版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度电力设施迁改工程合同书本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程实施进度3.1工程开工时间3.2工程竣工时间3.3工程分期进度安排4.工程质量要求4.1工程质量标准4.2工程验收标准4.3工程质量问题处理5.工程费用5.1工程费用构成5.2工程结算方式5.3工程付款方式5.4工程费用变更6.工程安全管理6.1工程安全责任6.2工程安全措施6.3工程安全事故处理7.合同履行与变更7.1合同履行7.2合同变更7.3合同解除8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同生效时间10.3合同终止条件10.4合同终止时间11.合同附件11.1附件一:工程图纸11.2附件二:工程量清单11.3附件三:其他相关文件12.合同签署12.1合同签署地点12.2合同签署日期12.3合同签署人员13.其他约定事项13.1合同未尽事宜13.2合同补充条款13.3合同附件14.合同附件清单14.1附件一:工程图纸14.2附件二:工程量清单14.3附件三:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:电力公司乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称二零二五年度市电力设施迁改工程2.2工程地点市区2.3工程规模工程总长度:10公里2.4工程内容电力线路迁改、变压器更换、配电室建设等3.工程实施进度3.1工程开工时间2025年4月1日3.2工程竣工时间2025年10月31日3.3工程分期进度安排第一阶段:2025年4月1日至2025年6月30日,完成电力线路迁改;第二阶段:2025年7月1日至2025年9月30日,完成变压器更换和配电室建设;第三阶段:2025年10月1日至2025年10月31日,完成工程验收。4.工程质量要求4.1工程质量标准按照国家相关电力设施建设标准执行4.2工程验收标准工程验收合格,符合国家相关电力设施运行要求4.3工程质量问题处理发现质量问题,乙方应在接到甲方通知后3日内进行处理,如无法在规定时间内处理,应向甲方说明原因,并协商处理方案5.工程费用5.1工程费用构成工程费用包括设计费、材料费、人工费、机械使用费、其他费用等5.2工程结算方式工程结算采用按实际完成工程量结算方式5.3工程付款方式甲方在工程验收合格后,根据工程结算结果,分阶段支付工程款,具体支付比例由双方协商确定5.4工程费用变更因设计变更、工程量增减、市场价格变动等原因导致工程费用发生变动的,双方应及时协商确定变更后的费用6.工程安全管理6.1工程安全责任甲方负责整个工程的安全管理,乙方负责施工过程中的安全管理6.2工程安全措施制定详细的安全施工方案,落实安全防护措施,确保施工安全6.3工程安全事故处理发生安全事故,乙方应在第一时间报告甲方,并按照相关规定进行处理7.合同履行与变更7.1合同履行双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务7.2合同变更如需变更合同内容,双方应协商一致,并以书面形式进行修改7.3合同解除发生下列情况之一,任何一方有权解除合同:(1)一方违反合同约定,严重影响合同履行;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。8.违约责任8.1违约情形(1)乙方未按合同约定的时间完成工程;(2)乙方施工过程中发生重大安全事故;(3)乙方提供的材料不符合合同约定的质量标准;(4)甲方未按合同约定支付工程款;(5)任何一方违反合同约定的其他行为。8.2违约责任(1)乙方未按合同约定时间完成工程,每延迟一日,应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金;(2)乙方施工过程中发生重大安全事故,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的损失;(3)乙方提供的材料不符合质量标准,乙方应无条件更换或赔偿损失;(4)甲方未按合同约定支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的0.1%;(5)任何一方违反合同约定的其他行为,应承担相应的法律责任。8.3违约赔偿违约方应按照合同约定向守约方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构仲裁委员会9.3争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》和仲裁委员会的仲裁规则执行。10.合同生效与终止10.1合同生效条件本合同自双方法定代表人或授权代表签字(或盖章)之日起生效。10.2合同生效时间2025年3月1日10.3合同终止条件(1)工程按合同约定完成,经验收合格;(2)双方约定的其他终止条件;(3)因不可抗力导致合同无法履行;(4)双方协商一致解除合同。10.4合同终止时间合同终止时间以工程验收合格或双方协商一致解除合同的时间为准。11.合同附件11.1附件一:工程图纸11.2附件二:工程量清单11.3附件三:其他相关文件12.合同签署12.1合同签署地点市区大厦12.2合同签署日期2025年3月1日12.3合同签署人员甲方代表:乙方代表:13.其他约定事项13.1合同未尽事宜本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。13.2合同补充条款本合同如有补充条款,经双方协商一致,应以书面形式签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。14.合同附件清单14.1附件一:工程图纸14.2附件二:工程量清单14.3附件三:其他相关文件(包括但不限于:施工方案、安全措施、工程进度计划、质量保证措施等)第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,为工程提供专业服务、技术支持、资金投入或其他形式协助的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入方式(1)提供技术支持,包括但不限于工程设计、施工监督、质量检测等;(2)提供资金支持,包括但不限于贷款、担保等;(3)提供物资支持,包括但不限于设备、材料等;(4)提供咨询服务,包括但不限于项目管理、法律咨询等。15.3第三方责任15.3.1第三方责任限额(1)第三方因自身原因导致工程出现质量问题,应承担相应的责任,责任限额由双方在合同中约定;(2)第三方因自身原因导致工程安全事故,应承担相应的责任,责任限额由双方在合同中约定;(3)第三方提供的资金、物资或服务存在缺陷,导致工程出现损失,第三方应承担相应的责任,责任限额由双方在合同中约定。15.3.2第三方责任划分(1)第三方在提供技术支持时,应遵守国家相关法律法规和行业标准,保证技术支持的准确性和有效性;(2)第三方在提供资金支持时,应确保资金来源合法,并按照合同约定的时间、金额和方式提供;(3)第三方在提供物资支持时,应保证物资质量符合合同约定,并在约定的时间内送达;(4)第三方在提供咨询服务时,应提供客观、公正、专业的建议,并对建议后果承担相应的责任。16.甲乙双方责任16.1甲方责任(1)负责工程项目的总体管理,确保工程按合同约定的时间、质量、费用要求完成;(2)负责与第三方签订相关协议,明确双方的权利和义务;(3)负责协调第三方与工程项目的配合,确保工程顺利进行。16.2乙方责任(1)负责工程项目的具体施工,确保工程按合同约定的时间、质量、费用要求完成;(2)负责与第三方签订相关协议,明确双方的权利和义务;(3)负责协调第三方与工程项目的配合,确保工程顺利进行。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系由双方在协议中约定,主要包括资金支持、物资供应、技术服务等方面的权利和义务。17.