更合理且费用明确，避免争议。3.施工进度控制条款：a.甲方应按照乙方批准的施工进度计划进行施工。b.如因甲方原因导致施工进度滞后，甲方应承担相应的违约责任。说明：乙方作为主导方，有权对施工进度进行控制，确保工程按期完成。4.质量监督条款：a.乙方有权对施工质量进行监督检查。b.甲方应积极配合乙方进行的质量检查，并及时整改不合格项目。说明：乙方作为主导方，对施工质量有监督权，确保工程质量达到要求。5.争议解决条款：a.争议解决过程中，乙方有权根据实际情况调整争议解决方式。b.争议解决过程中，乙方有权要求甲方提供必要的证据和资料。说明：乙方在争议解决过程中享有更大的主导权，确保争议得到及时、有效的解决。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.中介服务条款：a.中介方负责协调甲方、乙方、丙方之间的关系，确保工程顺利进行。b.中介方有权对设计方案、施工方案、进度计划等进行审核和评估。说明：中介方作为第三方，起到协调和监督作用，确保工程各方利益得到平衡。2.中介费用条款：a.中介方服务费用由甲方、乙方、丙方按比例承担。b.中介方服务费用在合同签订后一次性支付。说明：中介方服务费用由各方按比例承担，确保中介服务得到有效保障。3.中介责任条款：a.中介方应对其提供的咨询、协调、监督等服务负责。b.中介方在履行职责过程中因故意或重大过失导致工程损失，应承担相应的赔偿责任。说明：中介方在工程过程中应承担相应的责任，确保工程安全、顺利进行。4.中介变更条款：a.中介方如需更换，经甲方、乙方、丙方三方同意后，可更换中介方。b.中介方更换后，原有服务协议和费用仍有效。说明：中介方更换需三方同意，确保工程不受影响。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计文件2.施工图纸3.施工组织设计4.施工进度计划5.设计说明书6.计算书7.施工记录8.验收记录9.合同附件清单10.中介服务协议（如有）11.付款凭证12.争议解决相关文件（如有）二、违约行为及认定：1.违约行为：a.设计方未按时提交设计成果。b.施工方未按时完成施工任务。c.任何一方未按合同约定支付款项。d.任何一方未按合同约定履行质量保证义务。e.任何一方未按合同约定履行安全保证义务。f.任何一方未按合同约定履行保密义务。2.违约行为认定：a.违约行为发生时，由另一方书面通知违约方。b.违约方在接到通知后30日内未采取补救措施或未支付违约金。c.违约行为经认定后，违约方应承担相应的违约责任。三、法律名词及解释：1.仲裁：指由仲裁机构对争议进行裁决的一种争议解决方式。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.违约责任：指违约方因违反合同约定而应承担的法律责任。4.合同解除：指合同在履行过程中，因一定原因而提前终止合同关系的法律行为。5.合同终止：指合同在履行完毕或达到合同约定的终止条件时，合同自然终止。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：设计变更频繁，影响施工进度。解决办法：建立设计变更审批流程，明确变更原因和费用，减少不必要的变更。2.问题：施工质量不符合要求。解决办法：加强施工过程的质量监控，对不合格项目进行返工，确保工程质量。3.问题：施工进度滞后。解决办法：制定详细的施工进度计划，合理安排施工资源，确保工程按期完成。4.问题：合同争议。解决办法：通过友好协商或仲裁方式解决争议，避免影响工程进度。五、所有应用场景：1.门楼建筑抗震加固设计与施工项目。2.需要进行抗震加固的既有建筑项目。3.建筑抗震加固设计与施工咨询服务。4.建筑抗震加固设计与施工监理服务。全文完。2025年度门楼建筑抗震加固设计与施工合同2本合同目录一览1.合同当事人信息1.1合同甲方信息1.2合同乙方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程抗震设计要求3.1抗震设防标准3.2抗震设计依据3.3抗震设计原则4.工程施工方案4.1施工总体方案4.2施工进度计划4.3施工工艺流程4.4施工质量保证措施5.材料设备供应5.1材料设备清单5.2材料设备质量要求5.3材料设备采购与验收6.施工组织与管理6.1施工组织机构6.2施工现场管理6.3安全生产管理7.质量控制7.1质量标准7.2质量检验与验收7.3质量事故处理8.工程变更与签证8.1工程变更范围8.2工程变更程序8.3工程签证9.验收与交付9.1工程验收标准9.2工程验收程序9.3工程交付10.付款方式与结算10.1付款方式10.2付款程序10.3结算方式11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1合同生效条件14.2合同附件14.3合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同当事人信息1.1合同甲方信息1.1.1甲方名称：市建筑工程1.1.2甲方地址：市区路号1.1.3甲方联系人：1.1.4甲方联系电话：138xxxx56781.2合同乙方信息1.2.1乙方名称：市抗震加固设计研究院1.2.2乙方地址：市区路号1.2.3乙方联系人：1.2.4乙方联系电话：139xxxx56782.