版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025版室内外抹灰工程劳务分包施工合同范本合同目录第一章合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同签订时间与地点1.3合同签订双方代表签字第二章工程概况2.1工程名称及地点2.2工程类型及规模2.3工程设计及施工图纸2.4工程量及计量标准第三章劳务分包范围及内容3.1分包项目范围3.2分包工作内容3.3分包工程量清单3.4分包工程材料供应第四章施工工期与进度4.1施工总工期4.2分包工程分段进度计划4.3施工节点进度要求4.4进度违约责任第五章合同价格及支付方式5.1分包工程合同价格5.2价格调整机制5.3预付款支付5.4进度款支付5.5结算方式5.6验收合格后的尾款支付5.7违约金及赔偿第六章材料供应与验收6.1材料采购与供应责任6.2材料质量要求6.3材料验收标准及流程6.4材料验收记录第七章施工安全与环境保护7.1施工安全责任7.2安全生产管理制度7.3安全生产培训与教育7.4环境保护要求7.5施工现场文明施工要求第八章工程验收8.1工程验收条件8.2工程验收标准8.3工程验收流程8.4验收不合格处理第九章合同变更与解除9.1合同变更程序9.2合同解除条件9.3合同解除后的处理第十章违约责任10.1违约责任概述10.2施工过程中违约责任10.3工程质量违约责任10.4工程进度违约责任10.5不可抗力影响下的违约责任第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决期限第十二章合同生效、终止与存续12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理12.4合同存续期间的管理第十三章附件13.1相关图纸及文件13.2工程量清单及计价表13.3分包工程进度计划13.4材料清单及供应合同13.5安全生产管理制度13.6争议解决相关文件第十四章合同其他约定14.1法律法规适用14.2合同文本效力14.3其他约定事项合同编号_________第一章合同订立1.1合同双方基本信息1.1.1分包方名称、地址、法定代表人及联系方式1.1.2总承包方名称、地址、法定代表人及联系方式1.2合同签订时间与地点1.2.1合同签订日期1.2.2合同签订地点1.3合同签订双方代表签字1.3.1分包方代表签字1.3.2总承包方代表签字第二章工程概况2.1工程名称及地点2.1.1工程名称2.1.2工程地点2.2工程类型及规模2.2.1工程类型2.2.2工程规模2.3工程设计及施工图纸2.3.1设计单位名称2.3.2施工图纸提供方式2.4工程量及计量标准2.4.1工程量计算方法2.4.2计量标准第三章劳务分包范围及内容3.1分包项目范围3.1.1分包工程的具体内容3.1.2分包工程的质量要求3.2分包工作内容3.2.1分包工程的施工工艺3.2.2分包工程的施工方法3.3分包工程量清单3.3.1分包工程量清单明细3.3.2分包工程量清单总价3.4分包工程材料供应3.4.1分包工程材料种类3.4.2分包工程材料供应方式第四章施工工期与进度4.1施工总工期4.1.1施工总工期时间4.2分包工程分段进度计划4.2.1分包工程分段进度计划明细4.3施工节点进度要求4.3.1施工节点进度要求明细4.4进度违约责任4.4.1违约金计算方式4.4.2违约责任承担第五章合同价格及支付方式5.1分包工程合同价格5.1.1分包工程合同价格总额5.2价格调整机制5.2.1价格调整因素5.2.2价格调整方式5.3预付款支付5.3.1预付款金额5.3.2预付款支付时间5.4进度款支付5.4.1进度款支付比例5.4.2进度款支付时间5.5结算方式5.5.1结算方式说明5.6验收合格后的尾款支付5.6.1尾款支付比例5.6.2尾款支付时间5.7违约金及赔偿5.7.1违约金计算方式5.7.2违约责任承担第六章材料供应与验收6.1材料采购与供应责任6.1.1材料采购责任6.1.2材料供应责任6.2材料质量要求6.2.1材料质量标准6.2.2材料质量验收6.3材料验收标准及流程6.3.1材料验收标准6.3.2材料验收流程6.4材料验收记录6.4.1材料验收记录格式6.4.2材料验收记录保存第七章施工安全与环境保护7.1施工安全责任7.1.1分包方安全责任7.1.2总承包方安全责任7.2安全生产管理制度7.2.1安全生产管理制度内容7.3安全生产培训与教育7.3.1安全生产培训内容7.3.2安全生产教育要求7.4环境保护要求7.4.1环境保护法规要求7.4.2环境保护措施7.5施工现场文明施工要求7.5.1文明施工标准7.5.2文明施工措施第八章工程验收8.1工程验收条件8.1.1工程验收前的准备工作8.1.2工程验收所需的资料8.2工程验收标准8.2.1国家及行业标准8.2.2设计文件要求8.3工程验收流程8.3.1验收申请8.3.2验收组织8.3.3验收实施8.3.4验收报告8.4验收不合格处理8.4.1不合格原因分析8.4.2采取措施及整改8.4.3重新验收第九章合同变更与解除9.1合同变更程序9.1.1变更申请9.1.2变更审批9.1.3变更实施9.2合同解除条件9.2.1合同解除事由9.2.2合同解除通知9.3合同解除后的处理9.3.1合同解除后的结算9.3.2合同解除后的责任第十章违约责任10.1违约责任概述10.1.1违约行为的定义10.1.2违约责任的承担10.2施工过程中违约责任10.2.1施工质量违约责任10.2.2施工进度违约责任10.2.3施工安全违约责任10.3工程质量违约责任10.3.1工程质量不合格责任10.3.2工程质量保修责任10.4工程进度违约责任10.4.1进度延误责任10.4.2进度提前责任10.5不可抗力影响下的违约责任10.5.1不可抗力事件认定10.5.2不可抗力影响下的责任免除第十一章争议解决11.1争议解决方式11.1.1争议解决途径11.1.2争议解决机构11.2争议解决程序11.2.1争议解决流程11.2.2争议解决期限11