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系由双方在协议中约定,主要包括施工配合、质量监督、安全监管等方面的权利和义务。17.3第三方与工程项目的其他各方的关系第三方与工程项目的其他各方的关系,如设计单位、监理单位等,由双方在协议中约定,主要包括协调配合、信息共享、责任承担等方面的权利和义务。18.第三方介入的合同变更18.1合同变更程序当第三方介入时,甲乙双方应协商一致,对合同进行必要的变更,并签订补充协议。18.2合同变更内容合同变更内容主要包括:(1)明确第三方的介入方式、权利和义务;(2)调整合同中相关条款,以适应第三方介入后的实际情况;(3)增加或删除合同中涉及第三方的条款。18.3合同变更生效合同变更经甲乙双方签字(或盖章)后生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸详细要求:包含工程总体布局、线路走向、设备配置、施工图等。附件说明:工程图纸是施工的重要依据,应详细、准确、完整。2.附件二:工程量清单详细要求:列出工程项目的具体内容和数量,包括材料、人工、机械等。附件说明:工程量清单是工程结算的重要依据,应与实际施工相符。3.附件三:施工方案详细要求:包括施工进度计划、施工方法、质量保证措施、安全措施等。附件说明:施工方案是指导施工的重要文件,应确保施工过程安全、高效。4.附件四:安全措施详细要求:包括施工现场的安全管理制度、安全防护措施、应急预案等。附件说明:安全措施是保障施工人员生命财产安全的重要保障。5.附件五:质量保证措施详细要求:包括材料检验、施工过程控制、质量验收标准等。附件说明:质量保证措施是确保工程质量的重要手段。6.附件六:工程进度计划详细要求:包括各阶段施工时间、节点目标等。附件说明:工程进度计划是监控工程进度的重要依据。7.附件七:合同变更记录详细要求:记录合同执行过程中的变更情况,包括变更原因、内容、时间等。附件说明:合同变更记录是维护合同执行的重要文件。8.附件八:工程验收报告详细要求:包括工程验收时间、验收人员、验收结果等。附件说明:工程验收报告是工程完工的重要凭证。9.附件九:工程结算报告详细要求:包括工程结算时间、结算依据、结算金额等。附件说明:工程结算报告是工程款支付的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:每延迟一日,乙方应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金。示例:若合同约定工程竣工时间为2025年10月31日,乙方实际竣工时间为2025年11月5日,则乙方需支付甲方违约金。2.违约行为:乙方施工过程中发生重大安全事故。责任认定标准:乙方承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例:若因乙方施工不当导致施工现场发生火灾,造成甲方损失10万元,则乙方需赔偿甲方10万元。3.违约行为:乙方提供的材料不符合合同约定的质量标准。责任认定标准:乙方无条件更换或赔偿损失。示例:若乙方提供的电缆不符合合同约定标准,导致工程停工,则乙方需承担更换电缆的费用。4.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款。责任认定标准:甲方向乙方支付违约金,违约金为应付款项的0.1%。示例:若甲方应于2025年6月30日支付工程款,实际支付时间为2025年7月10日,则甲方需支付乙方违约金。5.违约行为:任何一方违反合同约定的其他行为。责任认定标准:根据违约行为的性质和后果,由双方协商确定责任。示例:若甲方未按合同约定提供施工场地,导致乙方无法正常施工,双方可协商确定甲方应承担的责任。全文完。二零二五年度电力设施迁改工程合同书1合同目录一、合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人1.5合同双方授权代表二、项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资2.5项目工期三、工程范围与内容3.1迁改工程范围3.2迁改工程内容3.3迁改工程标准四、合同双方权利与义务4.1发包人权利与义务4.2承包人权利与义务五、合同价款及支付方式5.1合同价款确定方式5.2合同价款调整5.3支付方式及时间六、工期及进度安排6.1工期安排6.2进度计划6.3工期延误责任七、质量要求与验收标准7.1质量要求7.2验收标准7.3质量保证期八、安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.2环境保护要求8.3事故处理九、合同变更与解除9.1合同变更9.2合同解除9.3合同变更与解除的程序十、违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿十一、争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决期限十二、合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序十三、其他约定事项13.1不可抗力13.2保密条款13.3合同附件十四、合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:技术规范14.3附件三:图纸及技术资料14.4附件四:其他相关文件合同编号_________一、合同双方基本信息1.1合同双方名称发包方:电力公司承包方:建筑工程有限公司1.2合同双方地址发包方地址:省市区路号承包方地址:省市区路号1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人发包方法定代表人:承包方法定代表人:1.5合同双方授权代表发包方授权代表:承包方授权代表:赵六二、项目概述2.1项目名称二零二五年度电力设施迁改工程2.2项目地点省市区2.3项目规模工程总规模为公里,涉及个变电站及条电力线路2.4项目投资项目总投资为万元2.5项目工期项目工期为个月,自合同签订之日起计算三、工程范围与内容3.1迁改工程范围包括变电站的迁改、条电力线路的迁改、相关配套设施的迁改等3.2迁改工程内容1.变电站迁改2.电力线路迁改3.配套设施迁改4.施工临时设施建设3.3迁改工程标准1.符合国家相关电力工程标准2.符合省市地方电力工程标准3.达到安全生产、环境保护要求四、合同双方权利与义务4.1发包人权利与义务1.按时支付工程款项2.提供施工场地及必要的施工条件3.监督施工进度和质量4.协助解决施工过程中遇到的问题4.2承包人权利与义务1.按时完成工程任务2.确保施工质量3.负责施工过程中的安全生产和环境保护4.遵守国家法律法规和合同约定五、合同价款及支付方式5.1合同价款确定方式1.采用固定总价方式2.根据工程量清单及市场行情确定5.2合同价款调整1.因国家政策调整导致的人工、材料、设备价格变动2.因不可抗力导致的工程量增加或减少5.3支付方式及时间1.分阶段支付,按工程进度和实际完成量进行支付2.首付款:合同签订后个工作日内支付%3.进度款:每月支付%4.结算款:工程竣工验收合格后个工作日内支付%六、工期及进度安排6.1工期安排1.施工准备期:个月2.施工实施期:个月3.工程验收期:个月6.2进度计划1.每月完成工程量及进度目标2.关键节点控制6.3工期延误责任1.因发包方原因导致的工期延误,由发包方承担2.因承包方原因导致的工期延误,由承包方承担3.因不可抗力导致的工期延误,双方协商解决七、质量要求与验收标准7.1质量要求1.工程质量达到国家电力工程验收标准2.符合设计文件及施工图纸要求7.2验收标准1.工程质量验收分为初验和终验2.初验:施工过程中,每月进行一次3.终验:工程竣工验收前,进行一次全面验收7.3质量保证期1.质量保证期为自竣工验收合格之日起个月2.质量保证期内,因工程质量问题导致的损失由承包方承担八、安全生产与环境保护8.1安全生产责任1.承包方负责施工现场的安全生产管理,确保施工人员的安全与健康。2.发包方负责提供安全生产所需的必要条件,包括安全防护设施和培训。3.施工过程中发生安全事故,承包方应立即采取措施,并按规定报告发包方。