工程概况2.1工程名称：2025年度门楼建筑抗震加固工程2.2工程地点：市区路号2.3工程规模：总建筑面积10000平方米2.4工程内容：包括结构加固、抗震改造、地基基础处理等3.工程抗震设计要求3.1抗震设防标准：按照《建筑抗震设计规范》（GB500112010）执行，设防烈度为7度3.2抗震设计依据：以《建筑抗震设计规范》（GB500112010）和《抗震加固设计规范》（GB503252014）为主要依据3.3抗震设计原则：确保建筑结构在地震作用下不发生倒塌，减少人员伤亡和财产损失4.工程施工方案4.1施工总体方案：采用分段施工、分阶段验收的方式，确保施工质量和进度4.2施工进度计划：工程总工期为6个月，具体进度安排如下：第1个月：完成施工图纸设计第2个月：完成材料设备采购第35个月：进行主体结构加固施工第6个月：完成工程验收4.3施工工艺流程：施工前进行技术交底，严格按照设计图纸和施工规范进行施工4.4施工质量保证措施：设立质量监督小组，对施工过程进行全程监控，确保工程质量5.材料设备供应5.1材料设备清单：包括钢筋、混凝土、水泥、砂石、钢材等5.2材料设备质量要求：所有材料设备必须符合国家标准和设计要求5.3材料设备采购与验收：由乙方负责采购，甲方负责验收6.施工组织与管理6.1施工组织机构：设立项目经理部，负责工程的组织、协调和管理工作6.2施工现场管理：建立施工现场管理制度，确保施工安全和文明施工6.3安全生产管理：严格执行安全生产法规，确保施工人员生命安全8.工程变更与签证8.1工程变更范围：包括设计变更、工程量变更、施工条件变更等8.2工程变更程序：8.2.1乙方提出变更申请，甲方组织专家进行审核8.2.2经审核同意的变更，由双方签署变更协议8.2.3变更内容纳入施工组织设计和进度计划8.3工程签证：8.3.1施工过程中，如遇不可抗力等因素导致工程延误，乙方应及时向甲方提出签证申请8.3.2甲方收到签证申请后，应在3日内予以答复8.3.3签证内容应明确变更原因、影响工期和费用等9.验收与交付9.1工程验收标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）执行9.2工程验收程序：9.2.1乙方完成工程后，向甲方提出验收申请9.2.2甲方组织相关单位进行验收9.2.3验收合格后，双方签署验收报告9.3工程交付：9.3.1验收合格后，乙方应在5日内完成工程交付手续9.3.2甲方在收到工程后，应及时进行投入使用10.付款方式与结算10.1付款方式：采用分阶段付款，具体如下：10.1.1预付款：合同签订后5个工作日内支付，金额为合同总额的10%10.1.2进度款：按工程进度支付，每月支付一次，金额为上月完成工程量的85%10.1.3结算款：工程验收合格后，支付剩余15%的款项10.2付款程序：乙方提交付款申请及发票，甲方审核无误后支付10.3结算方式：采用银行转账方式结算11.违约责任11.1违约行为：11.1.1乙方未按合同约定完成设计或施工任务11.1.2甲方未按合同约定支付款项11.1.3任何一方违反合同其他约定的行为11.2违约责任承担：11.2.1乙方未按期完成设计或施工任务，每延迟一天，应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金11.2.2甲方未按期支付款项，每延迟一天，应向乙方支付逾期付款金额的0.1%作为违约金11.2.3双方违约行为，应根据实际情况承担相应的违约责任12.争议解决12.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼12.2争议解决程序：争议发生后，双方应在收到争议通知之日起30日内协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼13.合同解除与终止13.1合同解除条件：13.1.1双方协商一致解除合同13.1.2一方严重违约，另一方有权解除合同13.1.3因不可抗力导致合同无法履行13.2合同终止条件：13.2.1合同约定的终止条件成就13.2.2双方协商一致终止合同13.2.3法院判决终止合同14.其他约定事项14.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效14.2合同附件：包括工程图纸、设计文件、施工组织设计、付款计划等14.3合同签署日期：2025年4月1日第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可的，为特定目的提供专业服务、咨询、监督或其他辅助服务的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方不包括合同当事人甲乙双方及其关联方。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、技术咨询、项目管理等。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方在必要时，经协商一致，可邀请第三方介入。15.3.2第三方介入前，甲乙双方应共同与第三方签订合作协议，明确合作内容、权利义务及责任。