.3争议解决期限11.3.1争议解决期限的计算11.3.2争议解决期限的延长第十二章合同生效、终止与存续12.1合同生效条件12.1.1合同生效的时间12.1.2合同生效的条件12.2合同终止条件12.2.1合同终止的事由12.2.2合同终止的程序12.3合同终止后的处理12.3.1合同终止后的结算12.3.2合同终止后的责任12.4合同存续期间的管理12.4.1合同存续期间的管理要求12.4.2合同存续期间的变更第十三章附件13.1相关图纸及文件13.2工程量清单及计价表13.3分包工程进度计划13.4材料清单及供应合同13.5安全生产管理制度13.6争议解决相关文件第十四章合同其他约定14.1法律法规适用14.2合同文本效力14.3其他约定事项合同签订人:[分包方代表签字][分包方代表姓名][分包方代表职务][分包方盖章][日期][总承包方代表签字][总承包方代表姓名][总承包方代表职务][总承包方盖章][日期]多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方项目管理责任说明:甲方应负责整个项目的管理,包括但不限于进度控制、成本控制、质量控制和安全控制。甲方应设立项目管理机构,负责协调各方工作,确保项目顺利进行。1.2甲方提供施工图纸及资料说明:甲方应在合同签订后一定时间内,向乙方提供完整的施工图纸及相关技术资料,确保乙方能够及时了解工程要求和技术标准。1.3甲方对乙方施工过程的监督说明:甲方应定期对乙方施工过程进行监督,确保施工质量符合合同要求。甲方有权要求乙方对不合格的施工进行整改,直至合格。1.4甲方对乙方施工进度的协调说明:甲方应协调乙方与其他分包商的施工进度,确保各工种施工的顺利进行,避免窝工和返工。1.5甲方对乙方施工安全的责任说明:甲方应对乙方施工过程中的安全问题负责,包括但不限于提供必要的安全防护设施和进行安全教育培训。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方自主施工安排说明:乙方有权根据工程实际情况,制定施工方案和施工计划,并报甲方审批。乙方应确保施工方案和施工计划符合合同要求。2.2乙方对施工材料的采购说明:乙方有权自行采购施工材料,但应保证材料质量符合合同要求。乙方应向甲方提供材料采购清单,并接受甲方对材料质量的监督。2.3乙方对施工进度的控制说明:乙方应负责施工进度的控制,确保按合同约定的时间节点完成施工任务。乙方应定期向甲方报告施工进度,并及时解决施工过程中的问题。2.4乙方对施工质量的保证说明:乙方应严格按照施工图纸和设计要求进行施工,确保工程质量符合国家标准和合同约定。乙方应对施工过程中出现的问题负责整改。2.5乙方对施工安全的责任说明:乙方应负责施工现场的安全管理,确保施工人员的人身安全和工程的安全。乙方应制定并执行安全管理制度,定期进行安全检查。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1第三方中介的职责说明:第三方中介应负责合同履行过程中的协调、监督和纠纷调解工作。第三方中介应具备相关资质,并遵守国家法律法规。3.2第三方中介的佣金说明:第三方中介的佣金由合同双方按照约定支付,具体金额及支付方式应在合同中明确。3.3第三方中介的监督权说明:第三方中介有权对合同履行情况进行监督,包括但不限于施工质量、施工进度和施工安全等方面。3.4第三方中介的调解权说明:在合同履行过程中,如发生争议,第三方中介有权进行调解。调解结果对合同双方具有约束力。3.5第三方中介的报告义务说明:第三方中介应定期向合同双方报告合同履行情况,包括但不限于施工进度、施工质量和施工安全等方面。3.6第三方中介的保密义务说明:第三方中介在履行职责过程中,应遵守保密原则,不得泄露合同双方的商业秘密和隐私。3.7第三方中介的终止条款说明:如合同双方一致同意,可终止第三方中介的职责。终止后,第三方中介应向合同双方提交终止报告,并协助处理后续事宜。附件及其他补充说明一、附件列表:1.施工图纸及相关技术资料2.工程量清单及计价表3.分包工程进度计划4.材料清单及供应合同5.安全生产管理制度6.争议解决相关文件7.第三方中介资质证明8.合同双方的身份证明文件9.其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间节点完成施工任务。认定:根据合同约定的施工进度计划,如乙方未在规定时间内完成施工,则认定为违约。2.违约行为:乙方提供的施工材料质量不符合合同要求。认定:通过第三方检测机构对材料进行检测,如检测结果显示材料质量不合格,则认定为违约。3.违约行为:甲方未按合同约定支付进度款。认定:根据合同约定的支付时间,如甲方未在规定时间内支付进度款,则认定为违约。4.违约行为:甲方未按合同约定提供施工图纸及资料。认定:根据合同约定的提供时间,如甲方未在规定时间内提供施工图纸及资料,则认定为违约。三、法律名词及解释:1.劳务分包:指总承包方将部分工程或工作内容委托给其他单位或个人完成的行为。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。3.违约责任:指合同一方违反合同约定,应承担的法律责任。4.争议解决:指合同双方在合同履行过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:立即停止施工,分析原因,采取整改措施,确保质量符合要求。2.问题:施工进度延误。解决办法:分析原因,调整施工计划,加强现场管理,确保按期完成施工。3.问题:材料供应不及时。解决办法:与材料供应商协商,确保材料按时供应,必要时可更换供应商。4.问题:施工安全风险。解决办法:加强安全教育培训,完善安全防护措施,定期进行安全检查。五、所有应用场景:1.室内外抹灰工程分包2.工程建设项目的劳务分包3.建筑施工领域的劳务合作4.建筑工程项目的分包管理全文完。