8.2环境保护要求1.施工过程中应采取措施减少对环境的影响,包括噪音、粉尘和废水处理。2.承包方应遵守国家及地方的环境保护法规,确保工程对环境的影响降到最低。8.3事故处理1.发生安全事故或环境污染事件,承包方应立即停止施工,采取措施消除影响。2.发包方和承包方应共同配合,按照相关法律法规处理事故。九、合同变更与解除9.1合同变更1.合同变更需经双方协商一致,并以书面形式确认。2.合同变更不得影响合同其他条款的执行。9.2合同解除1.因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同。2.一方违约严重,另一方有权解除合同。9.3合同变更与解除的程序1.提出变更或解除合同的一方应书面通知对方。2.双方应在收到通知后个工作日内答复。十、违约责任10.1违约行为1.发包方未按时支付工程款项。2.承包方未按时完成工程任务或工程质量不符合要求。3.一方违反合同其他约定。10.2违约责任1.违约方应承担相应的违约责任,包括支付违约金和赔偿损失。2.违约金最高不超过合同价款的%。10.3违约赔偿1.因违约造成的损失,违约方应承担全部赔偿责任。十一、争议解决11.1争议解决方式1.双方应友好协商解决争议。2.协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。11.2争议解决程序1.争议发生后,双方应在个工作日内提交争议解决申请。2.仲裁或诉讼机构应在收到申请后个工作日内受理。11.3争议解决期限1.争议解决期限为自争议发生之日起个月。十二、合同生效与终止12.1合同生效条件1.双方签字盖章。2.合同约定的其他生效条件得到满足。12.2合同终止条件1.合同约定的工期完成。2.合同约定的其他终止条件得到满足。12.3合同终止程序1.双方书面通知对方合同终止。2.双方应按合同约定进行结算。十三、其他约定事项13.1不可抗力1.不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等。2.发生不可抗力,双方应协商解决合同履行问题。13.2保密条款1.双方对本合同内容负有保密义务。2.未经对方同意,不得向任何第三方泄露合同内容。13.3合同附件1.本合同附件与本合同具有同等法律效力。十四、合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:技术规范14.3附件三:图纸及技术资料14.4附件四:其他相关文件合同编号:_________发包方(盖章):____________________法定代表人(签字):____________________授权代表(签字):____________________日期:____________________承包方(盖章):____________________法定代表人(签字):____________________授权代表(签字):____________________日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1甲方主导决策权说明:甲方作为主导方,在项目决策、设计变更、进度调整等方面具有最终决策权。乙方应积极配合甲方的决策,并在接到甲方通知后小时内予以回应。1.2甲方提供技术支持说明:甲方应提供必要的技术支持,包括但不限于设计文件、施工图纸、技术规范等。乙方在施工过程中遇到技术难题,应及时向甲方报告,甲方应在小时内给予技术指导。1.3甲方协调资源说明:甲方负责协调施工现场所需的各类资源,包括土地、材料、设备等。乙方应配合甲方的工作,并在甲方指定的地点和时间完成资源的接收和使用。1.4甲方监督施工质量说明:甲方有权对施工过程进行监督,包括但不限于现场巡查、抽样检测等。乙方应配合甲方的监督工作,对发现的质量问题及时整改。1.5甲方负责工程验收说明:工程完工后,甲方负责组织验收,验收合格后方可投入使用。乙方应按照甲方的要求提供相关资料,配合验收工作。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1乙方主导施工管理说明:乙方作为主导方,对施工过程进行全面管理,包括但不限于人员安排、施工进度、质量控制等。甲方应尊重乙方的管理权,并在必要时提供协助。2.2乙方提供施工方案说明:乙方应在合同签订后个工作日内向甲方提交详细的施工方案,包括施工工艺、进度安排、资源配置等。甲方应在个工作日内对施工方案进行审核。2.3乙方负责安全防护说明:乙方应负责施工现场的安全防护措施,确保施工人员的安全。乙方应在施工前制定安全防护方案,并在施工过程中严格执行。2.4乙方负责环境保护说明:乙方应遵守国家及地方的环境保护法规,采取有效措施减少施工对环境的影响。乙方应在施工前制定环境保护方案,并在施工过程中严格执行。2.5乙方负责工程保修说明:工程完工后,乙方应按照合同约定进行保修,保修期为个月。在保修期内,乙方应负责维修因施工质量问题导致的损坏。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责说明:第三方中介负责对合同履行情况进行监督,包括但不限于工程进度、质量、安全等方面。第三方中介应独立、客观、公正地履行职责。3.2第三方中介费用说明:第三方中介费用由甲乙双方共同承担,具体费用由双方协商确定。第三方中介费用应在合同签订时一次性支付。3.3第三方中介报告说明:第三方中介应在每月末向甲乙双方提交月度报告,报告内容包括但不限于工程进度、质量、安全等方面的情况。甲乙双方应认真审查第三方中介的报告。3.4第三方中介更换说明:如甲乙双方对第三方中介的工作不满意,可协商更换第三方中介。更换后的第三方中介应在原中介工作完成后个工作日内接替工作。3.5第三方中介责任说明:第三方中介在履行职责过程中,如因故意或重大过失导致甲乙双方权益受损,应承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:工程量清单2.附件二:技术规范3.附件三:图纸及技术资料4.附件四:其他相关文件5.附件五:第三方中介服务协议6.附件六:安全生产及环境保护方案7.附件七:质量保证书8.附件八:合同变更记录9.附件九:验收报告10.附件十:保修承诺书二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时支付工程款项。认定:自合同约定付款期限届满之日起个工作日内,甲方未支付工程款项。2.违约行为:乙方未按时完成工程任务或工程质量不符合要求。认定:经甲方验收,发现工程未按约定时间完成或质量不符合合同约定。3.违约行为:一方违反合同其他约定。认定:根据合同约定,一方未履行其应尽的义务。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约责任:指一方违反合同约定,应承担的法律责任。3.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼:指当事人依法向人民法院提起诉讼,请求人民法院对争议进行审理和判决。5.质量保证期:指承包商对工程质量承担责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现技术难题。解决办法:乙方应及时向甲方报告,甲方应在小时内给予技术指导。2.问题:施工进度滞后。解决办法:乙方应分析原因,制定整改措施,并及时向甲方报告。3.问题:工程质量问题。解决办法:乙方应立即停止施工,整改质量问题,并经甲方验收合格后方可继续施工。4.问题:不可抗力导致工程延误。解决办法:双方应协商解决合同履行问题,必要时可调整工期。五、所有应用场景:1.适用于电力设施迁改工程项目的合同签订。2.适用于甲方或乙方为主导的电力设施迁改工程项目。3.适用于有第三方中介参与监督的电力设施迁改工程项目。4.适用于涉及多阶段支付、工期及质量要求的电力设施迁改工程项目。全文完。二零二五年度电力设施迁改工程合同书2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______2.乙方:名称:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______3.