15.4第三方责任15.4.1第三方在合同履行过程中，应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定，对提供的服务承担相应的责任。15.4.2第三方责任限额：15.4.2.1第三方因自身原因导致服务不符合合同约定，应承担相应的违约责任。15.4.2.2第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，但不得超过合同总额的10%。15.5第三方权利15.5.1第三方有权根据合作协议，独立开展相关工作，并要求甲乙双方提供必要的配合。15.5.2第三方有权要求甲乙双方按照约定支付服务费用。15.6第三方与其他方的划分15.6.1第三方与甲方的划分：15.6.1.1第三方对甲方提供的服务，应独立于甲方，不得受甲方的影响或干预。15.6.1.2第三方对甲方提供的服务，应保持客观、公正，不得偏袒甲方。15.6.2第三方与乙方的划分：15.6.2.1第三方对乙方提供的服务，应独立于乙方，不得受乙方的影响或干预。15.6.2.2第三方对乙方提供的服务，应保持客观、公正，不得偏袒乙方。15.7第三方介入后的合同条款调整15.7.1第三方介入后，原合同中与第三方介入相关的条款，应进行相应调整，以适应第三方介入后的实际情况。15.7.2甲乙双方应确保第三方介入不影响合同的整体履行，并确保合同条款的连贯性和一致性。15.8第三方介入的终止15.8.1.1第三方无法继续履行合作协议15.8.1.2第三方违反合作协议，经甲乙双方协商无法解决15.8.1.3出现不可抗力因素，导致第三方介入无法继续15.9第三方介入的争议解决15.9.1第三方介入期间发生的争议，甲乙双方应通过协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。15.9.2第三方介入争议的解决，不影响甲乙双方之间的合同关系。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订双方的身份证明文件：甲方营业执照副本乙方营业执照副本双方法定代表人身份证明双方授权委托书（如有）2.工程概况及设计文件：工程概况说明书设计图纸及技术规范抗震设计计算书3.施工方案及施工组织设计：施工方案说明书施工组织设计说明书施工进度计划表4.材料设备清单及质量保证文件：材料设备清单材料设备质量检验报告材料设备合格证书5.付款计划及结算文件：付款计划表结算清单发票6.工程变更及签证文件：工程变更协议工程签证单7.工程验收报告及交付文件：工程验收报告工程交付证书8.第三方介入合作协议：第三方合作协议第三方资质证明文件9.争议解决文件：争议解决协议法院判决书或仲裁裁决书10.其他相关文件：双方协商一致认为需要提供的其他文件说明要求：所有附件均需为原件或经双方签字盖章的复印件。附件内容应完整、清晰，符合国家相关法律法规和行业标准。附件的提交时间为合同签订后3个工作日内。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按约定时间完成设计或施工任务。甲方未按约定时间支付款项。任何一方未履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：向守约方支付违约金。修复因违约行为造成的损失。赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。3.违约责任示例说明：乙方未按约定时间完成设计任务，延误工期30天。根据合同约定，乙方应向甲方支付违约金，每日违约金为合同总额的0.1%。甲方未按约定时间支付进度款，延误付款15天。根据合同约定，甲方应向乙方支付违约金，每日违约金为逾期付款金额的0.1%。任何一方违反合同约定，导致工程质量不合格，应承担修复责任，并赔偿对方因此遭受的损失。全文完。2025年度门楼建筑抗震加固设计与施工合同3合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________2.乙方：名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________3.其他相关方：名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方与乙方在2025年度门楼建筑抗震加固设计与施工过程中的权利、义务及责任，确保双方合作顺利进行，共同完成抗震加固任务。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程抗震设防管理条例》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语（1）抗震加固：指在原有建筑结构的基础上，通过加固措施提高其抗震性能，使其在地震作用下保持安全稳定。（2）抗震设防标准：指在建筑设计、施工过程中，按照国家规定的抗震设防标准进行设计和施工。3.2关键词解释（1）门楼建筑：指具有门楼特征的建筑，如古代城楼、现代门楼等。（2）抗震加固设计与施工：指对门楼建筑进行抗震性能评估、设计加固方案、施工加固工程等全过程。