2025版室内外抹灰工程劳务分包施工合同范本1本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型第三条工程内容3.1抹灰工程范围3.2抹灰工程要求3.3抹灰材料要求第四条工程量及计量方式4.1工程量计算方法4.2计量单位4.3计量时间第五条工程进度及工期5.1工程进度计划5.2工期要求5.3工期延误责任第六条工程质量及验收6.1质量标准6.2验收程序6.3验收不合格处理第七条材料供应及管理7.1材料供应责任7.2材料质量要求7.3材料验收及保管第八条工程费用及支付8.1工程费用构成8.2工程费用支付方式8.3工程费用调整第九条风险责任及保险9.1风险责任划分9.2保险责任范围9.3保险费用承担第十条违约责任及争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式10.3争议解决机构第十一条合同变更及解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3合同解除程序第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序第十三条合同附件13.1合同附件清单13.2附件内容及要求第十四条其他约定事项14.1双方权利义务14.2保密条款14.3合同解除后的责任承担第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称1.1.2分包方法定代表人1.1.3分包方注册地址1.1.4分包方联系电话1.1.5分包方开户银行及账号1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称1.2.2总包方法定代表人1.2.3总包方注册地址1.2.4总包方联系电话1.2.5总包方开户银行及账号第二条工程概况2.1工程名称:小区室内外抹灰工程2.2工程地点:市区小区2.3工程规模:建筑面积万平方米,室外抹灰面积万平方米2.4工程类型:住宅小区室内外抹灰工程第三条工程内容3.1抹灰工程范围:包括住宅小区所有楼栋的室内墙面、顶面抹灰,以及室外墙面、地面抹灰3.2抹灰工程要求:按照国家相关标准和设计图纸要求,确保抹灰层平整、牢固、无裂缝、无脱落3.3抹灰材料要求:使用符合国家标准的抹灰材料,包括水泥、砂、石灰等,具体材料品牌和规格由总包方提供第四条工程量及计量方式4.1工程量计算方法:按照设计图纸和施工规范计算,以平方米为单位4.2计量单位:平方米4.3计量时间:每月底前由分包方提供工程量报表,总包方进行审核确认第五条工程进度及工期5.1工程进度计划:根据工程量及施工方案制定详细的进度计划,包括分阶段验收节点5.2工期要求:自合同签订之日起,180天内完成全部室内外抹灰工程5.3工期延误责任:因分包方原因导致工期延误,每延误一天,按合同总价的1%支付违约金第六条工程质量及验收6.1质量标准:符合国家相关标准和设计图纸要求,确保抹灰层平整、牢固、无裂缝、无脱落6.2验收程序:分阶段验收,包括隐蔽工程验收、分项工程验收和竣工验收6.3验收不合格处理:验收不合格,由分包方负责整改,直至合格为止,整改期间不计入工期第七条材料供应及管理7.1材料供应责任:总包方负责提供符合要求的抹灰材料,并承担材料运输费用7.2材料质量要求:所有材料必须符合国家相关标准和设计图纸要求7.3材料验收及保管:分包方负责对材料进行验收,确保材料质量,并负责材料的保管和使用第八条工程费用及支付8.1工程费用构成:包括直接费、间接费、利润、税金等8.2工程费用支付方式:按月进度支付,每月底前支付上一个月已完工程量的85%,剩余15%作为质保金,工程完工验收合格后无质量问题退还8.3工程费用调整:如因设计变更、材料价格变动等原因导致工程费用发生变化,双方应及时协商调整合同金额第九条风险责任及保险9.1风险责任划分:因分包方施工原因造成工程损坏、质量事故或安全事故,由分包方承担全部责任;因总包方原因导致工程延误或质量问题,由总包方承担相应责任9.2保险责任范围:分包方需办理施工人员意外伤害保险,总包方需办理工程一切险9.3保险费用承担:保险费用由双方各自承担,但具体费用由合同约定第十条违约责任及争议解决10.1违约责任:任何一方违反合同约定,应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等10.2争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼10.3争议解决机构:双方同意将争议提交至仲裁委员会仲裁第十一条合同变更及解除11.1合同变更条件:因不可抗力、国家政策调整等原因,致使合同内容需要变更时,双方应及时协商变更11.2合同解除条件:合同一方严重违约或因不可抗力致使合同无法履行时,另一方有权解除合同11.3合同解除程序:解除合同需提前通知对方,并采取书面形式第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件:本合同经双方签字盖章后生效12.2合同终止条件:合同履行完毕或因法定事由解除合同后,合同终止12.3合同终止程序:合同终止后,双方应及时办理相关手续,清理债权债务第十三条合同附件13.1合同附件清单:设计图纸、工程量清单、材料清单、进度计划、验收标准等13.2附件内容及要求:附件内容应完整、清晰,符合国家相关标准和设计要求第十四条其他约定事项14.1双方权利义务:分包方应严格按照合同约定和施工规范进行施工,保证工程质量;总包方应按时支付工程款,保障分包方合法权益14.2保密条款:双方对本合同内容及相关技术、商业秘密负有保密义务,未经对方同意不得向任何第三方泄露14.3合同解除后的责任承担:合同解除后,双方应承担各自相应的法律责任,并清理合同执行过程中产生的债权债务第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,因特定需求而介入合同关系的第三方机构或个人,包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、融资机构等。1.2第三方的介入应基于甲乙双方的共同约定,并应取得对方的书面同意。