其他相关方:名称:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______二、合同前言2.1背景:本合同是基于甲方在二零二五年度拟进行电力设施迁改工程的实际情况,为满足甲方电力设施升级改造的需求,乙方根据甲方的要求,提供电力设施迁改工程的相关服务。2.2目的:本合同的签订旨在明确甲乙双方在电力设施迁改工程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,实现甲方电力设施升级改造的目标。三、定义与解释3.1专业术语:(1)电力设施:指电力系统中的变电站、输电线路、配电线路、电力设备等。(2)迁改工程:指对现有电力设施进行拆除、迁移、重建等工程。3.2关键词解释:(1)甲方:指在电力设施迁改工程中负责提出需求、组织协调和支付费用的单位。(2)乙方:指在电力设施迁改工程中承担施工、设计、监理等任务的单位。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成电力设施迁改工程。(2)甲方应按照合同约定的时间、金额支付乙方工程款。(3)甲方应配合乙方进行工程勘察、设计、施工等工作。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成电力设施迁改工程。(2)乙方应向甲方提供工程进度、质量、安全等方面的报告。(3)乙方应按照甲方要求,及时解决工程中出现的问题。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,甲方应在合同生效后_______日内完成电力设施迁改工程。5.2合同履行地点:电力设施迁改工程的具体地点为:_______5.3合同履行方式:乙方应按照甲方的要求,采用合理的施工工艺,确保电力设施迁改工程的质量、安全、进度。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:(1)合同履行完毕,甲方验收合格。(2)经双方协商一致,合同可以终止。6.3终止程序:(1)合同终止前,双方应就合同终止事宜进行协商。(2)合同终止后,双方应签署合同终止协议,明确双方的权利义务。6.4终止后果:(1)合同终止后,乙方应将工程现场清理完毕,并按照甲方要求移交给甲方。(2)合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余款项。(3)合同终止后,双方应按照国家相关法律法规和行业规范处理合同终止后的相关问题。七、费用与支付7.1费用构成:(1)设计费:包括方案设计、施工图设计等费用。(2)材料费:包括电线、电缆、变压器、配电箱等材料费用。(3)施工费:包括人工费、机械使用费、临时设施费等。(4)监理费:包括监理人员费用、监理设备费用等。(5)其他费用:包括但不限于设计变更、现场签证、不可抗力事件等发生的费用。7.2支付方式:(1)预付款:合同签订后_______日内,甲方应向乙方支付合同总额的_______%作为预付款。(2)进度款:在工程进度达到合同约定节点时,甲方应按照实际完成工程量支付相应的进度款。(3)竣工结算款:工程竣工并经甲方验收合格后,甲方应按照合同约定支付竣工结算款。7.3支付时间:(1)预付款:合同签订后_______日内支付。(2)进度款:按工程进度节点,每完成约定比例的工程量后支付。(3)竣工结算款:工程验收合格后_______日内支付。7.4支付条款:(1)甲方应在支付款项前,收到乙方提供的合法、合规的发票。(2)甲方应在收到乙方提交的支付申请后_______日内完成支付。八、违约责任8.1甲方违约:(1)甲方未按合同约定支付费用的,应向乙方支付_______%的违约金。(2)甲方未按合同约定提供必要条件的,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约:(1)乙方未按合同约定完成工程任务的,应向甲方支付_______%的违约金。(2)乙方因自身原因导致工程质量不合格的,应承担相应的修复责任和违约金。(3)乙方在施工过程中发生安全事故的,应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式:违约方应按照合同约定支付违约金,并承担由此给对方造成的损失。九、保密条款9.1保密内容:本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、设计图纸、施工方案等均属保密内容。9.2保密期限:保密期限自合同签订之日起至合同终止后_______年。9.3保密履行方式:双方应采取有效措施,确保保密内容的保密性,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件:包括地震、洪水、台风、战争、政府政策变化等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方。(2)因不可抗力事件导致合同无法履行的,双方互不承担责任。(3)双方应协商解决因不可抗力事件导致的合同履行问题。10.4不可抗力实例:地震、洪水、台风、战争、政府政策变化等。十一、争议解决11.1协商解决:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼:协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得将合同的权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形:(1)合同中约定的保密条款不得转让。(2)合同中约定的知识产权不得转让。十三、权利的保留13.1权力保留:(1)本合同中,甲方保留对电力设施迁改工程的设计、施工、监理等环节的监督权。(2)乙方在合同履行过程中,应保留对甲方提供的资料、图纸等的知识产权。13.2特殊权力保留:(1)在合同履行期间,未经甲方书面同意,乙方不得将本合同的权利和义务转让给第三方。(2)在合同履行期间,如乙方违反合同约定,甲方有权终止合同并要求乙方承担相应的违约责任。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:(1)任何一方对本合同的修改和补充,应书面通知对方,经双方协商一致后生效。(2)修改和补充的内容应与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力:本合同的修改和补充应自双方签字盖章之日起生效,作为本合同的一部分。十五、协助与配合15.1相互协作事项:(1)甲方应提供必要的协助,确保乙方顺利开展电力设施迁改工程。(2)乙方应积极配合甲方的工作,确保工程顺利进行。15.2协作与配合方式:双方应通过定期会议、书面通知等方式进行沟通和协调,共同解决合同履行过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成双方之间的完整协议,取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款:本合同的增减条款,除非双方书面同意,否则不得增减本合同的内容。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表:_______签字:_______日期:_______乙方(盖章):代表:_______签字:_______日期:_______附件:1.电力设施迁改工程设计方案2.电力设施迁改工程施工方案3.电力设施迁改工程监理方案4.电力设施迁改工程合同附件清单附件及其他说明解释一、附件列表:1.电力设施迁改工程设计方案2.电力设施迁改工程施工方案3.电力设施迁改工程监理方案4.电力设施迁改工程合同附件清单5.双方签署的保密协议6.不可抗力事件记录7.工程进度报告8.质量验收报告9.费用结算清单10.其他与本合同履行相关的文件和资料二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:a)未按时支付费用。b)未按合同约定提供必要条件。c)隐瞒或提供虚假信息。乙方违约:a)未按时完成工程任务。