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、保质、保量完成抗震加固设计与施工任务。（2）甲方有权对乙方的施工质量进行监督检查，并提出整改意见。（3）甲方有权要求乙方在合同履行过程中，及时提供相关资料和报告。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，按时支付抗震加固设计与施工费用。（2）乙方有权在合同履行过程中，根据实际情况提出设计变更或施工调整建议。（3）乙方应按照合同约定，按时、保质、保量完成抗震加固设计与施工任务。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为2025年度。5.2合同履行地点本合同约定的抗震加固设计与施工地点为：________________。5.3合同履行方式（1）设计阶段：乙方负责完成抗震加固设计方案，并提交甲方审核。（2）施工阶段：乙方负责按照设计方案进行施工，确保施工质量。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同约定的抗震加固设计与施工任务完成后，合同自行终止。（2）因不可抗力导致合同无法履行时，经双方协商一致，可以终止合同。6.3终止程序（1）合同终止前，双方应按照合同约定，完成已约定的抗震加固设计与施工任务。（2）合同终止后，双方应按照合同约定，办理合同终止手续。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应将抗震加固设计与施工过程中形成的资料、文件等移交给甲方。（2）合同终止后，双方应按照合同约定，处理合同终止后的债权债务关系。七、费用与支付7.1费用构成（1）设计费用：包括抗震加固方案设计、施工图设计等费用。（2）材料费用：包括用于抗震加固工程的各种材料费用。（3）施工费用：包括人工费、机械费、运输费等施工直接费用。（4）管理费用：包括项目管理、协调、监督等费用。（5）税费：按照国家相关规定收取的税费。7.2支付方式（1）设计阶段：设计费用分阶段支付，具体支付比例和节点由双方协商确定。（2）施工阶段：施工费用按进度支付，每月支付比例为已完工程量的10%，工程竣工后支付剩余款项。7.3支付时间（1）设计费用支付时间：乙方提交设计成果后，甲方应在收到乙方提交的发票后15个工作日内支付。（2）施工费用支付时间：每月支付时间应在工程进度款申请提交后15个工作日内支付。7.4支付条款（1）甲方支付费用时，应按照合同约定的支付方式和时间进行。（2）乙方应在收到甲方支付的费用后，及时开具正规发票。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的1%。（2）甲方未按时提供相关资料的，应向乙方支付延误费用。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定完成设计或施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的1%。（2）乙方未按合同约定进行质量保证的，应承担由此产生的全部责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金的具体金额由双方协商确定。（2）赔偿金额以人民币计算，支付方式为银行转账。九、保密条款9.1保密内容（1）本合同涉及的技术秘密、商业秘密等。（2）双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后两年。9.3保密履行方式（1）双方应采取必要措施，防止保密内容的泄露。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、台风、战争、政府政策变动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方。（2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例地震、洪水、战争、政府政策变动等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形（1）合同主体变更。（2）合同内容变更。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对乙方设计方案的最终审批权。（2）乙方保留对其设计专利、专有技术的所有权。13.2特殊权力保留（1）甲方保留在合同履行期间，对乙方工作进度和质量的监督权。（2）乙方保留在合同履行期间，对甲方提供资料的真实性和完整性的审查权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对合同的修改和补充，必须以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力合同的修改和补充作为合同的一部分，具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应积极配合乙方进行现场勘察、设计修改等工作。（2）乙方应按照甲方要求，及时完成设计文件和施工图纸的提交。15.2协作与配合方式双方应通过定期会议、书面通知等方式保持沟