第二条第三方职责与权利2.1第三方职责:2.1.1监理方:负责对施工过程进行监督,确保施工质量、安全和进度符合合同要求。2.1.2检测机构:负责对施工材料、半成品和成品进行检测,确保其符合国家相关标准和设计要求。2.1.3咨询顾问:提供专业咨询意见,协助甲乙双方解决施工过程中的技术问题。2.1.4融资机构:为甲乙双方提供融资服务,协助解决资金问题。2.2第三方权利:2.2.1第三方有权根据合同约定和自身职责,要求甲乙双方提供必要的资料和配合。2.2.2第三方有权在发现甲乙双方违约行为时,提出书面警告或建议。第三条第三方介入程序3.1第三方介入前,甲乙双方应就第三方的选择、职责、权利和义务达成一致,并签订相关协议。3.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方保持良好沟通,确保第三方能够有效履行职责。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额:4.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失的,应承担相应的赔偿责任。4.1.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,不得超过合同总价的一定比例。第五条第三方责任划分5.1第三方责任划分:5.1.1第三方在履行职责过程中,因甲乙双方的原因造成损失的,由甲乙双方各自承担相应责任。5.1.2第三方在履行职责过程中,因不可抗力等原因造成损失的,甲乙双方按合同约定分担。第六条第三方介入费用6.1第三方介入费用由甲乙双方根据第三方提供的服务内容和合同约定承担。6.2第三方介入费用在合同中明确,并作为合同总价的一部分。第七条第三方变更与解除7.1第三方变更:7.1.1第三方职责、权利和义务的变更,需经甲乙双方和第三方协商一致。7.1.2第三方变更应书面通知甲乙双方,并取得双方同意。7.2第三方解除:7.2.1第三方因自身原因需解除合同关系时,应提前通知甲乙双方,并取得双方同意。7.2.2第三方解除合同关系后,甲乙双方应就合同履行情况进行清算。第八条第三方保密8.1第三方在履行职责过程中,对甲乙双方的技术、商业秘密负有保密义务。8.2第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。第九条第三方介入与合同履行9.1第三方介入不影响甲乙双方的权利义务,甲乙双方仍应按合同约定履行各自义务。9.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方共同确保合同目标的实现。第十条第三方争议解决10.1第三方在履行职责过程中,与甲乙双方发生争议时,应友好协商解决。10.2协商不成的,可提交合同约定的争议解决机构解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸及说明:详细要求:包括施工图、效果图、施工技术规范、材料清单等。附件说明:设计图纸是施工的依据,必须准确、完整。2.工程量清单:详细要求:详细列出各项工程量的计算方法、单位、数量等。附件说明:工程量清单是工程费用结算的基础。3.技术规范及质量标准:详细要求:列出国家相关标准和设计要求,以及具体的施工质量标准。附件说明:技术规范和质量标准是施工过程中的质量控制依据。4.材料清单及验收报告:详细要求:列出所有施工材料的品牌、规格、数量,以及材料验收报告。附件说明:材料清单和验收报告是保证施工材料质量的重要文件。5.施工进度计划及调整记录:详细要求:列出施工进度计划,包括各阶段的工期、节点等,以及进度调整记录。附件说明:施工进度计划是施工进度控制的依据。6.工程验收报告及整改记录:详细要求:包括隐蔽工程验收报告、分项工程验收报告、竣工验收报告,以及整改记录。附件说明:工程验收报告是确认工程质量的重要文件。7.施工过程中的变更通知及确认函:详细要求:列出所有施工过程中的变更内容,以及甲乙双方签字确认的变更函。附件说明:变更通知及确认函是变更管理的重要文件。8.违约责任通知书及违约金支付凭证:详细要求:列出违约行为及违约金计算方法,以及违约金支付凭证。附件说明:违约责任通知书及违约金支付凭证是违约责任认定的重要文件。9.争议解决文件及判决书:详细要求:列出争议解决过程中的相关文件,以及最终判决书。附件说明:争议解决文件及判决书是解决合同争议的法律依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲乙双方未按时完成工程进度。1.2甲乙双方未按约定支付工程款。1.3甲乙双方未按设计图纸和施工规范进行施工。1.4甲乙双方未按合同约定进行材料供应和质量验收。1.5第三方在履行职责过程中出现重大失误。2.违约责任认定标准:2.1违约行为发生后,由违约方承担相应的违约责任。2.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。2.3违约金的计算方法:根据合同约定或相关法律法规确定。3.违约责任示例说明:3.1甲方未按时支付工程款,每延迟一日,应支付乙方延迟付款总额的1%作为违约金。3.2乙方未按约定完成工程进度,每延迟一日,应向甲方支付延迟工期总额的0.5%作为违约金。3.3第三方在履行职责过程中出现重大失误,导致工程质量不合格,第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。2025版室内外抹灰工程劳务分包施工合同范本2合同编号_________一、合同主体1.1甲方(发包方):名称:(填写甲方全称)地址:(填写甲方详细地址)联系人:(填写甲方联系人姓名)联系电话:(填写甲方联系电话)1.2乙方(承包方):名称:(填写乙方全称)地址:(填写乙方详细地址)联系人:(填写乙方联系人姓名)联系电话:(填写乙方联系电话)1.3其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写其名称、地址、联系人及联系电话)二、合同前言2.1背景:(填写项目背景,如项目名称、项目地点、项目规模等)2.2目的:为明确室内外抹灰工程劳务分包施工的相关事宜,保障甲乙双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,双方经友好协商,特订立本合同。