b)工程质量不合格。c)施工过程中发生安全事故。d)未按合同约定进行保密。2.违约行为的认定:违约行为的认定依据合同条款、事实证据和双方协商结果。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.保密协议:双方就保密事项达成的协议,约定保密内容、保密期限和保密履行方式。3.仲裁:指双方在争议发生后,将争议提交给仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼:指一方当事人向人民法院提起诉讼,请求法院对争议进行审理和判决的一种争议解决方式。5.仲裁条款:合同中关于争议解决方式的具体约定。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误。解决办法:定期召开工程进度会议,及时沟通协调,确保工程按计划进行。2.问题:工程质量问题。解决办法:设立质量监督小组,对工程质量进行定期检查,发现问题及时整改。3.问题:费用支付争议。解决办法:严格按照合同约定的支付方式和时间进行支付,如有争议,通过协商解决。4.问题:保密信息泄露。解决办法:加强保密意识教育,设立保密制度,对违反保密协议的行为进行处罚。5.问题:不可抗力事件。解决办法:按照合同约定处理不可抗力事件,如合同无法履行,双方协商解决。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称:_______2.第三方主体地址:_______3.第三方主体联系人:_______4.第三方主体联系电话:_______5.第三方责任:第三方应按照合同约定,提供必要的工程设计、施工、监理等服务。第三方应保证其提供的服务符合国家相关标准和规范。6.第三方权利:第三方有权要求甲方按照合同约定支付服务费用。第三方有权要求甲方提供必要的协助和支持。7.第三方义务:第三方应按照合同约定的时间和质量要求完成服务。第三方应遵守国家法律法规和行业规范。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:乙方有权要求甲方在合同履行过程中提供必要的信息和资料。乙方有权要求甲方在工程变更或不可抗力事件发生时,及时协商解决方案。2.乙方利益条款:乙方有权获得合同约定的预付款和进度款。乙方有权获得合同约定的竣工结算款。乙方有权获得合同约定的违约金。3.甲方的违约及限制条款:甲方的违约行为包括未按时支付费用、未按合同约定提供必要条件等。甲方的违约金为合同总额的_______%。甲方不得擅自变更或解除合同,否则应承担相应的违约责任。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:甲方可对乙方的工程设计、施工、监理等工作进行监督。甲方可要求乙方按照合同约定的时间和质量要求完成工程。2.甲方的利益条款:甲方可获得合同约定的预付款和进度款。甲方可获得合同约定的竣工结算款。甲方可获得合同约定的违约金。3.乙方的违约及限制条款:乙方的违约行为包括未按时完成工程任务、工程质量不合格等。乙方的违约金为合同总额的_______%。乙方不得擅自变更或解除合同,否则应承担相应的违约责任。全文完。二零二五年度电力设施迁改工程合同书3合同编号_________一、合同主体1.甲方(委托方):名称:_____________________地址:_____________________联系人:___________________联系电话:__________________2.乙方(施工方):名称:_____________________地址:_____________________联系人:___________________联系电话:__________________3.其他相关方:名称:_____________________地址:_____________________联系人:___________________联系电话:__________________二、合同前言2.1背景:为满足我方电力设施更新改造需求,提高电力供应质量和可靠性,经双方友好协商,达成一致意见,签订本合同。2.2目的:本合同旨在明确双方在电力设施迁改工程中的权利、义务、责任及违约处理等事项,确保工程顺利进行,实现双赢。三、定义与解释3.1专业术语:(1)电力设施:指输电线路、变电站、配电线路等电力设施。(2)迁改工程:指对现有电力设施进行改造、迁移、拆除、新建等工程。(3)施工图:指乙方根据甲方提供的资料和要求,编制的电力设施迁改工程施工图。3.2关键词解释:(1)工程量:指电力设施迁改工程的总量,包括改造、迁移、拆除、新建等工程量。(2)工期:指电力设施迁改工程的施工时间,自合同签订之日起计算。(3)质量:指电力设施迁改工程的施工质量,应符合国家相关标准和规范。(4)安全:指电力设施迁改工程的施工安全,应确保施工人员、设备、环境等安全。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成电力设施迁改工程。(2)甲方应向乙方提供施工所需的资料,包括但不限于设计图纸、设备清单、施工技术要求等。(3)甲方应按时支付乙方工程款,并按照合同约定进行验收。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成电力设施迁改工程。(2)乙方应按照甲方提供的资料和要求,编制电力设施迁改工程施工图。(3)乙方应确保施工过程中的安全和质量,并对施工过程中发生的事故负责。(4)乙方应按时提交工程进度报告,接受甲方监督。五、履行条款5.1合同履行时间:电力设施迁改工程的施工时间自合同签订之日起计算,具体工期由双方协商确定。5.2合同履行地点:电力设施迁改工程的施工地点为甲方指定的地点,具体位置以合同附件为准。5.3合同履行方式:乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求,在甲方指定的地点完成电力设施迁改工程。施工过程中,乙方应遵守国家相关法律法规和行业规范。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:(1)合同约定的工程量完成;(2)合同约定的工期到期;(3)双方协商一致;(4)法律法规规定的其他情形。6.3终止程序:(1)一方提出终止合同,应提前通知另一方;(2)双方协商一致,签订终止合同协议;(3)办理合同终止手续。6.4终止后果:(1)合同终止后,双方应按照合同约定结算工程款;(2)乙方应将施工过程中形成的资料、设备等移交给甲方;(3)双方应按照法律法规和行业规范处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成:(1)设计费:包括施工图设计、设备选型、方案优化等费用。(2)材料费:包括施工所需的各种电力设施材料、设备等费用。(3)人工费:包括施工人员的工资、福利、保险等费用。(4)施工机械费:包括施工过程中使用的各类机械设备的租赁或购买费用。(5)管理费:包括项目管理、协调、监督等费用。(6)其他费用:包括但不限于交通、通讯、住宿等费用。7.2支付方式:(1)甲方应按照合同约定的进度和金额,通过银行转账方式向乙方支付工程款项。(2)甲方有权要求乙方提供发票和支付凭证,以核实支付款项的合法性。7.3支付时间:(1)设计费:在施工图设计完成后,甲方支付设计费的50%。(2)材料费:在材料采购完毕并经甲方验收合格后,甲方支付材料费的50%。(3)人工费:每月支付人工费的30%,在每月的一个工作日支付。(4)施工机械费:每月支付施工机械费的50%,在每月的一个工作日支付。(5)管理费:在工程完工并验收合格后,甲方支付管理费的100%。7.4支付条款:(1)甲方应在收到乙方提交的合法发票和支付凭证后的五个工作日内完成支付。(2)如乙方提供的发票和支付凭证不符合要求,甲方有权拒绝支付,并要求乙方在规定时间内提供符合要求的文件。八、违约责任8.1甲方违约:(1)甲方未按时支付工程款项,应向乙方支付违约金,违约金为应付未付款项的1%。