2.3合同依据:1.《中华人民共和国合同法》;2.《中华人民共和国建筑法》;3.《建设工程施工合同管理办法》;4.国家及地方有关建设工程的法律法规和政策。三、定义与解释3.1专业术语:1.室内外抹灰工程:指对建筑物室内外墙面、柱面等部位进行抹灰、刷浆、贴面等装饰性施工;2.劳务分包:指乙方按照甲方要求,将室内外抹灰工程的劳务部分分包给有相应资质的施工队伍。3.2关键词解释:1.发包方:甲方,即项目的业主单位;2.承包方:乙方,即承接室内外抹灰工程劳务分包施工的施工单位;3.工程量:指室内外抹灰工程的工程量清单中所列明的工程量;4.施工期限:指本合同约定的室内外抹灰工程劳务分包施工的期限;5.工程质量:指室内外抹灰工程按照国家及地方有关标准、规范施工后达到的质量要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1.甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成室内外抹灰工程劳务分包施工;2.甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查;3.甲方应按合同约定向乙方支付劳务费用;4.甲方应配合乙方办理施工相关手续,如办理施工许可证、安全许可证等。4.2乙方的权利和义务:1.乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成室内外抹灰工程劳务分包施工;2.乙方应遵守国家及地方有关建筑行业的法律法规,确保施工过程中的质量、安全、环保等要求;3.乙方应按合同约定向甲方提供相关施工资料、技术文件等;4.乙方应配合甲方进行工程验收,确保室内外抹灰工程达到约定的质量标准。五、履行条款5.1合同履行时间:室内外抹灰工程劳务分包施工的期限自合同签订之日起至(填写完工日期)止。5.2合同履行地点:室内外抹灰工程劳务分包施工的地点为(填写项目具体地址)。5.3合同履行方式:1.乙方负责组织施工队伍,按照合同约定的时间、质量、进度要求完成室内外抹灰工程劳务分包施工;2.甲方负责提供施工所需材料、设备等;3.甲方与乙方共同负责施工现场的管理,确保施工过程中的安全、环保等要求。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:1.室内外抹灰工程劳务分包施工完成后,经甲方验收合格;2.双方协商一致,终止合同;3.发生不可抗力事件,致使合同无法履行;4.合同约定的其他终止条件。6.3终止程序:1.发生合同终止条件之一时,一方应及时通知另一方;2.双方应在接到通知之日起(填写通知期限)内,共同协商处理合同终止事宜;3.合同终止后,双方应按照约定处理相关事宜,如工程结算、资料移交等。6.4终止后果:1.合同终止后,乙方应立即停止室内外抹灰工程劳务分包施工;2.甲方应按照合同约定,向乙方支付已完成的工程量劳务费用;3.双方应按照约定,处理剩余的工程量、材料、设备等事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.工程劳务费:根据室内外抹灰工程的工程量清单及市场价格,经双方协商确定;2.材料费:包括施工过程中所需的各种材料费用,如水泥、砂子、石灰等;3.设备租赁费:施工过程中所需租赁的机械设备费用;4.人工费:施工过程中所需的人工费用;5.管理费:包括施工过程中的管理、协调、监督等费用;7.其他费用:根据实际情况,经双方协商确定的其他费用。7.2支付方式1.预付款:合同签订后,乙方应向甲方提交相关资质证明文件,甲方应在收到乙方提交的文件后(填写预付款支付日期)内支付合同总价款的(填写百分比)作为预付款;2.进度款:室内外抹灰工程劳务分包施工过程中,甲方根据工程进度和质量情况,按月或按阶段支付工程进度款;3.结算款:室内外抹灰工程劳务分包施工完成后,经甲方验收合格,乙方提交结算资料,甲方应在收到乙方提交的结算资料后(填写结算款支付日期)内支付结算款;4.保修金:合同约定的保修期内,甲方应向乙方支付一定比例的保修金,保修期满后,若无质量问题,甲方应无息退还保修金。7.3支付时间1.预付款:合同签订后,乙方提交相关资质证明文件后(填写预付款支付日期);2.进度款:室内外抹灰工程劳务分包施工过程中,每月或每阶段完成后(填写进度款支付日期);3.结算款:室内外抹灰工程劳务分包施工完成后,验收合格后(填写结算款支付日期);4.保修金:合同约定的保修期内(填写保修金支付日期)。7.4支付条款1.甲方支付款项时,应按照合同约定的支付方式和时间进行;2.乙方收到款项后,应在收到款项的次日向甲方开具正式发票;3.甲方支付款项后,如发生争议,乙方应在收到款项后的(填写争议处理期限)内提出。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按合同约定支付款项,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按逾期付款金额的(填写百分比)计算;2.甲方未按合同约定提供施工所需材料、设备等,导致施工延误,应承担相应的责任。8.2乙方违约1.乙方未按合同约定按时、按质、按量完成室内外抹灰工程劳务分包施工,应向甲方支付违约金,违约金按延误工期或工程量损失的(填写百分比)计算;2.乙方未按合同约定提供相关施工资料、技术文件等,导致甲方无法进行工程验收,应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金的计算方式:按违约金额的(填写百分比)计算;2.违约赔偿的支付方式:违约方应在接到违约通知后的(填写支付期限)内支付违约金;3.逾期支付的违约金,按逾期付款金额的(填写百分比)计算。九、保密条款9.1保密内容1.室内外抹灰工程的技术资料、施工图纸、设计方案等;2.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密;3.其他双方约定需要保密的信息。9.2保密期限1.保密期限自合同签订之日起至合同终止后(填写保密期限);2.保密期限届满后,双方仍有保密义务,但保密内容仅限于合同履行过程中知悉的信息。9.3保密履行方式1.双方应采取必要的保密措施,防止保密内容泄露;2.双方不得将保密内容泄露给任何第三方;3.双方应遵守国家有关保密的法律、法规。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1.地震、洪水、台风等自然灾害;2.战争、恐怖袭击等社会事件;3.政府行为,如政策调整、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并采取措施减轻损失;2.不可抗力事件导致合同无法履行的,双方互不承担责任;3.不可抗力事件导致合同部分无法履行的,双方应协商解决。10.4不可抗力实例1.地震导致施工中断;2.政府政策调整导致工程停工;3.恐怖袭击导致施工现场安全受到威胁。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议;11.2调解1.双方可提交(填写调解机构名称)进行调解;2.调解结果对双方具有约束力。11.3仲裁或诉讼1.双方可提交(填写仲裁机构名称)进行仲裁;2.仲裁结果对双方具有约束力;3.也可向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让本合同;2.经双方同意,本合同可以转让。12.2不得转让的情形1.合同主体资格受到限制;2.合同涉及国家秘密、商业秘密等;3.合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对室内外抹灰工程劳务分包施工过程中的监督权;2.甲方保留对室内外抹灰工程劳务分包施工质量的验收权;3.甲方保留对室内外抹灰工程劳务分包施工进度的控制权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在室内外抹灰工程劳务分包施工过程中,对施工方案、施工工艺、施工材料等做出调整的权力;2.甲方保留在室内外抹灰工程劳务分包施工过程中,对施工人员进行调整的权力;3.甲方保留在室内外抹灰工程劳务分包施工过程中,对施工进度进行调整的权力。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何一方要求修改或补充合同内容,应书面通知对方;2.双方应在收到通知后(填写协商期限)内达成一致意见;3.修改或补充的内容应以书面形式作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.修改或补充的内容自双方签字盖章之日起生效;2.修改或补充的内容与本合同有冲突的,以修改或补充的内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合,共同完成室内外抹灰工程劳务分包施工;2.双方应共同解决施工过程中出现的问题;3.双方应共同维护施工现场的秩序和安全。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开会议,沟通施工进展情况;2.双方应及时交换施工资料,确保信息畅通;3.双方应共同遵守国家及地方有关建筑行业的法律法规。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于室内外抹灰工程劳务分包施工的完整协议,任何补充或修改均应以书面形式进行,并经双方签字盖章。16.3增减条款1.本合同如需增减条款,应经双方协商一致,并以书面形式作为合同附件;2.增减条款与本合同有冲突的,以增减条款为准。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):法定代表人(签字):乙方(盖章):法定代表人(签字):签订日期:(填写签订日期)合同附件:1.室内外抹灰工程劳务分包施工合同附件一;2.室内外抹灰工程劳务分包施工合同附件二;3.其他附件。甲方(盖章):法定代表人(签字):乙方(盖章):法定代表人(签字):附件及其他说明解释一、附件列表:1.室内外抹灰工程劳务分包施工合同附件一:工程量清单2.室内外抹灰工程劳务分包施工合同附件二:施工图纸及技术规范3.室内外抹灰工程劳务分包施工合同附件三:施工进度计划4.室内外抹灰工程劳务分包施工合同附件四:质量验收标准5.室内外抹灰工程劳务分包施工合同附件五:安全生产责任书6.室内外抹灰工程劳务分包施工合同附件六:环境保护措施7.室内外抹灰工程劳务分包施工合同附件七:合同签订前甲方提供的其他相关文件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按合同约定支付款项,认定违约。未按合同约定提供施工所需材料、设备等,导致施工延误,认定违约。未按合同约定提供施工许可证、安全许可证等,认定违约。2.乙方违约:未按合同约定按时、按质、按量完成室内外抹灰工程劳务分包施工,认定违约。未按合同约定提供相关施工资料、技术文件等,导致甲方无法进行工程验收,认定违约。未按合同约定采取必要的安全、环保措施,认定违约。违约行为的认定依据合同条款和相关法律法规。三、法律名词及解释:1.合同法:调整合同关系的法律规范,包括合同的订立、效力、履行、变更、解除、终止等。2.建筑法:调整建筑活动中的法律关系,包括建筑许可、建筑工程质量管理、安全生产等。3.不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。4.违约金:合同当事人一方违约时,应向对方支付一定数额的金钱,以弥补对方损失。5.保密条款:合同中约定保密内容、保密期限、保密履行方式等条款。