(2)甲方未按照合同约定提供施工所需资料,导致工程延期,甲方应赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约:(1)乙方未按时完成工程,每延迟一天,应向甲方支付违约金,违约金为合同总金额的0.5%。(2)乙方施工过程中出现质量问题,应承担修复责任,并赔偿甲方因此造成的损失。8.3赔偿金额和方式:(1)违约金的计算方式为:违约金额=违约天数×违约金比例。(2)赔偿金额应通过银行转账方式支付,甲方在收到乙方提交的赔偿申请和相关证明后五个工作日内支付。九、保密条款9.1保密内容:(1)本合同涉及的工程信息、技术资料、商业秘密等。(2)双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限:本合同涉及的保密信息自合同签订之日起至合同终止后五年内有效。9.3保密履行方式:(1)双方应采取合理措施,确保保密信息的保密性。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难,且当事人无法预见、无法避免、无法克服的事件。10.2不可抗力事件:(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等。(2)政府行为:如政策调整、法律法规变化等。(3)社会异常事件:如战争、罢工、骚乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并提供相关证明。(2)不可抗力事件导致合同无法履行或履行困难时,双方应根据实际情况协商解决。(3)因不可抗力事件导致合同无法履行时,双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例:(1)地震、洪水等自然灾害。(2)政府发布的新政策或法律法规。(3)战争、罢工、骚乱等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决:双方在合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼:如协商无果,任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院或仲裁机构进行解决。十二、合同的转让12.1转让规定:(1)未经对方同意,任何一方不得转让合同。(2)如一方需转让合同,应提前三十日通知对方,并经对方书面同意。12.2不得转让的情形:(1)合同涉及的国家秘密或商业秘密。(2)合同约定的权利和义务具有特殊性,无法转让。十三、权利的保留13.1权力保留:(1)本合同中,甲方保留对电力设施迁改工程的设计、施工、验收等方面的最终决定权。(2)乙方在合同履行过程中,如发现设计不合理或存在安全隐患,有权提出修改意见,甲方应予以考虑。13.2特殊权力保留:(1)甲方保留在合同履行期间,对乙方施工过程中发现的问题进行监督检查的权利。(2)乙方在施工过程中,如遇到特殊情况,应及时通知甲方,甲方有权决定是否调整施工方案。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:(1)合同的修改和补充应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。(2)补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力:合同的修改和补充自双方签字盖章之日起生效,对本合同原条款具有补充和修正作用。十五、协助与配合15.1相互协作事项:(1)双方应相互配合,确保电力设施迁改工程的顺利进行。(2)甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题,乙方应积极配合甲方的工作。15.2协作与配合方式:(1)双方应定期召开协调会议,讨论工程进展、问题解决等事宜。(2)双方应通过电话、电子邮件等方式保持沟通,及时解决问题。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律,并受中华人民共和国法律管辖。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成双方之间关于电力设施迁改工程的完整协议,任何一方不得以任何形式修改、补充或撤销本合同。16.3增减条款:本合同如有增减条款,应以书面形式签订,并经双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方(委托方):(签字)(盖章)日期:____年____月____日乙方(施工方):(签字)(盖章)日期:____年____月____日见证人:(签字)日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.电力设施迁改工程施工图2.材料清单及采购合同3.人员配备及资质证明4.施工方案及安全措施5.工程进度报告6.验收报告及质量保证书7.支付凭证及发票8.不可抗力事件证明材料9.协商会议纪要10.任何双方认为需要作为合同附件的其他文件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付工程款项,认定违约。未按照合同约定提供施工所需资料,导致工程延期,认定违约。未在规定时间内完成验收,认定违约。2.乙方违约:未按时完成工程,每延迟一天,认定违约。施工过程中出现质量问题,认定违约。未在规定时间内提交工程进度报告,认定违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。2.违约责任:指当事人一方违反合同约定,应当承担的民事责任。3.保密条款:指合同中关于保密内容、保密期限和保密履行方式的约定。4.争议解决:指合同双方在履行合同过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。5.合同转让:指合同当事人将其合同权利和义务全部或部分转让给第三方的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中遇到技术难题。解决办法:乙方应及时通知甲方,甲方组织专家进行技术研讨,共同解决难题。2.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:乙方应立即停止施工,查找原因,并及时整改。整改完成后,经甲方验收合格后方可继续施工。3.问题:工程进度滞后。解决办法:乙方应分析原因,制定赶工措施,并通知甲方。甲方将协助乙方解决影响进度的外部因素。4.问题:支付过程中出现争议。解决办法:双方应按照合同约定的支付条款进行支付,如出现争议,可通过协商或仲裁方式解决。5.问题:不可抗力事件导致工程无法继续。解决办法:双方应按照合同约定的不可抗力条款处理,如工程无法继续,可协商延长工期或终止合同。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任:第三方应承担其在合同中的具体责任,包括但不限于工程监理、设计审核、质量检验等。第三方应确保其提供的服务符合国家相关标准和规范,并对因其服务不当导致的问题承担责任。2.第三方权利:第三方有权获得合同约定的报酬,并有权要求甲方和乙方提供必要的支持和配合。第三方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查,并提出改进建议。3.第三方义务:第三方应按时完成其职责范围内的任务,并对所提供的服务质量负责。第三方应遵守国家法律法规和合同约定,不得泄露甲方和乙方的商业秘密。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定的时间和方式支付工程款项。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和协助,包括但不限于施工场地、物资供应等。乙方有权在工程进度受到影响时,要求甲方延长工期或调整工程款支付计划。2.乙方利益条款:乙方有权获得工程完工后的验收报告,并对验收结果提出异议。乙方有权在合同履行过程中,对设计、施工方案进行调整,以优化工程效果。3.甲方的违约及限制条款:如甲方未按时支付工程款项,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金。如甲方提供的施工条件不符合要求,导致乙方施工进度受阻,甲方应承担相应责任。甲方不得随意变更施工方案,如需变更,应与乙方协商一致。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可对乙方的施工过程进行监督,确保工程质量和进度符合合同要求。甲方可要求乙方提供工程进度报告、质量检验报告等文件,以便甲方进行管理和决策。2.甲方的利益条款:甲方可要求乙方在工程完工后进行保修,保障甲方在使用过程中的权益。甲方可要求乙方在合同履行过程中,对工程变更进行书面确认,以保障甲方的利益。3.乙方的违约及限制条款:如乙方未按时完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,并有权终止合同。如乙方施工过程中出现质量问题,乙方应承担修复责任,并赔偿甲方因此造成的损失。乙方不得将工程分包给不具备相应资质的第三方,否则甲方有权终止合同。全文完。二零二五年度电力设施迁改工程合同书4本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程期限2.合同双方2.1甲方2.2乙方2.3甲方代表2.4乙方代表3.工程内容3.1迁改工程范围3.2迁改工程内容3.3工程量清单4.工程进度安排4.1工程阶段划分4.2各阶段时间节点4.3工程进度调整5.工程费用及支付5.1工程费用构成5.2工程费用支付方式5.3预付款5.4阶段付款5.5结算与支付6.工程质量标准6.1工程质量要求6.2工程质量检验6.3工程质量问题处理7.工程安全与环境保护7.1工程安全要求7.2工程安全措施7.3环境保护要求7.4环境保护措施8.甲方权利与义务8.1甲方权利8.2甲方义务9.乙方权利与义务9.1乙方权利9.2乙方义务10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定14.1法律适用14.2合同附件14.3合同份数及效力第一部分:合同如下:1.工程概况1.1工程名称:二零二五年度电力设施迁改工程1.2工程地点:省市区1.3工程规模:包括条高压线路、个变电站、个配电室等电力设施的迁改1.4工程期限:自合同签订之日起至2025年12月31日止2.合同双方2.1甲方:省市区供电局2.2乙方:电力设施迁改有限公司2.3甲方代表:2.4乙方代表:3.工程内容3.1迁改工程范围:包括现有高压线路、变电站、配电室等电力设施的迁改,以及新建电力设施的安装3.2迁改工程内容:线路迁改、设备拆除、设备运输、设备安装、调试运行等3.3工程量清单:详见附件一《工程量清单》4.工程进度安排4.1工程阶段划分:前期准备、施工阶段、验收阶段4.2各阶段时间节点:详见附件二《工程进度安排表》4.3工程进度调整:如因不可抗力或特殊情况导致工程进度延误,双方应协商一致,调整工程进度计划5.工程费用及支付5.1工程费用构成:设计费、材料费、人工费、机械费、其他费用5.2工程费用支付方式:分阶段支付,详见附件三《工程费用支付计划》5.3预付款:合同签订后5个工作日内,乙方提交预付款申请,甲方支付合同总价款的20%作为预付款5.4阶段付款:每个阶段完成后,乙方提交付款申请,甲方在收到乙方提交的验收合格证明及发票后10个工作日内支付该阶段费用的80%5.5结算与支付:工程验收合格后,双方进行最终结算,乙方提交结算申请,甲方在收到乙方提交的结算报告及发票后30个工作日内支付剩余款项6.工程质量标准6.1工程质量要求:按照国家相关标准和规范执行,确保工程质量符合设计要求6.2工程质量检验:甲方负责监督工程质量,乙方应按照甲方要求进行自检和抽检6.3工程质量问题处理:如发现质量问题,乙方应在接到甲方通知后立即进行整改,直至符合要求7.工程安全与环境保护7.1工程安全要求:严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全7.2工程安全措施:制定详细的安全施工方案,配备必要的安全设施和人员7.3环境保护要求:按照国家环境保护法律法规,采取措施减少施工对环境的影响7.4环境保护措施:采用环保材料,做好施工现场的垃圾处理和废水排放8.甲方权利与义务8.1甲方权利8.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成工程8.1.2甲方有权对乙方的工作进行监督检查,确保工程顺利进行8.1.3甲方有权在乙方违约时采取必要的法律措施8.2甲方义务8.2.1甲方应按照合同约定支付工程款项8.2.2甲方应提供必要的施工场地和施工条件8.2.3甲方应按照约定的时间提供工程所需的设计图纸和技术资料9.乙方权利与义务9.1乙方权利9.1.1乙方有权按照合同约定获得工程款项9.1.2乙方有权要求甲方按照约定提供施工条件9.1.3乙方有权要求甲方解决施工过程中遇到的问题9.2乙方义务9.2.1乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工程9.2.2乙方应保证工程质量和安全,遵守国家安全生产法律法规9.2.3乙方应按照甲方要求提供工程进度报告和工程结算报告10.违约责任10.1违约情形10.1.1乙方未按合同约定的时间完成工程10.1.2乙方工程质量不符合合同约定10.1.3甲方未按合同约定支付工程款项10.2违约责任承担10.2.1乙方未按合同约定完成工程的,应向甲方支付违约金,并赔偿由此造成的损失10.2.2乙方工程质量不符合约定的,应无条件返工,并承担由此产生的费用10.2.3甲方未按合同约定支付工程款项的,应向乙方支付违约金,并赔偿由此造成的损失11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议11.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼11.2争议解决机构11.2.1本合同争议解决机构为省市区人民法院12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1乙方严重违约,经甲方书面通知后仍不改正12.1.2甲方因不可抗力无法履行合同12.2合同解除程序12.2.1双方协商一致解除合同12.2.2一方违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2甲方支付预付款13.2合同终止条件13.2.1工程验收合格13.2.2双方协商一致解除合同14.其他约定14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律14.2合同附件14.2.1附件一:工程量清单14.2.2附件二:工程进度安排表14.2.3附件三:工程费用支付计划14.3合同份数及效力14.3.1本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方一致同意介入合同关系,提供专业服务、咨询、监理或其他辅助服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括但不限于工程监理单位、设计单位、造价咨询单位、检测机构、安全评估机构等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并在合同中明确第三方的权利、义务和责任。15.2.2第三方介入应满足国家相关法律法规的要求,具备相应的资质和条件。15.3第三方权利15.3.1第三方有权根据合同约定,独立行使专业服务、咨询、监理等职责。15.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以确保其工作顺利进行。15.4第三方义务15.4.1第三方应按照合同约定,提供高质量、高效率的服务。15.4.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和工程信息。15.5第三方与其他各方的关系15.5.1第三方与甲方、乙方之间是服务与被服务的合同关系。15.5.2第三方不得直接与甲方或乙方进行交易,所有交易均需通过甲乙双方进行。