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:及时沟通,共同分析原因,采取补救措施,确保工程质量。2.问题:施工进度延误。解决办法:分析延误原因,调整施工计划,确保工程按期完成。3.问题:材料供应不及时。4.问题:安全风险。解决办法:严格执行安全生产责任制,加强安全教育培训,确保施工安全。5.问题:合同纠纷。解决办法:友好协商,协商不成时,可提交调解、仲裁或诉讼解决。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任:第三方应对其提供的劳务、材料、设备等承担相应的责任,包括但不限于质量、安全、环保等方面。2.第三方权利:1.第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定,按时支付相关费用;2.第三方有权对施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查;3.第三方有权要求甲方和乙方提供必要的施工条件和支持。3.第三方义务:1.第三方应按照合同约定,提供合格的劳务、材料、设备等;2.第三方应遵守国家及地方有关建筑行业的法律法规;3.第三方应配合甲方和乙方进行工程验收。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付劳务费用;2.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和安全保障;3.乙方有权要求甲方对施工过程中的质量问题进行整改。2.乙方利益条款:1.乙方有权在施工过程中对施工方案、施工工艺、施工材料等做出调整,以提高施工效率和质量;2.乙方有权要求甲方对施工进度进行合理调整,以适应施工需求;3.乙方有权要求甲方对施工过程中的安全事故进行赔偿。3.甲方的违约及限制条款:1.甲方未按合同约定支付劳务费用,应向乙方支付逾期付款违约金;2.甲方未按合同约定提供施工条件,导致乙方施工进度延误,甲方应承担相应责任;3.甲方不得随意调整乙方施工方案,未经乙方同意,不得改变施工工艺和材料。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利:1.甲方有权要求乙方按照合同约定完成室内外抹灰工程劳务分包施工;2.甲方有权对施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查;3.甲方有权要求乙方对施工过程中的质量问题进行整改。2.甲方利益条款:1.甲方有权要求乙方在施工过程中采取必要的安全、环保措施,确保工程质量和环境;2.甲方有权要求乙方在施工过程中保持施工现场的整洁和安全;3.甲方有权要求乙方在施工过程中提供必要的技术支持和配合。3.乙方的违约及限制条款:1.乙方未按合同约定完成室内外抹灰工程劳务分包施工,应向甲方支付违约金;2.乙方未按合同约定提供相关施工资料、技术文件等,导致甲方无法进行工程验收,乙方应承担相应责任;3.乙方不得擅自更改施工方案,未经甲方同意,不得改变施工工艺和材料。全文完。2025版室内外抹灰工程劳务分包施工合同范本3本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.双方当事人2.1分包方2.2总包方3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模4.工程范围和内容4.1室内抹灰工程4.2室外抹灰工程5.工程质量要求5.1技术规范5.2质量标准5.3质量检测6.工程进度计划6.1施工期限6.2进度节点6.3进度调整7.合同价款7.1工程总价7.2支付方式7.3支付进度8.工程变更和增减8.1变更范围8.2变更程序8.3变更费用9.施工材料和设备9.1材料供应9.2设备使用9.3质量要求10.安全生产与环境保护10.1安全生产责任10.2环境保护措施10.3安全事故处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除和终止12.1合同解除条件12.2合同终止程序13.违约责任13.1违约责任承担13.2违约赔偿14.其他14.1合同附件14.2合同生效与解除14.3合同解释与争议解决第一部分:合同如下:第一条定义和解释1.1定义(1)“本合同”指双方签订的2025版室内外抹灰工程劳务分包施工合同;(2)“分包方”指承担室内外抹灰工程劳务分包施工的乙方;(3)“总包方”指委托分包方施工的总包方甲方;(4)“工程”指室内外抹灰工程;(5)“合同价款”指本合同约定的工程总价;(6)“施工期限”指分包方完成工程的时间;(7)“安全生产”指在施工过程中确保人员和设备安全;(8)“环境保护”指在施工过程中保护环境不受污染。1.2解释本合同中的解释如下:(1)本合同所指的室内外抹灰工程包括但不限于墙面、地面、顶棚等抹灰作业;(2)本合同所指的劳务分包是指分包方按照甲方的要求,承担室内外抹灰工程的施工任务;(3)本合同所指的安全生产包括但不限于施工过程中的安全防护措施、安全教育培训、安全事故处理等;(4)本合同所指的环境保护包括但不限于施工现场的垃圾处理、废水排放、噪音控制等。第二条双方当事人2.1分包方分包方名称:________________法定代表人:________________注册地址:________________营业执照号:________________2.2总包方总包方名称:________________法定代表人:________________注册地址:________________营业执照号:________________第三条项目概况3.1项目名称:________________3.2项目地点:________________3.3项目规模:________________(包括工程面积、工程量等)第四条工程范围和内容4.1室内抹灰工程包括但不限于墙面、地面、顶棚等抹灰作业,具体详见工程量清单。4.2室外抹灰工程包括但不限于外墙、地下室、阳台等抹灰作业,具体详见工程量清单。第五条工程质量要求5.1技术规范本工程应按照国家现行的建筑规范、标准和工艺要求进行施工。5.2质量标准本工程质量应符合国家相关质量标准,具体详见质量验收规范。5.3质量检测分包方应按照合同约定和工程质量标准,对施工过程中的工程质量进行检测。第六条工程进度计划6.1施工期限分包方应在合同约定的施工期限内完成工程。6.2进度节点(1)开工日期:________________;(2)中期检查日期:________________;(3)竣工日期:________________。6.3进度调整如因不可抗力或甲方原因导致工程进度延误,经双方协商一致,可对施工期限进行调整。第七条合同价款7.1工程总价本合同工程总价为人民币________________元(大写:________________元整)。7.2支付方式(1)合同签订后,甲方支付合同价款的30%作为预付款;(2)工程完工并验收合格后,甲方支付合同价款的60%;(3)工程保修期满后,甲方支付合同价款的10%作为保修金。7.3支付进度(1)预付款支付时间为合同签订后5个工作日内;(2)工程完工并验收合格后,甲方应在10个工作日内支付工程款;(3)保修金支付时间为保修期满后10个工作日内。第八条工程变更和增减8.1变更范围(1)设计变更;(2)工程量增减;(3)不可抗力因素导致的工程调整。8.2变更程序(1)变更申请:变更方应向另一方提出书面变更申请,并说明变更原因、范围、内容、工期和费用影响;(2)变更审批:收到变更申请后,另一方应在3个工作日内进行审核,并给予书面答复;(3)变更实施:经双方同意的变更,由分包方按照变更后的设计和要求进行施工。8.3变更费用变更产生的费用,由双方根据实际情况协商确定,并在合同中予以明确。第九条施工材料和设备9.1材料供应(1)分包方负责提供施工所需的主要材料和部分辅助材料;(2)甲方提供部分特殊材料,并在合同中明确。9.2设备使用(1)分包方负责提供施工所需的机械设备;(2)甲方提供部分特殊设备,并在合同中明确。9.3质量要求所有材料和设备必须符合国家质量标准,并满足工程要求。第十条安全生产与环境保护10.1安全生产责任(1)分包方负责施工过程中的安全生产,确保人员和设备安全;(2)甲方提供必要的安全防护设施和设备。10.2环境保护措施(1)分包方负责施工现场的环境保护,遵守国家有关环保法规;(2)甲方提供环保措施指导,并监督实施。10.3安全事故处理(1)发生安全事故时,分包方应立即采取应急措施,并立即通知甲方;(2)双方应共同调查事故原因,并采取措施防止类似事故再次发生。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方应通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2争议解决程序(1)争议发生后,双方应在5个工作日内协商解决;(2)如协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条合同解除和终止12.1合同解除条件(1)一方违约,经另一方书面通知后,仍不履行合同义务;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)法律法规规定的其他解除条件。12.2合同终止程序(1)一方提出解除合同,应提前30日书面通知另一方;(2)合同解除后,双方应按照约定办理合同终止手续。第十三条违约责任13.1违约责任承担(1)一方违约,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失;(2)违约金由双方在合同中约定。第十四条其他14.1合同附件本合同附件包括但不限于工程量清单、质量验收规范、安全生产措施等。14.2合同生效与解除(1)本合同自双方签字盖章之日起生效;(2)合同解除按本合同第十二条的规定执行。14.3合同解释与争议解决本合同的解释以中文为准,如合同条款与法律法规相冲突,以法律法规为准。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年分期付款电脑配件合同
- 二零二五版轨道交通车辆通风空调系统维修保养劳务分包合同2篇
- 二零二五年度宁波房地产抵押权登记合同范本4篇
- 2025年度南京琴行教师艺术教育市场调研与评估合同3篇
- 2025年贵州沧澜电子商务有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 2025年湖南中南国际会展有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 2025年贵州新蒲经济开发投资公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 2025年中国光大绿色环保有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 2025年安徽盛大建设工程有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 2025年山东省淄博市公共汽车公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 2024年大宗贸易合作共赢协议书模板
- 新闻记者证600道考试题-附标准答案
- 变压器搬迁施工方案
- 单位转账个人合同模板
- 八年级语文下册 成语故事 第十五课 讳疾忌医 第六课时 口语交际教案 新教版(汉语)
- 中考语文二轮复习:记叙文阅读物象的作用(含练习题及答案)
- 2024年1月高考适应性测试“九省联考”数学 试题(学生版+解析版)
- (正式版)JBT 11270-2024 立体仓库组合式钢结构货架技术规范
- EPC项目采购阶段质量保证措施
- T-NAHIEM 101-2023 急诊科建设与设备配置标准
- 针灸与按摩综合疗法
评论
0/150
提交评论