16.第三方责任16.1第三方责任限额16.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,通常不超过第三方合同服务总金额的%。16.1.2若第三方因自身原因导致工程损失,应承担相应的赔偿责任。16.2第三方责任范围16.2.1第三方仅对其提供的服务范围承担责任,对工程其他方面的问题不承担责任。16.2.2第三方责任范围包括但不限于:提供的服务质量、进度、安全等方面。16.3第三方责任免除16.3.1因不可抗力导致第三方无法履行合同,第三方不承担责任。16.3.2因甲方或乙方原因导致第三方无法履行合同,第三方不承担责任。17.第三方变更17.1第三方变更程序17.1.1若需更换第三方,甲乙双方应书面同意,并通知对方。17.1.2新的第三方应满足合同约定的条件,并重新签订合同。17.2第三方变更责任17.2.1第三方变更后,原合同中关于第三方的权利、义务和责任条款仍有效。18.第三方退出18.1第三方退出条件18.1.1合同履行完毕或提前终止18.1.2第三方因自身原因无法继续履行合同18.2第三方退出程序18.2.1第三方退出需经甲乙双方书面同意,并通知对方。18.2.2第三方退出后,甲乙双方应就剩余工作协商解决。18.3第三方退出责任18.3.1第三方退出前,应完成其合同约定的工作,并承担相应的责任。18.3.2第三方退出后,其责任由甲乙双方按照合同约定承担。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:列出所有迁改工程的详细项目、数量、单位、单价和总价。说明:工程量清单是计算工程费用和进行结算的依据。2.附件二:工程进度安排表详细要求:明确每个阶段的开始和结束时间,以及关键节点的验收时间。说明:工程进度安排表是确保工程按时完成的重要文件。3.附件三:工程费用支付计划详细要求:列出每个阶段的付款金额、付款时间、付款条件。说明:工程费用支付计划是确保工程资金及时到位的保障。4.附件四:工程合同详细要求:包括合同双方的基本信息、工程概况、工程内容、质量标准、安全与环境保护要求、违约责任等。说明:工程合同是本合同的核心文件,规定了甲乙双方的权利和义务。5.附件五:第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的背景、目的、职责、权利和义务。说明:第三方介入协议是第三方参与工程的关键文件。6.附件六:工程质量检验报告详细要求:记录工程每个阶段的检验结果,包括检验方法、检验数据、检验结论。说明:工程质量检验报告是确保工程质量的重要依据。7.附件七:工程验收报告详细要求:记录工程验收的过程、结果、验收意见。说明:工程验收报告是工程完成的重要标志。8.附件八:工程结算报告详细要求:详细列出工程结算的项目、数量、单价、总价、结算金额。说明:工程结算报告是甲乙双方进行最终结算的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程责任认定标准:根据合同约定的工期,每延误一天,乙方应向甲方支付元违约金。示例说明:若合同约定工期为120天,乙方实际完成时间为150天,则乙方应支付(150120)=元违约金。2.违约行为:乙方工程质量不符合合同约定责任认定标准:乙方应无条件返工,直至符合合同约定的质量标准,并承担由此产生的费用。示例说明:若甲方发现乙方施工的某部分工程不符合质量标准,乙方需进行返工,并承担返工产生的材料费、人工费等费用。3.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款项责任认定标准:甲方应向乙方支付违约金,违约金为未支付款项的%。示例说明:若甲方未按合同约定支付万元款项,则甲方应支付万元%=万元违约金。4.违约行为:第三方未能履行合同约定的职责责任认定标准:第三方应根据合同约定承担相应的责任,包括但不限于赔偿损失、承担违约金等。示例说明:若第三方未能按照合同约定提供监理服务,导致工程延误,第三方应承担相应的责任。全文完。二零二五年度电力设施迁改工程合同书5合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同有效期5.合同双方基本信息6.合同签订地点二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程内容5.工程进度安排6.工程质量要求三、合同双方权利与义务1.发包方权利与义务2.承包方权利与义务3.第三方权利与义务四、工程款项及支付方式1.工程款项总额2.工程款项支付方式3.预付款比例及支付时间4.进度款支付比例及支付时间5.结算款支付比例及支付时间6.逾期付款违约责任五、工程进度与验收1.工程进度计划2.工程进度报告3.工程验收标准4.工程验收程序5.工程验收报告六、工程变更与调整1.工程变更范围2.工程变更程序3.工程变更价格确定4.工程变更对工期的影响5.工程变更的审批权限七、工程保险与安全1.工程保险种类2.保险责任范围3.保险金额及费用承担4.工程安全责任5.工程安全事故处理八、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用承担九、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除与终止的程序4.合同解除与终止后的处理十、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约赔偿标准4.违约赔偿程序十一、合同附件1.工程设计文件2.工程施工图纸3.工程量清单4.其他相关文件十二、合同生效与备案1.合同生效条件2.合同备案手续3.合同备案机构4.合同备案时间十三、合同解除与终止后的处理1.工程移交2.工程结算3.争议解决4.违约责任5.合同解除与终止后的其他事项十四、其他约定事项1.不可抗力条款2.法律法规变更3.合同解释4.合同补充协议5.合同附件合同编号_________一、合同概述1.合同名称:二零二五年度电力设施迁改工程合同书2.合同编号:_______3.合同签订日期:_______4.合同有效期:自_______至_______5.合同双方基本信息:发包方:名称:地址:联系人:联系电话:承包方:名称:地址:联系人:联系电话:6.合同签订地点:_______二、工程概况1.工程名称:二零二五年度电力设施迁改工程2.工程地点:_______3.工程规模:_______4.工程内容:电力线路迁改变电站迁建配电设施改造5.工程进度安排:施工准备阶段:_______施工阶段:_______竣工验收阶段:_______6.工程质量要求:符合国家相关标准和规范三、合同双方权利与义务1.发包方权利与义务:
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五年度民政局离婚财产分割标准协议书样本
- 课题申报参考:明清近代诗文创新理论研究
- 二零二五年度影视剧本改编拍摄合同范本3篇
- 2025年委托回购担保合同
- 房地产税费政策解读
- 二零二五年度门窗行业绿色供应链体系建设合同样本4篇
- 二零二五年度面条产品跨境电商销售合同4篇
- 2025年中兵北斗产业投资有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 2025年上海未来经济发展有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 2025年云南富宁安逸殡葬管理公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 农民工工资表格
- 【寒假预习】专题04 阅读理解 20篇 集训-2025年人教版(PEP)六年级英语下册寒假提前学(含答案)
- 2024年智能监狱安防监控工程合同3篇
- 100道20以内的口算题共20份
- 高三完形填空专项训练单选(部分答案)
- 护理查房高钾血症
- 项目监理策划方案汇报
- 《职业培训师的培训》课件
- 建筑企业新年开工仪式方案
- 一例产后出血的个案护理
- 急诊与灾难医学课件 03 呼吸困难大课何琳zhenshi
评论
0/150
提交评论